Тендер - поставка этиловый спирт №245125986

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_проект_контракта_лекарства

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

г. Ставрополь «___»_________2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая поликлиника № 1» города Ставрополя именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Брусневой Валерии Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке установленном п.4 ст.93 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить в 2023 году поставку лекарственных средств (далее — Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Соответствие товара должно быть подтверждено копией регистрационного удостоверения.

1.3. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), технические показатели — Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.4. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства. Поставщик доставляет Товар Заказчику на склад ГБУЗ СК «ГКП №1» г. Ставрополя по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 5, склад (далее – Место доставки).

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет ________________________ руб. (_____) ______ коп., в том числе НДС %____________ руб. (____) ______ коп.

/НДС не облагается (если НДС не облагается, указать основание).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе расходы Поставщика прямо не предусмотренные контрактом, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта.

При формировании цен на лекарственные средства на территории Ставропольского края, не должно быть превышение соответствующей торговой надбавки, установленной постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского от 23 сентября 2021 г. № 55/1 «Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, реализуемые на территории Ставропольского края».

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной контрактом.

2.4. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.5. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

2.8. Расчеты по настоящему контракту производятся в российских рублях.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.4. в случае окончания срока действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата в период исполнения обязательств по Контракту, - представлять Заказчику копию заявления, подтверждающего обращение в соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата, в течение 5 рабочих дней со дня направления такого заявления;

3.1.5. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.6. при поставке Товара передать надлежащим образом заверенную копию действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, оформленной в соответствии с п. 47, ч. 1, ст. 12 № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» с приложениями с указанием права на оптовую торговлю или лицензии на производство лекарственных средств, оформленной в соответствии с п. 16, ч. 1, ст. 12 № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» и регистрационное удостоверение.

3.1.7. Предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

3.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

3.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством;

3.3.7. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с Контрактом.

3.3.8. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта.

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. принять решение об одностороннем отказе по основаниям и в порядке предусмотренном действующим законодательством.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Не допускается нарушения заводской упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________

Государственный контракт № __________

Заказчик: (наименование) ____________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ________

Получатель: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) _______

Пункт назначения: _________

Грузоотправитель: _________

Ящик/контейнер № _______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) ________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто ______ кг.

4.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее — Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных Контрактом, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой — крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки одной партией в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

Этапом исполнения контракта является исполнение принятых Сторонами обязательств в полном объеме.

Поставщик за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление посредством факсимильной связи и/или электронной почты о времени и дате доставки товара в Место доставки с указанием объема товара.

Также Заказчик вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, не поставленных в срок, обусловленный контрактом. В таком случае, товар считается непоставленным и может не приниматься за сроками поставки.

Приемка поступившего товара осуществляется на складе Заказчика в соответствии с товарной накладной, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Проверка на соответствие количества и качества товара требованиям, установленным в настоящем контракте, проводится в порядке, установленном настоящим контрактом, действующим законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 в части не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и условиям настоящего контракта.

При приемке товара и проверке соответствия товара требованиям настоящего контракта присутствие представителя Поставщика является обязательным. Представитель Поставщика должен иметь документ на право участия в определении соответствия товара условиям настоящего контракта. Если при передаче товара отсутствует представитель Поставщика Заказчик вправе отказаться приемки товара и такой товар считается не поставленным. В таком случае Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление об отказе в приемке товара.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара, после подписания обеими сторонами.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;

б) протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) Акт приема-передачи Товара в двух экземплярах один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика;

д) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

е) счет и (или) счет – фактуру (при наличии НДС) или универсальный передаточный документ (УПД).

5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в товарной накладной, поставка Товара сверх количества, указанного в товарной накладной, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара.

По факту поставки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Проверка на соответствие количества и качества товара требованиям, установленным в настоящем контракте, проводится в порядке, установленном настоящим контрактом, действующим законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 в части не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и условиям настоящего контракта.

Оформление Заказчиком результата проведения всех приемочных мероприятий осуществляется в порядке и в сроки, указанные в контракте.

В случае выявления несоответствия условиям контракта Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара (отдельного этапа исполнения контракта), если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи, Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.6. Также в случае если после поставки и приемки товара качество товара или отдельных партий товара будут признаны ненадлежащим, и уполномоченным органом будет принято решение об изъятии товара из обращения или его оборот будет приостановлен, или отозвано регистрационное удостоверение, то в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Поставщик отзывает, а Заказчик возвращает Поставщику такой поставленный товар. В этом случае Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в связи с отзывом продукции (в том числе цену возвращенного Поставщику товара, в отношении которого принято решение об изъятии товара из обращения или его оборот приостановлен, или отозвано регистрационное удостоверение уплаченную ранее Заказчиком) и вывезти такой товар за счет Поставщика.

6.7. Отгрузка товара, взамен забракованного производится за счет средств Поставщика в течение 3 (трех) календарных дней.

6.8. Товар, не отвечающий требованиям настоящего контракта к его качеству, а также некомплектный товар, или товар, поставленный не в полном объеме, предусмотренным контрактом, или товар, переданный в отсутствие уполномоченного представителя Поставщика, считается не поставленным.

6.9. Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке товара в момент поставки также в случае, если:

не надлежаще оформлены копии регистрационного удостоверения;

не надлежаще оформлены бухгалтерские документы: счет, счет-фактура, товарная накладная, акт приема-передачи (приложение № 3);

отсутствует любой из документов, указанных в пункте 5.3 настоящего контракта;

указанные в пункте 5.3 настоящего контракта документы представлены не в полном объеме;

поставка осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества товара, в соответствии с контрактом;

поставленный товар не соответствует спецификации к настоящему контракту;

при передаче товара отсутствует уполномоченный представитель Поставщика.

В этом случае Заказчик уведомляет Поставщика об отказе от приемки товара, с указанием причины, послужившей основанием для отказа. Уведомление направляется Заказчиком посредством факсимильной связи, или по электронной почте указанным в настоящем контракте. Поставщик обязан обеспечить приемку документов, направляемых Заказчиком факсимильной связью или по электронной почте.

6.10. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными, а товар - поставленным, когда товар надлежащего качества и комплектности в полном объеме, предусмотренном Контрактом полностью получен заказчиком, и документация, оформленная надлежащим образом, передана заказчику.

6.11. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком. Уведомление направляется Поставщику по электронной почте и (или) посредством факсимильной связи, указанным в настоящем контракте. Поставщик обязан обеспечить приемку документов от Заказчика указанными способами.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком

6.12. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

6.13. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

6.14. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

7. Порядок проведения экспертизы и выборочная проверка Товара

7.1. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.3. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, должна проводиться в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после осуществления поставки товара.

7.4. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.

7.5. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.6. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества осуществляется Заказчиком.

7.7. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

7.8. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар
не соответствует требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.9. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что подтверждается: регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту).

Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара и на вторичной (потребительской) упаковке.

8.3. Товар должен быть новым, упакован в заводскую упаковку и должен иметь остаточный срок годности на день поставки не менее 12 месяцев от срока, указанного производителем.

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата осуществляется Заказчиком за счет средств бюджетного учреждения (средства обязательного медицинского страхования на 2023 год.)

9.2. Оплата по Контракту осуществляется без авансирования, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

9.3. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, и предоставления Заказчику следующих подписанных документов на бумажном носителе:

а) счет и (или) счет – фактуру (при наличии НДС) или универсальный передаточный документ (УПД);

б) товарной накладной;

в) Акта приема-передачи Товара в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика)

г) копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;

д) протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

В случае изменения расчетного счета и иных банковских реквизитов Поставщик обязан в 2 дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств, несёт Поставщик.

9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а» - «в» пункта 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

9.5. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 30 (тридцати) дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов.

9.6. Обязательство Заказчика по оплате товара Поставщику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

9.7. Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику, может быть удержана сумма неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в таком случае обязательства Поставщика по перечислению неустойки в доход бюджета возлагается на Заказчика.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Не предусмотрено.

11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

11.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, в частности, в случае просрочки исполнения, при условии наличия обеспечения исполнения контракта, Заказчик вправе удовлетворить требования по обеспеченным обязательствам за счет удержания обеспечения исполнения контракта во внесудебном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации.

Требование Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) не ограничивается размером внесенного Поставщиком обеспечения исполнения контракта.

11.17. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование оплаты неустоек (штрафов, пеней) рассчитанных в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта, которые Поставщик обязан уплатить Заказчику в течение 10 дней с даты получения требования. Требование может быть направлено по факсу и/или электронной почте, указанным в настоящем Контракте, а также экспресс-почтой или нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием функционала ЕИС.

11.18. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустоек (штрафов, пеней) начисленных в соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в требовании, Заказчик имеет право удержать сумму неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, который принят Заказчиком, или с предоставленного обеспечения исполнения Контракта или с момента возникновения права требования оплаты неустоек (штрафов, пеней) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.20. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных неустоек (штрафов, пеней).

12. Срок действия Контракта, изменение

и расторжение Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2023 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.

12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3. Контракт может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

12.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права

13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

Стороны определили, что к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны производителя товара, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров (в том числе окончание срока действия регистрационных удостоверений, равно, как и принятие производителем решения о прекращении поставок товара в Россию), приостановление деятельности Поставщика по актам уполномоченных органов, изменение курса валют и другие случаи признаваемые таковыми действующим российским законодательством.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления и разрешение споров

15.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Сторона, чьи права и (или) законные интересы оказались нарушенными действиями (бездействием) другой Стороны, должна направить этой Стороне, претензию в письменном виде. В претензии указываются допущенные при исполнении настоящего контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений. Сторона, получившая такую претензию, должна ответить на нее в порядке, предусмотренном действующим законодательством в течении 10 календарных дней.

15.2. В случае если спор или разногласие между Сторонами не будут урегулированы в порядке, предусмотренном п. 15.1 настоящего контракта, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

16. Заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Настоящий контракт заключается в письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

16.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Технические характеристики;

Приложение № 3 – Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 – Акт сверки расчетов;

17. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «__» ______ 2023 г. № ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

от «__» ______ 2023 г. № ___

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Контракту

от «_____»___________20____ г.

№______

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО КОНТРАКТУ от «_____»______________20___ № _______

«Поставщик» ___________________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице ________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и

«Заказчик» __________________ (полностью наименование Заказчика) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице __________________, действующего на основании ____________________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил по контракту № ____ от _______________ (заявка № ____ от ____________), а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:

1. Наименование Товара:

2. Единица измерения:

3. Количество в единицах измерения:

4. Стоимость ___ (сумма прописью) руб. ___ коп.

В том числе:

- НДС ___ % ___ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если облагается НДС)

- оптовая надбавка ___ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если применяется)

5. Серия Товара _____________________

6. Срок годности Товара:____________________________

7. Страна происхождения товара _____________________

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная накладная от «_____»______________20____г. № ___________

2. Счет-фактура от «____»_______________20____г. № __________

3. Копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата от «_______» ___________20____ г. № ________

4. Протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Инструкция (ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

6. Копия Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

7. Копия Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту).

8. Счет «_____»______________20____г. № ___________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Контракту

№______ от «____»________2023 года

Рекомендуемый образец

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

__________________________________________________________________

и __________________________________________________________________

(Государственный контракт от «____» _______________ 20__ г. № ___ )

Сальдо на ______________ ______________ Раздел _______________

(дата) (сумма)

- Посмотреть таблицу с данными

Сальдо на ______________ ______________

(дата) (сумма)

В пользу ___________________

Заказчик Поставщик

__________________ ___________________ _________________ ____________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

_______________ ______________ ______________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)