Тендер - Поставка средств дезинфицирующих №245067296

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.doc
• описание.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № ______

г. Саратов _______________ 2023 г.

государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 2», в лице _______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице _________________, действующий на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем так же «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора.
1.1. Предметом договора является поставка средств дезинфицирующих (далее – Товар).
1.2. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить Товар, наименование, технические характеристики, количество, цена определяются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.
1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по заявке Заказчика, силами Поставщика и за его счет по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная здание 61/69А, помещение 1.
Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой транспортного средства до 31.12.2023 по заявке заказчика в течении 5 рабочих дней. Время поставки: с 08:00 до 16:00.
Поставщик одновременно с Товаром передает Заказчику следующие документы: товарную накладную, счет-фактуру (счет), а также копии декларации(й) о соответствии или сертификата(ов) соответствия и качества, если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные документы, подлежащие передаче вместе с товаром.

Цена договора.

2.1. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.2. Цена договора составляет _____ (_______) рублей _____копеек, НДС __ / или НДС не облагается.

Цена договора включает в себя: доставку до склада Заказчика, включая стоимость погрузо-разгрузочных работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования - ОМС.

3. Порядок расчетов

3.1. Счета-фактуры (счета) за полученный Товар оплачиваются по ценам, не превышающим цены, указанные в Спецификации к настоящему договору.

3.2. В случае превышения цены Товара, указанной в сопроводительных документах на Товар, по сравнению с ценой, определенной Спецификацией настоящего договора, оплата производится по цене, определенной в Спецификации.

3.3. Заказчик осуществляет оплату по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки, после подписания Сторонами товарной накладной, в течение 10 рабочих дней на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры).

3.4. Заказчик вправе осуществить возврат Поставщику, указанных в п. 1.3. документов, оформленных ненадлежащим образом без оплаты или с частичной оплатой с указанием конкретных отклонений от установленного порядка.

3.5. В случае несогласия Поставщика с неполным принятием Заказчиком документов, указанных в п. 1.3., Стороны составляют акт о разногласиях. Заказчик вправе произвести оплату неоспариваемой суммы счета в соответствии с п. 3.3 настоящего договора.

3.6. Оплата Товара осуществляется в рублях.

4. Права, обязанности сторон и порядок приемки Товара

4.1. Обязанности и права Поставщика:

Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар, указанный в пункте 1.1. настоящего договора надлежащего качества в соответствии со Спецификацией не позднее срока поставки, указанного в п.1.3.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара действующим стандартам Российской Федерации.

4.1.3. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы: товарные накладные; счета-фактуры (счета); копии сертификата и(или) декларации либо иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

4.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по договору.

4.1.6. В течение 1 (одного) дня сообщать Заказчику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.

Поставщик вправе:

4.1.7. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по договору.

4.2. Права и обязанности Заказчика:

Заказчик обязуется:

4.2.1. Проводить экспертизу, в том числе с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с требованиями статьи 94 Федерального закона и проверку поставленного Товара. В случае необходимости по результатам экспертизы составлять акт с указанием причин отказа от принятия поставленного Товара, в том числе частичного.

4.2.2. В течение 3 (трех) дней сообщать Поставщику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.

4.2.3. Оплачивать счета за поставленный Поставщиком Товар в соответствии с порядком расчетов, определенном в Разделе 3 «Порядок расчетов» договора.

4.2.4. Исполнять надлежащим образом свои обязательства по договору.

Заказчик вправе:

4.2.5. Требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по договору.

4.3. Порядок приемки Товара:

4.3.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товара, осуществляет проверку Товара (экспертизу Товара) в части соответствия количества, ассортимента, объема требований, установленных договором и составляет Акт, в котором должны быть отражены все результаты проверки поставленного Товара.

4.3.2. Поставка Товара считается выполненной с момента подписания Сторонами Акта, после подписания Заказчиком товарных накладных.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации .

5.2. Ответственность Заказчика:

5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2. Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного Товара, связанную с несвоевременным поступлением счетов от Поставщика или ненадлежащим оформлением Поставщиком счетов.

5.3. Ответственность Поставщика:

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.3.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, не может превышать цену Договора.

5.6. Во всех остальных случаях Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6. Качество Товара

6.1. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, по качеству должен соответствовать техническим условиям (ТУ), и иным документам, требование к наличию которых установлено законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по эксплуатации. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения, и не подлежащей возврату Поставщику. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа. Товар должен иметь инструкции по эксплуатации на русском языке.

6.3. Качество и безопасность Товара должны быть подтверждены копиями деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия и иных документов, требование к наличию которых установлено законодательством Российской Федерации, и оформленными в установленном порядке.

6.4. Товар несоответствующего качества подлежит замене в срок не более 5 (пяти) дней, за счет Поставщика.

7. Изменение и прекращение договора

7.1. Изменение обязательств между сторонами осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. Все дополнения и изменения к договору не противоречащие законодательству оформляются в виде дополнительных соглашений, которые после их подписания Сторонами являются неотъемлемой частью договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, будут разрешаться путем переговоров и направления Стороне претензии.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия договора.

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Договор действует по 31 декабря 2023 года. Окончание срока действия договора не влечёт прекращение обязательств.

11. Приложения.

Приложение № 1 – Спецификация;

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№ _____ от ________ 2023 г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦК_дезxx

Утверждаю

Главный врач

__________________Л.А. Гурьева

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта для определения определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку средств дезинфицирующих

(наименование объекта закупки)

Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Метод определения НМЦК: метод сопоставимых рыночных цен.

- Посмотреть таблицу с данными