Тендер - поставка хозяйственных товаров №245119362

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Хворова Юлия Павловна (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть074) контракт_хоз_товары

Государственный контракт №

на поставку товара

г. Кохма, Ивановская область « » 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Колония поселения №13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области», (ФКУ КП-13 УФСИН России по Ивановской области) действующее от имени Российской Федерации именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя начальника колонии Игумнова Алексея Влалимировича, действующего на основании доверенности №20 от 25.08.2022г., с одной стороны и

, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику, качественный товар (далее - Товар), в количестве, по цене и в сроки согласно спецификации (Приложение №1 к государственному контракту), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

1.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -№44-ФЗ).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставки товара в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний актов приема-передачи товара.

2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.4. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.5. Отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

2.2.6. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 5 Контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. В письменной или в устной (по телефону) форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта.

2.3.5. Передать Государственному заказчику товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 4.2. Контракта.

2.3.6. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных разделом 4 Контракта.

2.3.7. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 7 Контракта.

2.3.8. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно разделу 5 Контракта.

3. Цена и сумма Государственного контракта

3.1. Общая сумма Государственного контракта составляет ( рублей копеек). С поставщиком, не являющимся плательщиком НДС/являющимся на основании п. 2 или 3 ст. 346.11 гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса РФ Контракт заключается по цене, предложенной им в ходе проведения запроса котировок в электронной форме.

Цена контракта является твердой и изменению не подлежит на весь срок исполнения контракта. В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Расчеты за поставленную продукцию производятся в форме безналичного денежного расчета, за счет внебюджетных средств, в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема передачи товара.

3.3. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, д.59 «А» до 1 июня 2023 года.

4.2. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся
к товару документацию: счет; счет – фактуру; товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика; документ, удостоверяющий качество товара, техническую документацию на товар.

4.3. В случае, если документы, указанные в пункте 4.2 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.4. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным по факту приемки товара.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 4.6. Контракта.

4.6. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента приемки товара.

5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000 рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа), определяется в порядке, установленном пунктом 4 Правил, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Поставщик уплачивает штраф в размере 1000 рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Маркировка, упаковка и транспортировка

6.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

6.2. Транспортная упаковка поставляемого Товара должна обеспечивать сохранность и безопасность груза в процессе транспортирования.

6.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями, действующими на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Государственного заказчика.

6.4. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

6.5. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

7. Качество и безопасность товара, порядок приемки

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, охрану окружающей среды. Поставщик гарантирует Государственному заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, произведен в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть году. Товар должен быть укомплектован всей необходимой оснасткой, обеспечивающей его функционирование в полном объеме.

7.2. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится Государственныс заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

7.3. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

7.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по передаче товара считается дата приемки товара Государственным заказчиком.

7.5. Для приемки Товара Государственным заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая в течение 2 (двух) календарных дней со дня поставки Товара обязана с участием уполномоченного представителя Поставщика проверить качество и соответствие Товара требованиям Контракта. В ходе приемки Товара проводится экспертиза поставленного Поставщиком Товара в части его соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться членами приемочной комиссии своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акт приемки Товара в течение 3 (Трех) календарных дней, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Государственным заказчиком. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре, препятствующих его приемке, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий Контракта и критерии их существенности для Государственного заказчика. На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется мотивированный отказ от подписания Акта приемки Товара, который направляется Поставщику.

7.6. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

7.7. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

7.8. При возникновении между Государственным заказчиком и Поставщиком спора по поводу ненадлежащего качества Товара или иных причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Выбор эксперта осуществляется исключительно по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Если в ходе поставки Товара обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствии обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные Контрактом сроки, Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении условий Контракта. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.

9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Государственный контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.2. В случае изменения действующего законодательства и/или требований уполномоченных органов, Стороны в течении 10 дней вносят соответствующие изменения в настоящий Государственный контракт.

9.3. Изменения и дополнения вносимые в настоящий Государственный контракт оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.

9.4. Государственный контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

9.4.1. по соглашению Сторон;

9.4.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Государственного контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4.3. заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством в соответствии с положениями частей 8-26 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013.

9.5. Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Государственным контрактом количества товара и иных условий исполнения Государственного контракта.

9.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Государственному контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

9.7. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9.8. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

9.9. Заказчик вправе расторгнуть контракт в связи с неисполнением или ненадлежащим выполнением Поставщиком своих обязательств.

9.10. Изменение настоящего Контракта, а также его расторжение по соглашению сторон оформляется дополнительным соглашением к Контракту, которое с момента его заключения становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10. Односторонний отказ от исполнения контракта

10.1. В случае если, Поставщик уклоняется от добросовестного исполнения обязательств по настоящему контракту, не исполняет требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о проведении запроса котировок требованиям к участникам запроса котировок или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в указанном запросе.

10.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ивановской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

11.3. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

12.3. Все приложения, дополнения и акты к настоящему Государственному контракту, после их подписания полномочными представителями обеих сторон, будут являться неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.

12.4. Извещения, уведомления, сообщения по настоящему Государственному контракту могут передаваться почтой, курьерской, по факсу, по электронной почте, с обязательным последующим предоставлением оригиналов. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправившая соответствующую информацию.

12.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение №2 – Акта приема-передачи

13. Срок действия Контракта

13.1 Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» ноября 2023 г.

13.2. Контракт считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.

14. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к государственному контракту

от «___»_______2023 №___

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к государственному контракту

от «___»_______2023 №___

АКТ

приема-передачи товара

Федеральное казенное учреждение «Колония поселения №13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области», (ФКУ КП-13 УФСИН России по Ивановской области) действующее от имени Российской Федерации именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя начальника колонии Игумнова Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности №20 от 25.08.2022г., с одной стороны и

именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии Государственным контрактом между Сторонами № ___ от «__»________________2023 года Поставщик передает, а Государственный заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Принятый Государственным заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Государственного контракта. Товар поставлен в установленные в Государственном контракте сроки. Покупатель не имеет никаких претензий к принятому товару.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Государственного контракта между Сторонами.

Государственный заказчик:

­­­­­­­­­­

_______________ Игумнов А.В. __________________