Тендер - Поставка химических материалов для водоподготовки бассейна СК «Родина» в 2023 году №244991790

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

x

Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

1. Способ закупки: закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – далее закупка у единственного поставщика.

2. Наименование Заказчика: Автономное учреждение «Арена Химки» Муниципального образования городской округ Химки Московской области (АУ «Арена Химки»)

3. Место нахождения Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. Химки, ул. Кирова, вл.24

4. Почтовый адрес Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. Химки, ул. Кирова, вл.24

5. Адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6. Номер контактного телефона Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7. Ф.И.О контактного лица: Штапов П.В.

8. Предмет договора: Поставка химических материалов для водоподготовки бассейна СК «Родина» в 2023 году.

9. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

1 комплект.

10. Место и сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:

Бассейн «Родина» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Чкалова 4А.

7 (семь) календарных дней с даты подписания договора.

11. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 рублей (в т.ч. НДС).

12. Адрес сайта Электронного магазина Московской области: https://market.mosreg.ru

13. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Генеральный директор А.С. Зайцев

Техническое_заданиеxx

Приложение № 3

к Договору №________

от «___»______ 2023 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химических материалов для водоподготовки бассейна СК «Родина» в 2023 году

1. Наименование и место поставки товара

Поставка химических материалов для водоподготовки бассейна СК «Родина» в 2023 году

Поставка по адресу:

• СК «Родина» Московская область, г. Химки, ул. Чкалова 4А.

2. Сроки (периоды) и объем поставки товара

2.1 Срок поставки товара составляет 7 (семь) календарных дней с даты подписания договора.

2.2 Объем поставки товара и его номенклатура/ассортимент указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.

2.3 Заказчик в рамках исполнения договора и в целях своего оснащения, приобретает товар, который указан в спецификации к договору.

2.4 Заказчик оставляет за собой право запрашивать количество товара, отличающееся от количества товара данной номенклатуры, указанного в Приложении № 1 к Техническому заданию, по ценам за единицу товара отраженным в спецификации товара (Приложение № 1 к договору), не выше цены указанной в договоре и не превышая общую сумму финансовых обязательств, отраженную в пункте 2.1. договора.

2.5 Заказчик оплачивает товар путем перечисления Цены Договора на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 10 Договора, за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области на 2023 год (Муниципальная программа «Спорт»; Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»; Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»; Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг), муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта»), КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Оплата осуществляется на основании надлежаще оформленной и подписанной обеими Сторонами договора товарной накладной, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной. Аванс не предусмотрен.

3. Требования к поставляемому товару и условиям поставки

3.1 Технические характеристики поставляемого товара должны полностью соответствовать требованиям, указанным в Приложение № 1 к Техническому заданию.

3.2 Замена товара на аналогичный товар допускается и осуществляется только с согласия Заказчика, при этом он должен быть не хуже товара, запрашиваемого Заказчиком по своим техническим характеристикам.

3.3. Товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска (изготовления), не должен находиться ранее в употреблении и иметь конструктивных изменений.

3.4. Поставляемый Заказчику товар должен быть оригинальным, произведён официальным производителем товара или его официальным представителем, если потребность в таком товаре была заявлена Заказчиком в заявке на закупку товара и направлена в последующем Поставщику.

4. Требования к качеству, комплектности, объему и безопасности товара

поставляемого Заказчику

4.1 Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром соответствующие сертификаты, подтверждающие качество поставляемого товара, документы, подтверждающие страну происхождения товара и другую имеющуюся документацию на товар (при необходимом запросе от Заказчика).

4.2. Вся документация на товар должна быть оформлена и предоставлена Заказчику только на русском языке, в случае если в документации применяется язык отличный от русского языка, Поставщик предоставляет перевод в соответствии с условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3 Весь поставляемый товар должен соответствовать Государственным стандартам Российской Федерации, а также международным стандартам. Товар, должен соответствовать характеристикам товара, заявленным Заказчиком или являться эквивалентом товара, при этом замена товара производится только с согласия Заказчика.

4.4 Поставщик поставляет товар Заказчику в ассортименте, комплекте и объеме в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию и заявками Заказчика.

4.5 Заказчик производит приемку товара в течение одного рабочего дня с момента его доставки.

4.6 При обнаружении недостачи или выявлении товара ненадлежащего качества, приемка прекращается, и Заказчик уведомляет Поставщика о факте недостачи или поставки некачественного товара (в день приемки товара), как в письменной форме, так и в форме электронного сообщения.

4.7 Поставщик обязан в течение трех рабочих дней, со дня возврата забракованного товара

произвести замену некачественного товара на товар, соответствующий требованиям договора.

5. Требования к качеству и характеристикам поставляемого товара:

5.1 Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам его производителя, требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации, и полностью соответствовать описанию.

5.2 Поставщик обязан при поставке товара предоставить сертификат соответствия качество, паспорт или другое.

5.3 Товар, предлагаемый участником к поставке, должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, с не истекшим сроком годности.

6. Требования к товару (оригинальному)

6.1 На внешней стороне индивидуальной упаковки товара должны содержаться признаки однозначной идентификации Поставщика (печать либо наклейка с наименованием организации производителя).

7. Гарантийный срок на товар

7.1 Весь товар, поставляемый Заказчику Поставщиком, должен иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 (одного) года.

7.2 При этом срок эксплуатации будет считаться не соблюденным со стороны Поставщика, если Заказчик докажет, что невозможность эксплуатации поставляемого товара возникло по вине Поставщика.

7.3 Все расходы, связанные с заменой и транспортировкой товара в результате соблюдения гарантийного срока, несет Поставщик.

8. Требования к сопроводительной документации, отчетные документы

8.1 Поставщик передает в день поставки товара Заказчику следующие документы:

8.1.1 Оригинал счета-фактуры (если участник находится на общем режиме налогообложения) и счета;

8.1.2 Товарную накладную в двух экземплярах;

8.1.3 Паспорт или формуляр на товар на русском языке.

9. Особые условия Заказчика

9.1 Заказчик вправе провести выборочную проверку (тестирование), поставляемого товара для подтверждения соответствия характеристик поставляемого товара характеристикам запрашиваемого товара, а также требованиям государственных стандартов на продукцию данного вида и требованиям договора.

Приложение № 1 к техническому заданию: технические характеристики товара.

Приложение_№1_к_ТЗxx

Приложение №1

к Техническому заданию

технические характеристики товара

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_ЕП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

- Посмотреть таблицу с данными

г.о. Химки, 2023 г.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договораxx

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ____

на поставку химических материалов для водоподготовки бассейна СК «Родина»

в 2023 году

г. Химки « ____ » ______ 2023 г.

Автономное учреждение «Арена Химки» Муниципального образования городской округ Химки Московской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Зайцева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны (далее по тексту – «Заказчик» или «Покупатель»), и __________________ (сокращенное наименование – _____________), ОГРН ____________, ИНН _________, адрес места нахождения: ________________________________ (далее по тексту – «Поставщик»), в лице __________________________________, действующего (ей) на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», а каждый по отдельности «сторона», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам закупки в Электронном магазине Московской области № ____________ заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

Предмет договора.

• Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя (поставлять), а Покупатель – принять и оплачивать полученный от Поставщика товар, согласно спецификации (Приложении №1 к договору) (далее – товар) и в соответствии с требованиями к поставляемому товару, указанному в Техническом задании (Приложение № 3 к договору).
• Наименование, ассортимент, количество, стоимость товара указываются в спецификации – Приложении № 1 к Договору.
• Способ передачи Товара – силами Поставщика по адресам, указанным в Техническом задании (Приложение № 3 к договору).

Расходы по доставке Товара (транспортировке, по погрузке и разгрузке товара), а также расходы по монтажу Товара на объектах Заказчика включены в стоимость Товара.

1.4. Товар поставляется для использования на объектах АУ «Арена Химки».

Стоимость товара и порядок оплаты.

• Общая стоимость Товара по договору составляет __________ руб. (______________________________) (Цена Договора), НДС/без НДС ___________________________________.
• Цена каждой товарной позиции определена в спецификации - Приложении № 1 к Договору.
• Все расчеты по договору производятся в российских рублях, в безналичном порядке с использованием банковских реквизитов Сторон, указанных в разделе 10 настоящего договора.
• Заказчик оплачивает товар путем перечисления Цены Договора на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 10 Договора, за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области на 2023 год (Муниципальная программа «Спорт», Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта», Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта», Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта»), КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.
• Оплата осуществляется на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Договора Акта приема-передачи, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи. Аванс не предусмотрен.

Поставка товара.

• Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания настоящего договора.
• В целях срочной необходимости, поставка товара Заказчику должна быть осуществлена в течение 2 (двух) дней с момента информирования и получения заявки Поставщиком.
• Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон.
• Обязательство по поставке товара по настоящему договору считается исполненными Поставщиком, в момент передачи товара в распоряжение Покупателя, оформленной подписанным сторонами приемопередаточным документом (Акт приемки-передачи, товарная накладная и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.
• В момент передачи товара (Партии товара) в распоряжение Покупателя, Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:

(а) счет-фактуру (не предоставляется, если Поставщик находится на упрощенной системе налогообложения);

(б) товарную накладную (ТОРГ-12) в двух экземплярах;

(в) счет;

(г) паспорт или формуляр на товар на русском языке;

(д) сертификаты соответствия;

(е) иные документы, затребованные Покупателем.

• Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей нормативной документации и техническим условиям на товар, а также требованиям Покупателя.

Качество, комплектность и гарантия на товар.

• Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать требованиям, отраженным в спецификации товара (Приложение № 1 к договору) и Техническом задании (Приложение № 3 к договору).
• Приемка товара по количеству и проверка по качеству и комплектности производится Покупателем, в соответствии с требованиями, отраженными в Техническом задании (Приложение № 3 к договору).
• В случае, если при приемке товара обнаруживается недостача или выявляются факты поставки товара ненадлежащего качества, приемка прекращается. О факте недостачи или поставки некачественного товара Покупатель в день прекращения приемки товара уведомляет Поставщика.
• По результатам приемки товара, в ходе которой были выявлены факты недостачи или поставки товара ненадлежащего качества, составляется рекламационный акт (Приложение №2 к договору).
• Рекламационный акт высылается Поставщику в день его составления.
• Некачественный товар подлежит замене в течение трех дней, начиная с даты уведомления Поставщика о данном факте. Расходы по возврату товара осуществляются за счет средств Поставщика.
• Поставщик обязуется проводить гарантийное обслуживание поставляемого товара в соответствии с гарантийным талоном на поставляемый товар и Правилами гарантийного обслуживания.
• Поставщик освобождается от гарантийных обязательств и не несет ответственности в случае, если ремонт товара был произведен Покупателем самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, не уполномоченных Поставщиком на проведение таких работ, а также в случае нарушения правил эксплуатации и/или хранению передаваемого товара.

Ответственность сторон.

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Договора.
• Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
• Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, и определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
• Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
• Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, указанных в пункте 4.1 Договора, несет Поставщик.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по независящим от сторон договора обстоятельствам вследствие распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Претензии. Арбитраж.

• Претензионный порядок урегулирования разногласий, возникших в процессе исполнения настоящего договора, обязателен.

Ответ на претензию должен быть дан в течение десяти календарных дней с момента ее получения. Датой ответа считается дата направления ответа на претензию, проставленная почтовой организацией связи на почтовом отправлении.

• При невозможности урегулирования вопросов путем переговоров все споры, возникающие из настоящего договора или подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

Действие договора.

• Договор начинает действовать с момента подписания настоящего Договора и действует до 31.12.2023 г.
• Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
• Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат размещению в Реестре Договоров.
• Изменение условий Договора возможно в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также статьей 66 Положения о закупках товаров, работ, услуг АУ «Арена Химки».

Заключительные положения.

• Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями сторон и заверены печатью организации.
• В процессе исполнения договора стороны обязуются направлять друг другу все уведомления и документы, как-то, финансовые и бухгалтерские документы, счета, предложения, претензии, иски и т.п. по адресам сторон, указанным в Разделе 10 настоящего договора.
• В целях оперативного решения вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего договора, стороны могут использовать электронные каналы связи международной информационной сети «Internet» (электронную почту).
• Письма, поручения, извещения, дополнения или изменения к договору и другие документы, подписанные уполномоченным лицом и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи, телеграммами, признаются сторонами полноценными юридическими документами, при условии получения оригиналов документов в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента их подписания.
• В случае недействительности какого-либо отдельного положения договора это не отменяет действительности договора в целом. При этом стороны обязуются незамедлительно произвести изменения в договоре таким образом, чтобы привести недействительное положение в соответствие с законодательством Российской Федерации.
• Прекращение (расторжение) договора не затрагивает положения договора об урегулировании споров или иных условий договора, которые действуют даже после его прекращения (расторжения) и до их урегулирования.
• Стороны обязуются не переуступать третьим лицам права требования долга другой стороны по договору без её письменного согласия.
• Стороны обязаны информировать друг друга обо всех изменениях в почтовых, юридических, платежных и отгрузочных реквизитах в пятидневный срок с момента возникновения указанных изменений.
• Договор заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень приложений.

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Форма рекламационного акта»;

Приложение № 3 «Техническое задание».

Адреса и реквизиты сторон

ПОКУПАТЕЛЬ: АУ «Арена Химки» ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон

от ПОКУПАТЕЛЯ от ПОСТАВЩИКА

Генеральный директор

_______________________ / А.С. Зайцев / ________________________ / ФИО/

М.П. М.П.

« » 20___ г. « » 20___ г.

Приложение № 1

к Договору № _______

от «___» ______ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

на поставку химических материалов для водоподготовки бассейна СК «Родина» в 2023 году [1]

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон

от ПОКУПАТЕЛЯ от ПОСТАВЩИКА

Генеральный директор Должность

_______________/ А.С. Зайцев /

М.П.

/ ФИО /

М.П.

Приложение № 2

к Договору № ______________

от «___» _______ 2023 г.

Форма рекламационного акта

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ

Дата заполнения « » 20 г.

Заказчик:

(наименование организации)

Адрес:

Представитель Покупателя:

(Ф.И.О.)

Представитель Поставщика:

(Ф.И.О.)

Дата поставки товара _

(с указанием номера и даты товаросопроводительного документа)

Наименование товара

Дата изготовления

Общее количество поставленного товара

Кол-во забракованного товара

Этап выявления брак

Подробное описание обнаруженного брака:

.

Представитель Покупателя Представитель Поставщика

/ / / /

« » 20 г. « » 20__г. М.П. М.П.

Приложение № 3

к Договору № _______

от «___» ______ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химических материалов для водоподготовки бассейна СК «Родина» в 2023 году

* Прилагается отдельно

Заполняется на основании заявки победителя закупки ↑