Тендер - Договор поставки материалов и инструмента для проведения планово-предупредительного ремонта на объектах ООО "ЭТК №2" в 2023 году №245201993

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):108814, г Москва, поселение Сосенское, Новомосковский округ, поселок Коммунарка, ул Лазурная, д 3, пом IV комн 2
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.05.2023 по 05.05.2023Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: http://torgi223.ru/)Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе(адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: http://torgi223.ru/) без взимания платы.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:03.05.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):05.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:108814, г Москва, поселение Сосенское, Новомосковский округ, поселок Коммунарка, ул Лазурная, д 3, пом IV комн 2Дата подведения итогов:05.05.2023Порядок подведения итогов:Согласно документации Договор_поставки_223ФЗ_ЭТК_2_инструмент_и_материалы_2023 Договор поставки материалов и инструмента для проведения планово-предупредительного ремонта на объектах ООО "ЭТК №2" в 2023 году № ____________

г. Москва «__»__________ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-техническая компания № 2» (ООО «ЭТК № 2»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Кузнецова Василия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________ ____________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Договор на условиях документации о закупке Покупателя и предложения Поставщика о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Техническим заданием и Спецификацией..

1.2.Стороны признают, что если в ходе исполнения Договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в предложении Поставщика имеются несоответствия требованиям документации о закупе Покупателя, то определяющим (приоритетными) условиями исполнения настоящего Договора являются требования документации о закупе Покупателя.

1.3. Товар поставляется Поставщиком отдельными партиями. Количество, ассортимент, сроки поставки, требования к качественным, функциональным и техническим характеристикам Товара определяются в Техническом задании (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью Договора. Цена товара определяется соответствующей Спецификацией, которая подписывается обеими сторонами по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

1.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, консервации) пригодный к использованию по его прямому назначению. По своему качеству товар должен соответствовать ГОСТ, ОСТ, ТУ, согласованным в Техническом задании, подтверждаться сертификатом качества завода – изготовителя.

1.5. Поставщик обязуется поставить товар свободным от притязаний третьих лиц, не обремененный залогом, не находящийся под арестом, а также прошедший полную таможенную очистку в соответствии с действующим законодательством РФ. Поставщик обязуется возместить Покупателю по письменному требованию последнего все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением данного обязательства документально подтвержденные убытки.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Доставка товара Покупателю осуществляется силами Поставщика и за его счет по адресу и в сроки, указанные в Техническом задании.

2.2. Досрочная поставка может производиться только при условии направления Поставщиком предварительного уведомления Покупателю и получения соответствующего письменного согласия Покупателя.

2.3. Поставщик обязан немедленно после готовности товара к отгрузке передать Покупателю посредством электронной почты или факсимильной связи следующую информацию с указанием реквизитов настоящего Договора к Договору: дата поставки товара, номер товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД, государственный регистрационный знак транспортного средства, осуществляющего доставку товара, наименование и количество товара.

2.4. Товар поставляется в таре и упаковке, которые должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость товара. На упаковке должны содержаться следующие сведения: наименование товара, вес брутто, вес нетто, специальные символы отражающие требования к транспортировке товара.

2.5. Поставка товара считается осуществленной после передачи товара на складе Покупателя / Грузополучателя представителем Поставщика представителю Покупателя и подписания последним товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД. При передаче товара представителем транспортной (экспедиционной) компании Поставщика дополнительно к товарной накладной Сторонами подписывается товарно-транспортная накладная/ транспортная накладная, предоставленная транспортной (экспедиционной) компанией Поставщика.

Вместе с указанными документами Покупателю также передаются: оригинал счета-фактуры, копия сертификата соответствия и/или иного документа, подтверждающего качество товара (в случае необходимости его наличия согласно действующему российскому законодательству), а также по требованию Покупателя на товар, импортируемый Поставщиком, – копия грузовой таможенной декларации / декларации на товары. Также к каждой единице товара должны быть приложены гарантийный талон и инструкция производителя, выполненные на русском языке (при наличии).

2.6. Право собственности на товар, а также риск гибели, утраты или повреждения (порчи) товара переходит к Покупателю в момент получения им товара и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД без замечаний Покупателя. Момент перехода определяется в зависимости от условий поставки:

– в момент передачи товара представителю Покупателя / Грузополучателя на складе Покупателя / Грузополучателя при доставке товара Поставщиком своими силами;

– в момент передачи товара представителю Покупателя / Грузополучателя на складе Покупателя / Грузополучателя при доставке транспортной компанией Поставщика;

- в момент передачи товара представителю Покупателя / Грузополучателя на складе Поставщика при осуществлении самовывоза силами Покупателя / Грузополучателя, либо доставке транспортной компанией Покупателя.

2.7. Датой поставки товара Поставщиком Покупателю / Грузополучателю в целях настоящего Договора считается дата получения груза (дата подписания накладной), указанная представителем Покупателя/ Грузополучателя в товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

2.8. По согласованию Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в Договоре без увеличения цены Договора или сроков поставки.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая цена Договора составляет ________________ (________________) рублей ___ копеек, в т. ч. НДС 20% - _______________ (______________________) рублей ___ копеек.

3.2. Цена за единицу товара и общая стоимость партии товара, согласованные Сторонами в Спецификации к настоящему Договору и указанные Поставщиком в счете/ счете-фактуре и товарной накладной ТОРГ-12 / УПД, должны быть идентичными и указываться в валюте Российской Федерации – рублях.

3.3. Расчёты за поставляемый товар производятся Покупателем в рублях РФ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

3.4. Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате товара является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. По запросу Поставщика факт списания денежных средств с расчетного счета Покупателя может быть подтвержден копией платежного поручения с отметкой банка Покупателя о исполнении.

3.5. Покупатель обязуется оплатить поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 / УПД в отношении только фактически принятого Покупателем товара на основании счета, выставленного Поставщиком. Факт оплаты товара не отменяет право Покупателя на предъявление к Поставщику требований в связи с недостатками поставленного товара.

3.6. Поставщик не вправе в одностороннем порядке изменять цену товара, согласованную Сторонами в спецификации.

3.7. Цена Договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:

3.7.1. цена снижается без изменения предусмотренного Договором количества товара;

3.7.2. изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;

3.7.3. изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товар.

3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Покупатель производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ И КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Количество товара, его ассортимент, упаковка, наличие сопроводительных документов проверяются представителями Поставщика (транспортной компании Поставщика) и Покупателя в момент передачи товара. После проверки количества, ассортимента товара, качества его упаковки, а также наличия сопроводительных документов представитель Покупателя подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12 / УПД и в соответствующих случаях - товарно-транспортную накладную. Покупатель может предъявить претензии Поставщику, связанные с товаром внутри упаковки, включая качество, и/или комплектности, так и по видимым повреждениям, если недостаток обнаружен в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после даты поставки.

4.2. Если в день поставки на складе Покупателя / Грузополучателя при приемке товара от Поставщика (транспортной компании Поставщика) будут обнаружены факты недопоставки / повреждения упаковки и (или) товара, несоответствия ассортимента поставленного товара данным, согласованным сторонами в Спецификации, то Покупатель / Грузополучатель делает соответствующие отметки в товарной накладной ТОРГ-12 / УПД и товарно-транспортной накладной, незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и составляет акт (по форме ТОРГ-2), где указываются выявленные несоответствия. Данный акт составляется уполномоченным лицом Покупателя с участием представителя Поставщика (транспортной компании Поставщика) и подписывается вышеуказанными лицами. Копия акта должна быть передана Поставщику незамедлительно после его составления в день поставки товара.

4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления акта ТОРГ-2 Покупатель должен составить претензию и направить Поставщику. Поставщик обязуется рассмотреть претензию Покупателя, направленную в соответствии с п. 4.2. Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после ее получения.

4.4. При признании Поставщиком обоснованной претензии Покупателя о недопоставке / повреждении / некомплектности товара, Поставщик по согласованию с Покупателем или произведет соответствующую допоставку (замену) недопоставленного/ поврежденного/ некомплектного товара в срок, определенный Сторонами, или соответственно уменьшит Покупателю сумму, подлежащую оплате.

При признании Поставщиком обоснованной претензии Покупателя о пересортице Поставщик обязуется осуществить замену товара, не соответствующего условию об ассортименте, указанному в Спецификации.

Товар считается поставленным с момента устранения замечаний Покупателя.

4.5. Если качество всего или части товара (партии товара) окажется не соответствующим действующим стандартам или иным условиям настоящего Договора и закупочной документации, Покупатель вправе отказаться от принятия всего или части товара и потребовать возврата денежных средств уплаченных за поставленный некачественный товар, либо потребовать осуществить замену некачественного товара в срок дополнительно согласованный сторонами.

4.6. Покупатель вправе отказаться от принятия товара (партии товара) по согласованной спецификации, если поставка по ней просрочена более чем на 10 (десять) календарных дней.

4.7. В случае неявки Поставщика по вызову Покупателя при обнаружении несоответствия товара установленным требованиям либо при отрицании Поставщиком своей вины в поставке товара, Покупатель проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертной организации, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий недостатки поставленного товара. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.8. Если Поставщик не выполнил обязательство по поставке товара в предусмотренном Спецификацией количестве либо не выполнил требования Покупателя о замене некачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные товары у третьих лиц с отнесением на Поставщика всех документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Поставщик на основании письменного требования Покупателя возмещает ему вышеуказанные документально подтвержденные расходы в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от Покупателя.

5. ГАРАНТИЯ

5.1. Поставщик предоставляет гарантийный срок на поставляемый товар в течение срока, установленного нормативно-технической документацией, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара Покупателю.

5.2. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в товаре, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Покупателем в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

5.3. При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, либо при отказе Поставщика от устранения недостатков, обнаруженных в период гарантийного срока, Покупатель вправе провести квалифицированную экспертизу с привлечением экспертной организации, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий недостатки товара и затраты по их исправлению. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае не поставки или просрочки поставки всей или части товара (партии товара) в срок либо поставки некачественного товара Покупатель может потребовать от Поставщика возврата уплаченных денежных средств. В этом случае перечисление денежных средств производится Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней после получения требования Покупателя о возврате, если иной срок не указан в соответствующем требовании.

6.3. За недопоставку, просрочку поставки, нарушение сроков замены некачественного товара, а также в случае несвоевременного возврата денежных средств, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в надлежащий срок товара за каждый день просрочки.

6.4. За односторонний необоснованный отказ от поставки товара (партии товара) по настоящему Договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 20% стоимости не поставленного товара.

6.5. За поставку товара ненадлежащего качества, то есть с нарушением требований, установленных настоящим Договором к качеству товара, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественного товара (партии товара).

6.6. Если Покупатель отказался от принятия досрочно поставленного товара, либо товара, не соответствующего по качеству стандартам, иной документации или иным условиям настоящего Договора, Поставщик обязан распорядиться этим товаром в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения извещения Покупателя об отказе. В противном случае Поставщик уплачивает Покупателю плату за ответственное хранение в размере 0,5% от стоимости товара за каждый календарный день хранения.

6.7. За просрочку исполнения Покупателем обязательств по оплате товара Покупатель по требованию Поставщика обязуется выплатить неустойку за каждый день просрочки в размере 0,01% от суммы задолженности, но не более 5% суммы задолженности.

6.8. В случае нарушения Поставщиком срока предоставления оригиналов товарной накладной, счета-фактуры /УПД, товарно-транспортной накладной / транспортной накладной (в соответствии с НК РФ) более чем на 10 (десять) рабочих дней с момента их выставления, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от общей стоимости Договора. Оплата штрафа не исключает необходимость выполнения Поставщиком обязанности по предоставлению вышеуказанных документов.

6.9. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.10. В случае если Поставщик не произвел оплату штрафа (пени) в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Договором, Покупатель вправе по своему усмотрению уменьшить подлежащую выплате сумму за поставленные товары на суммы штрафов и (или) начисленных неустоек, предусмотренных настоящим Договором (прекращение денежных обязательств Покупателя по оплате товара (партии товара по соответствующей спецификации) зачетом встречных однородных требований к Поставщику по уплате штрафов и (или) начисленных неустоек).

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора не устанавливается.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.3. Если, по мнению Сторон, исполнения обязательств может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Для целей настоящего Договора термин – «Конфиденциальная информация» означают любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего законодательства.

9.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никак третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) сторона предварительно уведомит другую сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

9.3. Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

9.4. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа у такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

9.5. Соответствующая сторона несет ответственность за документально подтвержденные убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего Раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем Разделе.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых обязательств.

10.2. Действие настоящего Договора прекращается, как с истечением срока его действия, так и при досрочном его расторжении (одностороннем отказе от исполнения Договора) по основаниям, предусмотренным действующим российским законодательством и настоящим Договором.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

11.2. В рамках настоящего Договора Стороны рассматривают копии / скан-копии заказов, извещений, уведомлений, подтверждений, претензий, отчетов, актов и т.д., направленных друг другу посредством факсимильной или электронной связи (факсом или по E-mail), как письменные документы, имеющие юридическую силу оригиналов. Вышеперечисленные документы признаются Сторонами надлежащими письменными доказательствами и используются в качестве таковых при разрешении споров в суде. При этом каждая из Сторон может потребовать от другой оформления вышеуказанных документов в письменном виде на бумажном носителе за печатью и подписью уполномоченных лиц и передачи их заказным письмом, экспресс - почтой или курьером в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего требования.

Вышеуказанное правило не распространяется на документы, которые в соответствии с условиями действующего законодательства должны предоставляться в оригиналах. Так данные документы имеют юридическую силу только в случае их оформления на бумажном носителе за подписью уполномоченных лиц Сторон и должны быть переданы одной из Сторон другой Стороне заказным письмом, экспресс-почтой или курьером в течение срока, прямо указанного в настоящем Договоре, а в случае его неуказания - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания данных документов.

Под датой передачи документов понимается дата их отправления, указанная в почтовом штемпеле на заказном письме или в квитанции / накладной при отправке экспресс-почтой, а при передаче документов курьером или заказным письмом с уведомлением – дата их получения Стороной от курьера / дата уведомления.

11.3. Все письменные документы, указанные в п. 11.2. настоящего Договора и которыми в рамках настоящего Договора имеют право или обязаны обмениваться Стороны, считаются переданными надлежащим образом Стороне и считаются, что достоверно исходят от Стороны по Договору, если переданы с адресов / по следующим адресам (в том числе, с электронного адреса, домена, факса/ на электронный адрес, домен, факс):

• Покупатель:

контактное лицо: _______________

тел. _______, факс: _______

E-mail _________

Почтовый адрес: ________

• Поставщик:

контактное лицо: _______________

тел. _______, факс: _______

E-mail _________

Почтовый адрес: ________

11.4. Не допускается замена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

11.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса (юридического или почтового), наименования и банковских реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения таких изменений известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, не выполнившую данного обязательства.

11.6. Любые споры или разногласия по настоящему Договору разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок ответа на предъявленную претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента получения ее Стороной, к которой предъявлена претензия.

11.7. Споры возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

12.1. Руководствуясь положениями ст. 431.2 ГК РФ, каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что каждое из следующих утверждений является на дату подписания Договора полным, точным, достоверным и не вводящим в заблуждение:

(а) она надлежащим образом создана и зарегистрирована, является действующим юридическим лицом по законодательству места учреждения;

(б) лица, подписывающие Договор, Акты сдачи-приемки выполненных работ, любые другие документы в рамках исполнения Договора от имени Стороны, имеют на это все необходимые полномочия;

(в) обязательства, установленные в Договоре, являются для нее действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.

12.2. Руководствуясь положениями ст. 431.2 ГК РФ, Поставщик заверяет и гарантирует Покупателю, что:

- обладает необходимой квалификацией, опытом, техническими средствами для исполнения обязательств в рамках Договора;

- в отношении Поставщика не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- деятельность Поставщика не приостановлена в порядке, установленном КоАП РФ на дату заключения Договора;

- у Поставщика отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчетный период;

- сведения о Поставщике (в том числе информация об учредителях, директоре) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.3. Поставщик заверяет Покупателя в том, что Поставщик имеет все полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации для исполнения своих обязательств по Договору, соответствующие лицензии, необходимый опыт, опытный и квалифицированный персонал, который должным образом будет обеспечивать исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора, требуемое оборудование, технику, иные ресурсы, разрешения.

12.4. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает, что:

- осуществляет исполнение обязательств в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Договора и несет ответственность за их несоблюдение.

12.5. Поставщик заверяет в том, что:

- Поставщик получил для заключения и исполнения Договора все согласия, одобрения и разрешения, если таковые необходимы в соответствии с законодательством Российской Федерации, его учредительными и локальными документами, а лицо, заключающее (подписывающее) от его имени Договор, имеет все необходимые для этого полномочия;

- Поставщик (а также субподрядные организации / привлекаемые третьи лица), в случае их привлечения Поставщиком для исполнения обязательств по Договору) обладает производственными (материально-техническими) и финансовыми ресурсами, а также персоналом, отношения с которым оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимыми и достаточными для исполнения его обязательств по Договору;

- обязательства будут исполняться непосредственно Поставщиком или, если иное не предусмотрено Договором, третьими лицами (субподрядчиками), которым обязательства переданы Поставщиком на основании Договоров, заключенных такими третьими лицами (субподрядчиками) непосредственно с Поставщиком;

- взаимоотношения и расчеты с любым персоналом, привлеченным Поставщиком (субподрядчиками) для исполнения обязательств, будут оформлены с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации, в том числе о привлечении иностранной рабочей силы, если применимо, с заключением Поставщиком (субподрядчиками) с таким персоналом трудовых (гражданско-правовых) договоров, а также с представлением Поставщиком (субподрядчиками) налоговым органам в порядке, предусмотренном законодательством РФ, отчетности в отношении выплат персоналу и уплатой Поставщиком (субподрядчиками) соответствующих налогов и страховых взносов с выплат привлеченному персоналу;

- Поставщик в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ведет налоговый, бухгалтерский учет, уплачивает в полном объеме все применимые налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную отчетность по форме и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

- Поставщик на момент заключения Договора не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и взносам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- Поставщик полностью, достоверно и своевременно отразит все операции по приобретению им материалов и оборудования, работ и услуг у его поставщиков, а также операции по реализации материалов и оборудования, работ и услуг Покупателя в бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика, на основании надлежащим образом оформленных первичных учетных документов и счетов-фактур;

- в отношении операций по реализации материалов и оборудования, работ и услуг совершаемых Поставщиком или привлеченными им субподрядчиками в рамках исполнения Договора, не будет иметься признаков несформированного в бюджете источника по всей цепочке поставщиков товаров (работ, услуг, имущественных прав) для принятия Покупателем к вычету сумм НДС, предъявленных Покупателю Поставщиком;

- Поставщик своевременно и в полном объеме исчислит и уплатит все налоги по операциям в рамках Договора; отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный ему Покупателем в составе цены работ; переданные им Покупателю счета-фактуры будут отражены в налоговой декларации по НДС в том периоде, который соответствует дате счетов-фактур (настоящее заверение не действует, если Поставщик во время исполнения Договора не является налогоплательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС);

- Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие законодательству Российской Федерации первичные учетные документы, которыми оформляются операции в рамках Договора;

- Поставщик будет взаимодействовать с налоговыми органами и Покупателем по вопросам, связанным с правомерностью исчисления и уплаты налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации; он по требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе в случае проведения встречной налоговой проверки) предоставит надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к операциям в рамках Договора, и подтверждающих заверения, указанные в Договоре, в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса, если в запросе не будет указан иной срок;

- Поставщик проявит должную осмотрительность при выборе лиц, привлекаемых им для исполнения Договора, в том числе проведет комплекс мер по их проверке на официальном сайте ФНС России (получение сведений о наличии регистрации юридического лица, сведений об отсутствии руководителя в реестре дисквалифицированных лиц и др.), истребует выписки из штатного расписания о количестве квалифицированных работников с указанием должностей, получит доказательства наличия производственных (материально-технических) ресурсов для выполнения ими Договора, сведения о выполненных ими договорах за последние 3 (три) года, а также потребует предоставления ими таких же заверений, которые предусмотрены в Договоре;

- Поставщик не будет раскрывать и/или предоставлять третьим лицам персональные данные, полученные от Покупателя в связи с заключением и/или исполнением Договора, если только такое раскрытие и/или предоставление связано с исполнением Договора, за исключением случаев, когда основной целью раскрытия и/или передачи является коммерческое использование персональных данных. Каждая Сторона, передавшая другой Стороне персональные данные третьих лиц, гарантирует наличие согласия субъектов персональных данных на передачу, предоставление и обработку их персональных данных третьим лицом. Обработка персональных данных, предусмотренная Договором, должна осуществляться исключительно с целью исполнения Договора.

12.6. Заверения, указанные в настоящей статье, предоставлены Поставщиком в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заверения Поставщика действуют в течение всего срока действия Договора. Поставщик знает, что данные заверения имеют существенное значение для Покупателя для заключения и исполнения Договора, и он при заключении Договора полагается на них.

12.7. В случае если заверения Поставщика окажутся недостоверными, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных недостоверностью таких заверений, и любых иных имущественных потерь в срок, указанный в требовании Покупателя. При этом в сумму взыскиваемых убытков и/или имущественных потерь в том числе включаются суммы, уплаченные Покупателем в бюджет на основании решений уполномоченных органов о привлечении Покупателя к административной ответственности, а также суммы, возмещенные Покупателем третьим лицам, прямо или косвенно приобретшим товар у Покупателя, уплаченные ими в бюджет на основании решений уполномоченных органов о привлечении их к административной ответственности.

12.8. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери, возникшие у Покупателя в результате предъявления Покупателю претензий налоговыми органами на основании ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, в том числе в результате недостоверности данных Поставщиком заверений, предусмотренных Договором, в связи с принятием Покупателем к вычету сумм НДС, предъявленных Поставщиком, и (или) в связи с включением Покупателем расходов на приобретение у Поставщика товаров, работ, услуг, имущественных прав по Договору в состав расходов, учитываемых Покупателем при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций (в том числе в результате недостоверности данных Поставщиком заверений, предусмотренных Договором, и или в связи с отсутствием в бюджете экономического источника для возмещения НДС из-за неисполнения обязательств по начислению и уплате НДС Поставщик, привлеченными им субподрядчиками и (или) любыми иными третьими лицами по всей цепочке подрядчиков/поставщиков).

12.9. Стороны соглашаются, что размер имущественных потерь Покупателя, подлежащих возмещению Поставщиком, определяется как общая сумма недоимки по налогу на прибыль организаций и (или) налогу на добавленную стоимость, пени и штрафов, доначисленных Покупателю решением налогового органа в связи с признанием налоговыми органами неправомерными применения Покупателем налоговых вычетов в отношении сумм НДС, предъявленных Поставщиком, и (или) включения Покупателем расходов на приобретение у Поставщика товаров, работ, услуг, имущественных прав по Договору в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Поставщик обязан возместить Покупателю указанные имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования об этом (с приложенной копией решения налогового органа, вынесенного в отношении Покупателя).

12.10. Поставщик обязуется не трудоустраивать иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством. В случае нарушения данного обязательства Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки в размере штрафов, которые Покупатель понес или должен будет понести из-за нарушений, допущенных Поставщиком.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору поставки № _____

от ________________ 202__ г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

1. По настоящему Техническому заданию поставляется следующий товар (материалы и инструменты для проведения планово-предупредительного ремонта на объектах ООО "ЭТК №2" в 2023 году):

- Посмотреть таблицу с данными

2. Срок поставки: В течение 10 календарных дней, после подписания Спецификации Сторонами.

3. Способ поставки: транспортом, за счет средств Поставщика на склад Покупателя, с предоставлением товарно-транспортной накладной.

4. Адрес, по которому должна быть осуществлена поставка товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. город Москва, поселение Сосенское, Квартал 35, дом 1 строение 1.

5. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов.

Приложение №2

к Договору поставки № _____

от ________________ 202__ г.

Спецификация № 1

г. Москва «__»__________ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Гидроинж» (ООО «Гидроинж»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Кузнецова Василия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________ ____________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящую Спецификацию о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма спецификации: ___________________________________ (____________________) руб. ____ коп. в том числе НДС 20%.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными