Тендер - Поставка жидкого гелия в сосудах Дьюара для магнитоэнцефалографической системы Elekta Neuromag №245230871

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):ул. Шелепихинская набережная, дом 2А
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.05.2023 по 12.05.2023Место предоставления документации:https://msp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_1_к_извещению_ТЗ_гелий_МГППУ_(1)

Приложение №1

к документации о проведении

запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) Объект закупки: Поставка жидкого гелия в сосудах Дьюара для магнитоэнцефалографической системы Elekta Neuromag для нужд «Центра нейрокогнитивных исследований ФГБОУ ВПО МГППУ»

2) Код ОКПД2: 20.11.11.131: Гелий

3) Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента:

- Посмотреть таблицу с данными

4) Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: Поставщик своими силами и за свой счёт обеспечивает доставку, разгрузочные (погрузочные) работы до места нахождения системы Elekta Neuromag. Поставка производится в таре Заказчика (сосуд Дьюара "Wessington Cryogenics CH-250").

5) Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: Качество и безопасность поставляемого товара подтверждается сертификатом соответствия и паспортом качества, содержащими сведения о соответствии качества, составе поставляемого гелия требованиям ТУ и другой нормативно-технической документации (предоставляется при поставке).

6) Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:

Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены подобные требования к поставляемым товарам.

Поставляемый Товар должен иметь остаточный срок годности не менее 60% от даты изготовления.

Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобства проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

7) Требования соответствия нормативным документам: поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации.

8) Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора:

место поставки Товара: Россия, г. Москва, ул. Шелепихинская наб., д.2А стр. 2.

период поставки: с момента заключения договора по 30 декабря 2023 года; Поставка осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента поступления заявки на поставку от Заказчика.

9) Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта: Поставка должна быть осуществлена в рабочий день (Пн-Пт), с 10:00 до 18:00 с предварительным уведомлением о поставке не позднее, чем за 1 рабочий день.

Оплата осуществляется в соответствии с условиями договора по факту поставки товара.

10) Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель Центра

нейрокогнитивных исследований Чернышев Б. В.

инструкция_(

Инструкция по заполнению заявки

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Участник закупки - юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии Федеральным законом от 14 июля 2022 г. №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном Положением о закупке.

1. Участник закупки формирует заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки, требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также требованиями извещения о закупке по форме заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3. При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4. При подаче заявки необходимо корректно заполнять на электронной площадке поле «Страна происхождения» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Это касается:

а) принадлежности фирмы, оказывающей услуги/производящей работы, к российскому или иностранному государству в случае оказания услуг/производства работ.

б) результатов расчета процентного соотношения поставляемых товаров российского и иностранного происхождения, в случае поставки товаров. Правильное заполнение данной графы позволит в дальнейшем избежать недоразумений в отношении применения Заказчиком преференций.

6. Ценовое предложение делается участником закупки

6.1. В случае если Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом (кроме случая, указанного в пункте 6.2.).

6.2. При установлении в извещении о проведении запроса котировок начальных единичных расценок по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., извещением о проведении запроса котировок с учётом специфики закупаемой продукции может быть также предусмотрено, что договор заключается с победителем закупки (иным лицом, с которым заключается договор по результатам закупки в случаях, предусмотренных Положением о закупке) с включением в договор начальной (максимальной) цены договора в качестве предельного (максимального) значения цены договора. При этом в извещении о проведении запроса котировок, проекте договора указывается, что оплата по договору будет осуществляться, исходя из количества (объема) фактически поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), в размере, не превышающем предельного (максимального) значения цены договора (начальной (максимальной) цены договора). В этом случае предложение участника закупки о цене договора (или предложение о сумме цен единиц товара, работы, услуги) применяется для определения понижающего коэффициента к начальным единичным расценкам на закупаемую продукцию путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, с которым заключается договор, на начальную цену договора (или начальную (максимальную) сумму цен единиц товара, работы, услуги). В этом случае Заказчик и поставщик не вправе согласовывать единичные расценки и определять их иным способом.

* * *

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие

в запросе котировок в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки

Заявка на участие в Запросе котировок должна быть опубликована в формате, позволяющим Заказчику производить чтение, копирование, печать, и сохранение заявки. В случае необходимости предоставления документов, составленных на иностранном языке, к таким документам должен прилагаться точный перевод на русский язык, заверенный в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Описание предлагаемых Участником закупки товаров, работ, услуг производится в соответствии с требованиями, установленными настоящей закупочной документацией.

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

Сведения, которые содержатся в заявке Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

1. Заявка на участие в запросе котировок состоит из двух частей – одной части и ценового предложения.

1.1. Описание предмета закупки выполняется участником закупки с учетом положений формы котировочной заявки, установленной к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. (см. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме).

1.2. Ценовое предложение – подача ценовых предложений проводится на закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Заказчиком устанавливаются следующие обязательные требования к составу заявки на участие в закупке:

указание в заявке фирменного наименования (наименования), сведений об организационно-правовой форме, места нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), номера контактного телефона, адреса электронной почты участника процедуры закупки.

Если заявка на участие в закупке подается группой лиц, объединенной в единого участника и действующей на основе соглашения (далее - коллективный участник), то заявка таким участником закупки должна быть представлена в соответствии с нижеприведенными требованиями:

а) заявка на участие в закупке подается лидером коллективного участника со ссылкой на то, что он представляет интересы всех лиц, входящих в состав коллективного участника;

б) в составе заявки на участие в закупке предоставляется копия соглашения между лицами, являющимися членами коллективного участника.

Лица, входящие в состав коллективного участника, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и отвечающее следующим требованиям:

в соглашении должно быть установлено согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в закупке и исполнению договора;

соглашением должен быть установлен лидер коллективного участника закупки, который в дальнейшем представляет интересы каждой из сторон, входящих в состав коллективного участника, во взаимоотношениях с Заказчиком – требование установлено.

• надлежащим образом заверенная копия действующей редакции учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц) – требование установлено;
• полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки – требование установлено;
• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации – требование установлено;
• решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должно содержать указание на то, что решение выдано для участия в закупочных процедурах и содержать сумму, на которую оно выдано – требование установлено;
• предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг), в случае, если предоставление таких предложений предусмотрено извещением/документацией о закупке, либо согласие участника процедуры закупки на исполнение договора на условиях, указанных в извещении и (или) документации о закупке, предложение участника процедуры закупки о цене договора – требование установлено;
• надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки товаров, работ, (услуг), отнесенные к дополнительным требованиям к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, установленным в извещении и (или) документации о проведении закупки в соответствии с пунктом 11.3 Положения о закупке;
• документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника процедуры закупки иным обязательным требованиям к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в соответствии с законодательством Российской Федерации – требование не установлено;
• сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, декларация о соответствии (несоответствии) статусу субъекта малого и среднего предпринимательства (в случае осуществления закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) – требование установлено;
• документ (копия документа), подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке – требование не установлено.

В состав заявки на участие в закупке может включаться макет, эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.

* * *

Сведения о предоставляемых приоритетах в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) установлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 (ред. от 16.05.2022) "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (далее – постановление):

Указанный приоритет применяется к товарам, происходящим из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, на равных условиях с товарами российского происхождения.

Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

2(1). …

3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

3(1). …

4. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений, определенных положением о закупке:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 5, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Приложение_2_к_извещениею_обоснование_НМЦД_поставка_гелия_С_КОРРЕКТИРОВКАМИ - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_4_к_извещениею_Проект_Договора_на_поставку_гелия

Приложение №4

к документации о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________

г. Москва «__»_______2023 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Марголиса Аркадия Ароновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________(указывается наименование организации), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________(указывается лицо, действующее от имени организации), действующего на основании ________(указывается на основании чего действует), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, на основании результатов проведения запроса котировок в электронной форме (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №______________ от «__» ________ 2023г.), в соответствии с Положением о закупке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет», утвержденного 28.09.2022 г, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Заказчику жидкий гелий в сосудах Дьюара (далее – Товар), в обусловленный Договором срок, в ассортименте и количестве, указанном в Спецификации (Приложение №1), которые являются неотъемлемой частью Договора, в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору, не имеет дефектов, имеет всю необходимую документацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия и т.п.), является новым (не бывшими в употреблении) и изготовлен не позднее 2021года.

1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц, не имеющим ограничений для использования Заказчиком.

1.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы. Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печати производителя и/или Поставщика.

ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _______ (____________) рубль ____ копеек, в том числе НДС 20 % ______ (________) рубль ___ копеек, (вариант: НДС не облагается в связи____________ ______________________).

Указанная цена является окончательной и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО МГППУ.

2.1.1. Финансирование будет осуществляться за счет средств от приносящей доход деятельности Заказчика.

2.2. Оплата производится в рублях в безналичной форме платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Оплата производится за поставленный товар не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента приемки Заказчиком Товара в полном объеме по количеству и качеству, подписания сторонами товарной накладной, представления Поставщиком счета-фактуры на поставленный Товар и выставления счета на оплату.

В случае нарушения Поставщиком своих обязательств Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

2.4. В цену Товара по Договору входит: стоимость Товара, стоимость доставки Товара до места нахождения Заказчика, стоимость разгрузки Товара на объекте, стоимость тары (упаковки), маркировки товара, таможенные платежи, налоги и другие обязательные платежи, страхование, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

ПЕРЕДАЧА ТОВАРА. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

3.1. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Шелепихинская набережная, д. 2А, стр.2.

3.2. Поставка Товара осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента поступления заявки на поставку от Заказчика.

3.3. Поставка должна быть осуществлена в следующие сроки: с момента заключения договора по 30 декабря 2023 года (на основании заявок) в рабочий день (Пн-Пт), с 11:00 до 17:00 с предварительным уведомлением о поставке не позднее, чем за 1 рабочий день.

3.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по доставке Товара по Договору считается момент передачи Товара Заказчику, что подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной.

3.5. Документы, передаваемые одновременно с Товаром, должны быть получены представителем Заказчика в день поставки Товара в месте поставки и, в случае их не передачи Поставщиком, последний несет ответственность за просрочку исполнения обязательств.

3.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарных накладных Заказчиком при условии надлежащего оформления сопроводительных документов: товарно-транспортных накладных и других необходимых документов.

3.7. Для приемки результатов Договора (его отдельного этапа) по решению заказчика может создаваться приемочная комиссия.

3.8. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты доставки Товара Заказчику.

Для приемки представленных результатов исполнения Договора (его отдельных этапов), Заказчик вправе провести экспертизу.

Экспертиза результатов исполнения договора может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

3.9. В случае передачи некомплектного Товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Товара в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Поставщиком указанного требования.

3.10. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения в соответствии с условиями Договора. Упаковка (тара) является невозвратной.

В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

3.11. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и товаросопроводительных документах, а также на предмет отсутствия нарушения целостности упаковки, в результате чего Заказчик считается принявшим Товар по количеству тарных мест и качеству внешней упаковки. В отношении скрытых недостатков Товара Заказчик вправе предъявлять претензии Поставщику в течение гарантийного срока.

3.12. При обнаружении несоответствий Товара сведениям, указанным в транспортных и товаросопроводительных документах, а также требованиям Договора, вызов представителя Поставщика для фиксации данных фактов не является обязательным. Уполномоченный представитель Заказчика или специально созданная приемочная комиссия Заказчика составляет соответствующий Акт с указанием несоответствий и нарушений, а также сроков их устранения Поставщиком.

3.13. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору товар, изготовлен в соответствии со стандартами и техническими условиями, принятыми на территории Российской Федерации.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует техническим и функциональным характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

3.14. Поставщик устанавливает на Товар гарантийный срок – ___месяцев (но не менее срока гарантии, установленной производителем Товара). Срок предоставления гарантий качества исчисляется с момента подписания Сторонами товарной накладной.

В случае, если на отдельные виды Товара в Приложении к Договору установлен более длительный гарантийный срок, применяются положения относительно гарантийного срока, указанные в данном Приложении.

3.15. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока Товара. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Поставщика обо всех недостатках Товара, связанных с данным гарантийным обязательством.

После получения такого уведомления, Поставщик проводит замену бракованного, не функционирующего Товара или его части в течение 3 календарных дней, без расходов со стороны Заказчика.

Поставщик по согласованию с Заказчиком может осуществить ремонт бракованного, не функционирующего Товара или его части.

На время проведения ремонта или замены Поставщик по требованию Заказчика предоставляет Заказчику аналогичный работоспособный Товар.

Срок гарантийного обязательства продлевается на время нахождения Товара в ремонте у Поставщика или на время замены товара Поставщиком.

3.16. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет вывоз и/или доставку Товара при реализации гарантийных обязательств.

3.17. В составе передаваемой с Товаром документации должен быть гарантийный талон на каждую единицу Товара с указанием условий гарантийного обслуживания и номера контактного телефона.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Согласовать с Заказчиком дату и время поставки Товара.

4.1.2. Передать Товар в соответствии с условиями Договора.

4.1.3. В течение гарантийного срока осуществлять замену товара ненадлежащего качества в сроки, установленные в Договоре.

4.1.4. Обеспечить наличие при поставке товара всей товаросопроводительной, технической и иной, в соответствии с условиями Договора и требований законодательства Российской Федерации, документации.

4.1.5. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.6. Оплатить по требованию Заказчика неустойку, а также возместить убытки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с разделом 5 Договора.

4.1.7. Устранить несоответствия и нарушения, выявленные при приемке Товара, в порядке и сроки, установленные соответствующими актами.

4.1.8. В случае изменения данных, указанных в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать оплаты счета, выставленного в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Требовать от Заказчика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате Товара.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оказывать содействие в получении Поставщиком (его представителем) всех необходимых и достаточных документов/разрешений на проезд/провоз товара на территорию Заказчика.

4.3.2. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. По требованию Поставщика уплатить неустойку за просрочку исполнения обязательства по оплате Товара.

4.3.4. В случае изменения данных, указанных в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон», письменно уведомить об этом Поставщика.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от приемки Товара в случае его несоответствия условиям Договора.

4.4.2. Привлекать для участия в приёмке товара представителей других организаций, незаинтересованных в результатах приёмки, или независимую специализированную экспертную организацию.

4.4.3. Предъявлять Поставщику требования, связанные с недостатками Товара, в течение гарантийного срока.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени (далее - неустойки) составляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.3. В случае нарушения сроков исполнения Поставщиком его каждого отдельного обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены Договора, за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), Поставщик уплачивает по требованию Заказчика штраф в размере 7% от цены Договора.

5.5. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по устранению недостатков, дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам за разумную цену, либо выполнить его своими силами и потребовать от Поставщика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

5.6. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения убытков в полном объеме, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

5.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает сторону от исполнения обязательств по Договору.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые не зависят от воли сторон, включая: пожар, наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия и другие обстоятельства (далее - обстоятельства непреодолимой силы), если они непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. Договора, любая из Сторон должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону, а также представить подтверждающие документы, выданные компетентными органами. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, и, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по договору.

6.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1. Договора и их последствия продолжают действовать более 10 (десяти) дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения договора.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно по письменному соглашению сторон, в одностороннем порядке в случаях, установленных Договором или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить условия Договора, не влияющие на результат исполнения заключенного Договора в случае:

изменения платежных реквизитов Заказчика и (или) Поставщика;

изменения местонахождения организации Заказчика и (или) Поставщика;

наличие технических ошибок, опечаток и иных несущественных нарушений в тексте Договора, требующих их корректировок.

7.2.1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 10% (десять процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

7.3. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

7.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

7.5. При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

7.6. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.

7.7. Договор считается расторгнутым по соглашению сторон с момента подписания Сторонами соглашения о его расторжении, при условии урегулирования претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

7.8. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением Договора, в случаях:

7.8.1. просрочки выполнения Поставщиком какого-либо из обязательств, предусмотренных Договором, более чем на 10 (Десять) календарных дней,

7.8.2. поставки Товара ненадлежащего качества, с недостатками, которые не устранены в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Поставщику соответствующего требования;

7.8.3. если в ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (выполняемые работы, оказываемые услуги) не соответствуют установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару (работе, услуги) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки;

7.8.4. установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

7.8.5. установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

8.1. Спор, возникающий из Договора, может быть передан на разрешение суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

8.2. Спор, не урегулированный в досудебном порядке, разрешается Арбитражным судом города Москвы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. обеспечение исполнения Договора не требуется.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

10.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 10.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

10.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 10.2 Договора, до момента получения ею ответа.

10.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 10.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по выполнению Договора третьим лицам.

11.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменном виде. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре, и пересылаемыми посредством нее документами (содержимое электронных писем), с последующим направлением оригинала. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной настоящего договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

11.4. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения Договора Стороны вправе изготовить и подписать копии Договора с приложениями к нему в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.

11.5. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение №1 – Спецификация.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №__________

от «___» _________2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого___________________________в том числе НДС 20 % __________________________(вариант: НДС не облагается в связи___________________).

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_поставка_гелия_СМП

Министерство просвещения

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО МГППУ)

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок

в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

«Поставка жидкого гелия в сосудах Дьюара для магнитоэнцефалографической системы Elekta Neuromag для нужд «Центра нейрокогнитивных исследований ФГБОУ ВПО МГППУ»»

г. Москва

2023 г.

1. Способ осуществления закупки: запрос котировок в электронной форме.

2. Адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Электронная площадка – АО «ЕЭТП», https://com.roseltorg.ru

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»

Центральный Федеральный округ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Сретенка, дом 29, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– Мульдарова Екатерина Валентиновна.

4. Предмет договора: «Поставка жидкого гелия в сосудах Дьюара для магнитоэнцефалографической системы Elekta Neuromag для нужд «Центра нейрокогнитивных исследований ФГБОУ ВПО МГППУ»»

Согласно технического задания (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

5. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг, краткое описание предмета закупки, требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

Согласно техническому заданию (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

6. Состав, форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме:

Форма подачи: котировочная заявка подается участником закупки через Электронную площадку – АО «ЕЭТП». Адрес электронной площадки: https:// msp.roseltorg.ru

Рекомендуемая форма (Приложение № 2) к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Состав котировочной заявки:

6.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов МСП является юридическое лицо, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием МСП является индивидуальный предприниматель;

Идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием МСП или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

Если заявка на участие в закупке подается группой лиц, объединенной в единого участника и действующей на основе соглашения (далее - коллективный участник), то заявка таким участником закупки должна быть представлена в соответствии с нижеприведенными требованиями:

а) заявка на участие в закупке подается лидером коллективного участника со ссылкой на то, что он представляет интересы всех лиц, входящих в состав коллективного участника;

б) в составе заявки на участие в закупке предоставляется копия соглашения между лицами, являющимися членами коллективного участника.

Лица, входящие в состав коллективного участника, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и отвечающее следующим требованиям:

в соглашении должно быть установлено согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в закупке и исполнению договора;

соглашением должен быть установлен лидер коллективного участника закупки, который в дальнейшем представляет интересы каждой из сторон, входящих в состав коллективного участника, во взаимоотношениях с Заказчиком;

6.2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП, за исключением случаев подписания заявки: индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве руководителя, если участником такой закупки является юридическое лицо.

6.3. Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП в отношении предмета такой закупки (предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара);

6.3.1. Предложение участника процедуры закупки о цене договора (цена лота, единицы товара, работы, услуги).

6.4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации: не установлены.

6.5. Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 15 настоящего извещения о запросе котировок в электронной форме, представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в пункте 6 настоящего извещения о запросе котировок в электронной форме, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки.

7. Размер обеспечения заявки, срок и порядок его предоставления: не установлен.

8. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: не установлен.

9. Место, поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: г. Москва, ул. Шелепихинская набережная, д.2А.

10. Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: в соответствии с условиями Технического задания

11. Объем поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Четыре миллиона триста двадцать) рублей 00 копеек.

Расчет начальной (максимальной) цены договора представлен в приложении №3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме «Обоснование начальной (максимальной) цены договора».

12. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Оплата выполненных работ осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке:

- товарно-транспортная накладная или УПД (универсальный передаточный документ).

13. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Цена включает стоимость расходов на оказание всех услуг по предмету договора; стоимость работ с учетом налогов; стоимость материалов и оборудования для выполнения работ, оплату страхования, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иные расходы, связанные с исполнением договора.

14. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок поведения итогов запроса котировок в электронной форме.

Порядок подачи котировочных заявок.

-Любой участник запроса котировок в электронной форме, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе.

- Предполагается, что Участник закупки изучит всю документацию запроса котировок в электронной форме, включая изменения, дополнения и разъяснения к извещению запроса котировок в электронной форме. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в извещении запроса котировок, или же предоставление заявки на участие в запросе котировок, не отвечающей всем требованиям извещения запроса котировок, может привести к отклонению заявки на участие в запросе котировок на этапе ее рассмотрения.

Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным лицом. Если котировочная заявка подписана лицом, которое действует от имени участника закупки в соответствии с законодательством РФ на основании доверенности, в котировочной заявке должны быть указаны реквизиты такой доверенности.

Котировочная заявка подается участником закупки через Электронную площадку ЭТП АО «ЕЭТП». Адрес электронной площадки: https://msp.roseltorg.ru

Дата начала подачи котировочных заявок: с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в ЕИС.

Дата окончания приема котировочных заявок: 12 мая 2023 г. в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас.

15. Обязательные требования к участникам процедуры закупки:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов МСП исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты: не установлено.

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов МСП правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора: не установлено.

и) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике процедуры закупки, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.

16. Требование о представлении участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме копий документов, подтверждающих соответствие участника закупки обязательным требованиям:

Не установлено.

17. Форма, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации или извещения о проведении запроса котировок:

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в ЕИС таких разъяснений, обеспечиваются на ЭТП оператором ЭТП.

Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в ЕИС посредством ЭТП не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. Разъяснение положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Дата начала предоставления разъяснений: с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в ЕИС.

Дата окончания предоставления разъяснений: 05 мая 2023г. 10 час-30 мин.

18. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

г. Москва, ул. Сретенка, дом 29, кабинет 210, дата рассмотрения 12 мая 2023г. в 15 час.00 мин.

19. Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Закупочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и оценивает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее заявок на участие в таком запросе котировок других участников закупки.

20. Участник процедуры закупки, подавший заявку, не допускается закупочной комиссией к участию в закупке в случае:

1) непредставления в составе заявки обязательных для предоставления документов и сведений, предусмотренных пунктами 6 настоящего извещения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений.

2) несоответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям к участникам процедуры закупок, установленным в извещении о проведении закупки в соответствии с пунктом 15 настоящего извещения.

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в извещении о закупке, в том числе представление обеспечения заявки на участие в закупке, не соответствующего требованиям извещения о закупке.

4) в случае несоответствия заявки на участие требованиям извещения о закупке, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора, либо срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, установленный извещением о закупке.

5) наличия в составе заявок участника процедуры закупки недостоверной информации, в том числе в отношении его квалификационных данных.

6) отсутствия в составе заявки предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) в случае, если предоставление таких предложений является обязательным в соответствии с извещением/документацией о закупке, либо согласия участника процедуры закупки на исполнение договора на условиях, указанных в извещении и (или) документации о закупке, отсутствия в составе заявки предложения участника процедуры закупки о цене договора.

7) несоответствия предложения в отношении товара, работы, услуги требованиям, установленным документацией о закупке;

Отказ в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме по иным основаниям не допускается.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей требованиям, установленным Положением о закупке к участникам закупок, в том числе наличие у них разрешающих документов, несет участник закупки.

Отстранение участника закупки от участия в процедуре закупки или отказ от заключения договора с победителем процедуры закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 15 настоящего извещения (при наличии таких требований), или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

21. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации:

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме доступно для ознакомления и скачивания в течение всего срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок без взимания платы.

22. Срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

Заключение договора по результатам проведенной конкурентной закупки производится не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки или с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения договора.

Договор по результатам проведенной закупки заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке. Изменения проекта договора после проведения закупки не допускаются.

Заказчик направляет (передает) проект договора победителю в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по итогам проведения конкурентной закупки.

Договор заключается только после предоставления участником конкурентной процедуры, победителем которой он признан, обеспечения исполнения договора, в случае, если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке.

Победитель конкурентной процедуры признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные Извещением, он не направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя или не предоставил надлежащее обеспечение исполнения Договора

В случае, если победитель конкурентной процедуры признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект договора, прилагаемый к документации о закупке и (или) извещению о закупке, Заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурентной процедуре.

Участник конкурентной процедуры, признанный победителем конкурентной процедуры, вправе подписать проект договора в порядке и сроки, которые предусмотрены Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, либо отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным договором этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке.

При заключении договора по итогам проведения конкурентной процедуры в электронной форме в течение трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам проведения конкурентной закупки в электронной форме, или протокола, составленного в ходе проведения конкурентной закупки в электронной форме в случае признания закупки несостоявшейся по причине признания только одной заявки участника соответствующей требованиям извещения и (или) документации о конкурентной закупке, Заказчик размещает на ЭТП без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о конкурентной закупке или извещению о закупке, цены договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), предложения участника конкурентной закупки о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки. При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурентной процедуры в электронном виде.

В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на ЭТП проекта договора победитель конкурентной процедуры в электронной форме подписывает усиленной электронной подписью указанный договор, размещает на ЭТП подписанный проект договора, документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о конкурентной закупке, а также документы во исполнение требований, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок (при соответствии указанным условиям), либо в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенного Заказчиком, победитель конкурентной процедуры в электронной форме составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке в электронной форме и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.

Протокол разногласий направляется победителем конкурентной процедуры в электронной форме Заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭТП не более чем один раз.

В течение трех рабочих дней с даты направления победителем конкурентной процедуры в электронной форме протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику процедуры закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

В течение трех рабочих дней с даты направления Заказчиком документов победитель закупки в электронной форме на ЭТП подписывает усиленной электронной подписью договор, а также размещает на ЭТП подписанный договор и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, а также документы во исполнение требований, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок (при соответствии указанным условиям).

В течение трех рабочих дней с даты размещения на ЭТП победителем закупки в электронной форме подписанного им договора и документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, а также документов во исполнение требований, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок (при соответствии указанным условиям), Заказчик подписывает усиленной электронной подписью договор на ЭТП.

Заказчик обязан разместить в ЕИС договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

С момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим разделом, договора он считается заключенным.

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоящим Извещением сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим Положением сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на 30 дней. В случае отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств.

23. Информация о праве отказаться от проведения запроса котировок: Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в ЕИС в день принятия такого решения. По истечении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения Договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

24. Информация о праве внести изменения в извещение о проведение запроса котировок: Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе внести изменения в извещение и проект договора, заключаемого по итогам проведения такого запроса котировок, разместив в ЕИС соответствующие изменения не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня.

25. Изменение и отзыв заявок. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать и изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок.

26. Сведения о возможности изменить предусмотренные Договором количество товаров, объем работ, услуг: Заказчик вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором, при условии, что указанное увеличение объема не приведет к повышению цены договора более чем на 10 процентов.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены всего объема поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) по договору на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги), за исключением договоров, при заключении которых используется формула цены.

По соглашению сторон Заказчик вправе уменьшить цену договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги.

27. Сведения о предоставляемых преференциях.

Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами согласно Постановлению Правительства РФ от 16.09.2016 №925.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и Договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

28. Прочие условия.

Во всем остальном, связанном с проведением данной процедуры запроса котировок, Заказчик и участники размещения заказа должны руководствоваться Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Извещение о проведении запроса котировок публикуется на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru.

Приложения:

1. Техническое задание

2. Форма котировочной заявки

3. Обоснование начальной цены договора

4. Проект договора.

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

подается участником размещения заказа Заказчику

только через Электронную площадку – АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки: https://com.roseltorg.ru

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить «Поставку жидкого гелия в сосудах Дьюара для магнитоэнцефалографической системы Elekta Neuromag для нужд «Центра нейрокогнитивных исследований ФГБОУ ВПО МГППУ», в соответствии с требованиями запроса котировок и на условиях, которые мы представляем в настоящем предложении:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена:_____________________________ (cумма предложения цифрами и прописью).

Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе: стоимость работы специалистов, расходных материалов, используемого оборудования, транспортные, командировочные расходы, а также налоговые платежи, сборы, и другие обязательные платежи, которые подлежат оплате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Мы согласны, что в случае признании нас Победителем в проведении запроса котировок оказать услуги по указанному в документации адресу в соответствии с установленными сроками и условиями, приведенными в документации о проведении запроса котировок.

Настоящей заявкой на участие в запросе котировок участник закупки________________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника) подтверждает, что ___________(необходимо указать «соответствует» или «не соответствует») требованиям:

соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:

непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП не принято;

отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов МСП исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты: не установлено;

обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов МСП правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора: не установлено;

Приложение: Документ (копия документа), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурентной закупки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Инструкция по заполнению заявки в отношении показателей объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки

(Должность) ______________________ __________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)