Описание тендера: | Лакокрасочная продукция |
Сумма контракта: | 38 049,39 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 02.05.2023 |
Окончание: | 02.05.2023 17:29:00 |
Тендер №: | 245126322 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Центральный ФО / Орловская область / Орел |
Регион поставки: | Центральный ФО / Орловская область / Орел |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение заявки: | 1 902.47 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Лакокрасочная продукция
Цена контракта: 38 049,39 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Автоэмаль МЛ-12 Vika (защитная 0,8 кг) | 1236 | 618 | 2 | ШТ |
2 | Автоэмаль МЛ-1110 201 (белая 0,8 кг) | 3055 | 611 | 5 | ШТ |
3 | Эмаль НЦ-132П (серая 1,7 кг) OLECOLOR | 1878 | 939 | 2 | ШТ |
4 | Эмаль НЦ-132П (защитная 1,7 кг) OLECOLOR | 3664 | 916 | 4 | ШТ |
5 | Эмаль НЦ-132 (белая 1,7 кг) KRAFOR | 980 | 980 | 1 | ШТ |
6 | Эмаль НЦ-132 (черная 1,7 кг) KRAFOR | 9427 | 857 | 11 | ШТ |
7 | Эмаль НЦ-132 (оранжевая 1,7 кг) | 1440 | 720 | 2 | ШТ |
8 | Краска аэрозоль Kudo (металик хром 520 мл. KU-1027) | 894 | 298 | 3 | ШТ |
9 | Автоэмаль Mobihel 371 (амулет металик 1,0 л) | 2899 | 2899 | 1 | ШТ |
10 | Лак акриловый Vika (2K 2:1 HS 0,85 кг) | 891 | 891 | 1 | ШТ |
11 | Отвердитель для лака Vika (2+1 HS 0,43 кг) | 1034 | 1034 | 1 | ШТ |
12 | Эмаль антикоррозионная термостойкая Holex (серебристая 0,4 кг, RAL 9006) | 1210 | 605 | 2 | ШТ |
13 | Аэрозоль мовиль Holex (1000 мл) | 1800 | 450 | 4 | ШТ |
14 | Ускоритель сушки Изур 021 (0,08 кг) | 555 | 111 | 5 | ШТ |
15 | Антигравий Holex (черный 1,0 л) | 2316 | 579 | 4 | ШТ |
16 | Шпатлевка Holex (полиэфирная, универсальная, 1,0 кг) | 2535 | 845 | 3 | ШТ |
17 | Сольвент (А130/150, 10 л) | 2235.39 | 2235.39 | 1 | ШТ |
ПРОЕКТ Государственного контракта.doc | 35 КБ | 02.05.23 15:33 | Действующая |
Информация по закупке №100266405123100270_44.html | 35 КБ | 02.05.23 15:33 | Действующая |
на поставку товара для государственных нужд
Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0
г. Орёл «__» ___________ 2023 г.
______________________________ (далее – ____________), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации» (далее – Академия ФСО России), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Академии Горелика Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от «05» апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику товар:
- Посмотреть таблицу с даннымиИтого 17 (семнадцать) наименований (далее – товар) в количестве, ассортименте, в сроки и на условиях, которые предусмотрены настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот товар в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.
1.2. Остаточный срок годности (хранения) на товар, указанный в пункте 1.1 настоящего Контракта, должен составлять не менее 7 (семи) месяцев.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Поставщика:
2.1.1. Поставить и передать Заказчику товар, свободный от любых прав третьих лиц, на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, надлежащего качества, с указанными техническими характеристиками, в надлежащей упаковке и в срок предусмотренный настоящим контрактом.
2.1.2. Одновременно с товаром передать Заказчику:
- документы, удостоверяющие качество товара (сертификат (декларация) соответствия);
- документы на оплату (счет или счет – фактура (при наличии обязанности уплаты в бюджет НДС);
- приемопередаточные документы (товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД)).
2.1.3. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока, если гарантийные обязательства установлены настоящим контрактом на поставку товара.
2.1.4. Провести сверку взаиморасчетов по настоящему контракту с предоставлением Заказчику актов сверки не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения соответствующего запроса от Заказчика.
2.1.5. Вправе требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара, на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
2.1.6. Вправе предъявлять претензии по нарушению выполнения условий настоящего контракта.
2.1.7. Соответствовать требованиям части 1, части 1.1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе Поставщик не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Принять поставленный товар, соответствующий требованиям, установленным настоящим контрактом, и оплатить его в установленном настоящим контрактом порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением настоящего контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.
2.2.3. Вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
2.2.4. Вправе требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара.
2.2.5. Вправе предъявлять претензии по нарушению выполнения условий настоящего контракта.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего контракта составляет _________ (________________) рублей _______ копеек, в т.ч. НДС ___ процентов – ____(___________________________ рубля _________ копейки). (с Поставщиком, не являющимся плательщиком НДС, Контракт заключается по цене без НДС. Примечание: применение Поставщиком упрощенной системы налогообложения должно быть проверено).
Финансирование поставки товара по настоящему контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета. В цену товара включены расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, а также прочих платежей в бюджет, которые Поставщик в соответствии с законодательством обязан уплатить в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту.
3.2. Форма оплаты безналичный расчет платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. Сроки и порядок оплаты товара: не более 10 рабочих дней с даты получения счета и подписания Заказчиком документов о приемке поставленного товара, Заказчик перечисляет платеж в размере стоимости поставленного товара, но не более суммы, предусмотренной настоящим контрактом.
Оплата по настоящему контракту Заказчиком может осуществляться путем выплаты Поставщику суммы, предусмотренной настоящим контрактом, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов). При этом Заказчик вправе осуществлять перечисление сумм такой неустойки в доход Федерального бюджета Российской Федерации за Поставщика. Решение о взыскании неустойки (пени, штрафа) отражается Заказчиком в приемопередаточном документе.
3.4. Цена, указанная в пункте 3.1. настоящего контракта является твердой, которая определена на весь срок исполнения настоящего контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и настоящим контрактом.
3.5. В случае, если нарушение сроков поставки товара по вине Поставщика приведет к не освоению денежных средств, предусмотренных на оплату настоящим контрактом в соответствующем году (с последующей сдачей остатка денежных средств Заказчиком в доход федерального бюджета и отсутствием возможности возврата денежных средств в соответствии с положением Постановления Правительства Российской Федерации о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета) и как следствие к невозможности произвести окончательный расчет по настоящему контракту в последующем году, цена контракта подлежит уменьшению на данную сумму без уменьшения количества товара. Уменьшение цены контракта без уменьшения количества товара производится Заказчиком в одностороннем порядке.
В случае возврата денежных средств Заказчику в соответствии с положением Постановления Правительства Российской Федерации о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления дополнительных лимитов бюджетных обязательств.
3.6. В случае уменьшения главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из условий настоящего контракта, Заказчик вправе согласовать новые условия настоящего контракта, в том числе в части цены и (или) сроков его исполнения и (или) количеству (объему) товара.
3.7. Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Поставщику по настоящему контракту может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4. Порядок и срок поставки товара
4.1. Товар поставляется одной партией, по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 35.
4.2. Срок поставки товара: в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего контракта. В случае нарушения срока поставки товара Поставщику начисляется пеня.
4.3. Настоящий контракт признается заключенным с условием передачи товара к строго определенному сроку, в случае нарушения этого срока Заказчик утрачивает интерес к настоящему контракту. Восполнение недопоставленного количества товара допускается по данному обязательству лишь при наличии согласия Заказчика. Если указанные товары Заказчиком приняты, обязательства Поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока.
4.4. В целях осуществления пропускного режима на территорию Заказчика, дата, время и способ исполнения обязательств по настоящему контракту Поставщик (представитель Поставщика) согласовывает с Заказчиком (представителем Заказчика) заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) день до поставки.
4.5. Выдача пропуска для (разового) допуска на территорию Заказчика представителей и автотранспорта Поставщика осуществляется по согласованию с руководством академии.
5. Качество, количество, ассортимент, комплектация и упаковка товара
5.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
5.2. Качество товара подтверждается документами Изготовителя или Поставщика (сертификат, паспорт, гарантийный талон).
5.3. Количество, ассортимент, производитель и комплектация товара должны соответствовать пункту 1.1. настоящего контракта.
5.4. В случае передачи товара ненадлежащего качества Заказчик вправе его не принимать и потребовать замены.
5.5. В случае передачи не полностью укомплектованного товара, Заказчик вправе его не принимать и потребовать передать товар в полной комплектации.
5.6. В случае передачи товара в меньшем количестве, чем это предусмотрено пункте 1.1. настоящего контракта, Заказчик вправе его не принимать и потребовать передать товар в полном объеме, за исключением случае частичной поставки товара, возможность которой должна быть предусмотрена настоящим контрактом.
5.7. В случае передачи товара в большем количестве, чем это предусмотрено пунктом 1.1. настоящего контракта, Заказчик обязан известить об этом Поставщика в порядке, определенном пунктом 7.7. настоящего контракта и вернуть излишки товара Поставщику. Расходы по возврату излишков товара возлагаются на Поставщика. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Заказчика Поставщик не распорядится соответствующей частью товара, Заказчик не несет ответственности за его сохранность.
5.8. Товар должен быть упакован в упаковку, отвечающую требованиям, обеспечивающим его сохранность при транспортировке и хранении. В случае передачи товара в ненадлежащей упаковке или без нее Заказчик вправе его не принимать и потребовать замены.
5.9. В ходе исполнения настоящего контракта количество (объем) товара может быть изменено (увеличено или уменьшено) в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. Такое изменение должно быть согласовано Сторонами в письменной форме путем заключения соответствующего Дополнительного соглашения.
5.10. В ходе исполнения настоящего контракта допускается замена товара, прописанного в пункте 1.1. настоящего контракта, на товар качество, технические и функциональные характеристики, которого являются улучшенными, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
6.Характеристики товара
6.1. Характеристики товара должны соответствовать характеристикам, указанным в пункте 1.1. настоящего контракта.
6.2. Если передан товар с характеристиками, не соответствующими пункту 1.1. настоящего контракта, Заказчик вправе его не принимать и потребовать замены.
7. Порядок и срок приемки товара,
порядок и срок оформления результатов такой приемки
7.1.Сдача-приемка товара производится по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 35.
7.2. Переход права собственности и рисков на товар:
- переход рисков случайной утраты или повреждения товара от Поставщика к Заказчику происходит после его полной приемки.
- переход права собственности на товар от Поставщика к Заказчику происходит после его полной оплаты.
7.3. Заказчик обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев определенных в пунктах 5.4.; 5.5.; 5.6.; 5.7.; 5.9.; 6.2.; 7.5.; настоящего контракта.
Товар принимается представителями Заказчика в присутствии представителя Поставщика (по желанию Поставщика) по следующим показателям: цена, наименование и ассортимент, комплектность, соответствие характеристикам и качеству, количеству, наличию и целостности упаковки, наличию документов, удостоверяющих качество товара, технические характеристики товара, комплектность приемопередаточных документов, документов на оплату.
Приемка товара производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи товара Заказчику.
Прием - передача товара заканчивается подписанием приёмопередаточных документов. Датой приемки товара является дата подписания приёмопередаточных документов, уполномоченными представителями Сторон. Приёмопередаточные документы оформляются в строгом соответствии с пунктом 1.1. настоящего контракта. Приёмопередаточные документы подписываются в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
7.4. В случае, если при приемке выявлено отсутствие документов подтверждающих качество товара, приемопередаточных документов, документов на оплату, или наличие ошибок в их оформлении Заказчик вправе приостановить приемку до устранения выявленных нарушений.
В случае обнаружения в процессе приемки товара в ненадлежащей упаковке или без нее, в меньшем количестве, не полностью укомплектованного, с характеристиками, не соответствующими условиям настоящего контракта, ненадлежащего качества, Заказчик предъявляет претензию Поставщику в порядке, определенном пунктом 12.2. настоящего контракта.
7.5. Поставляемый товар должен быть не обременен правами третьих лиц. Если Заказчик располагает информацией о том, что поставляемый товар, обременен или может быть обременен правами третьих лиц, находится в споре или под арестом, то он вправе не принимать данный товар.
7.6. При изъятии товара у Заказчика третьими лицами, после приема его от Поставщика, по основаниям, возникшим до передачи товара, Заказчик предъявляет претензию Поставщику в порядке, определенном пунктом 12.2. настоящего контракта.
7.7. Заказчик обязан известить Поставщика о нарушении условий настоящего контракта, нарушении условий контракта об ассортименте, комплектности, соответствии характеристикам и качеству, количеству, наличии и целостности упаковки, наличии документов, удостоверяющих качество товара, технические характеристики (характеристики) товара, комплектность приемопередаточных документов, документов на оплату в разумный срок после того, как нарушение было или должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара.
7.8. Экспертиза поставленного товара, предусмотренного настоящим контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 10 процентов цены контракта.
8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере 1000,00 (Одной тысячи рублей 00 копеек).
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 (Одной тысячи рублей 00 копеек).
8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом. Размер штрафа определяется в порядке, установленном в п. 8.3. и 8.5. настоящего контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.7. Неустойка уплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии, выставленной Заказчиком или Поставщиком.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком и ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
8.9. Сторона настоящего контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если эта Сторона докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.10. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Сторону от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим контрактом.
8.11. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, ответственность Сторон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.
9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, стороны в праве расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон.
9.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документом компетентного органа.
10. Конфиденциальность
10.1. Информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего контракта, является конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам и разглашению любым способом.
11. Разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения настоящего контракта, разрешаются:
- путем переговоров;
- в претензионном порядке путем направления претензии по вопросам исполнения настоящего контракта. Ответ на претензию должен быть дан Стороне, направившей претензию, в 15-дневный срок со дня ее получения.
11.2. При необходимости, представитель Поставщика прибывает к Заказчику для устранения недостатков или для составления совместно с представителем Заказчика акта о несоответствиях или акта возврата товара (комплектующих товара), несоответствующего условиям настоящего контракта.
Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право составления и подписание актов, и получение от представителя Заказчика товара (комплектующие товара) несоответствующего условиям настоящего Контракта для замены на товар (комплектующие товара) соответствующий условиям настоящего контракта.
11.3. Стороны обязаны принять меры по досудебному урегулированию спора.
11.4. При не поступлении ответа на претензию в срок, установленный пунктом 12.1. настоящего контракта или отказе от удовлетворения претензии, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Орловской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12. Срок действия настоящего контракта
12.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по «29» декабря 2023 г., а в части осуществления Поставщиком гарантийных обязательств - до окончания гарантийного срока.
12.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а обязательства Сторон не исполненные до даты прекращения (окончания) срока действия настоящего контракта, подлежат исполнению с учетом положений настоящего контракта.
13. Дополнительные условия и заключительные положения
13.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту допускаются исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
13.2. Настоящий контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего контракта от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
13.3. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов, Стороны обязуются уведомить одна другую в пятидневный срок.
13.4. В случае ликвидации или реорганизации своих организаций, Стороны обязуются уведомить одна другую в течение пяти (пять) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Перемена Поставщика при исполнении настоящего контракта невозможна, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.5. Все извещения, уведомления, сообщения, согласования при исполнении обязательств по настоящему Контракту направляются по любым средствам связи по реквизитам Сторон, указанным в настоящем Контракте.
13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.7. Настоящий контракт, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон, размещен и хранится в едином агрегаторе торговли (далее – ЕАТ).
14. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Академия ФСО России
Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 35.
Фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 35,
телефон (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, sec@aсadem.msk.rsnet.ru,
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3443.
Реквизиты Банка:
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ // Межрегиональное операционное УФК г. Москва
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства г. Москва (Академия ФСО России л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40).
Номер счета банка получателя средств (Единый казначейский счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Номер счета получателя (номер казначейского счета)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Коды статистики:
ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01, ОКОПФ 75104, ОКФС 12.
Дата постановки на налоговый учет: 31.08.1994 г.
от Заказчика ____________________________________ / С.П. Горелик
Поставщик:
от Поставщика ___________________________________ /
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №274750981
Закупка дезинфицирующих средств
|
Электронный аукцион
#274750981 |
106 825
|
2 дня
17.06.2024 25.06.2024 |
Тендер №274846303
Закупка мыла и чистящих средств
|
Электронный аукцион
#274846303 |
204 420
Обеспечение контракта:
5% |
4 дня
18.06.2024 27.06.2024 |
Тендер №274924300
Закупка моющих средств, соды, стирального порошка
|
Электронный аукцион
#274924300 |
218 160
Обеспечение контракта:
5% |
4 дня
19.06.2024 27.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №245126291
Поставка бытовой химии (с результатом)
|
Единственный поставщик
#245126291 |
157 824
|
срок истек
02.05.2023 02.05.2023 |
Запрос предложений
#245126198 |
893 885
|
срок истек
02.05.2023 12.05.2023 |
|
Запрос предложений
#245126118 |
срок истек
- 03.05.2023 |
||
Запрос предложений
#245126100 |
срок истек
- 04.05.2023 |
||
Тендер №245126035
Приобретение лакокрасочных товаров (с результатом)
|
Запрос предложений
#245126035 |
24 000
|
срок истек
02.05.2023 07.05.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №245126303
Пластик двухслойный Красный/Желтый (ROWMARK LASERMAX LM 922-607)
|
Малая закупка
#245126303 |
24 500
Обеспечение заявки:
1 225 |
срок истек
- 03.05.2023 |
Анализ цен
#245125267 |
срок истек
- 05.05.2023 |
||
Анализ цен
#245125168 |
срок истек
- 05.05.2023 |
||
Тендер №245124838
Лакокрасочная продукция (с результатом)
|
Малая закупка
#245124838 |
38 049
Обеспечение заявки:
1 902 |
срок истек
02.05.2023 02.05.2023 |
Электронный аукцион
#245124696 |
24 476
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
02.05.2023 10.05.2023 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |