Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №244982578

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.doc

Требования_дез_ср-ваxx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

копии свидетельств о регистрации дезинфицирующих средств, выданных уполномоченным органом государства – члена Евразийской экономической комиссии, или информация о таких свидетельствах на предлагаемые к поставке товары.

Обоснование_проведения_срочной_закупки_дез_средстваxx - Посмотреть таблицу с данными

О проведении срочной закупки

ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ» с.Кочубеевское сообщает о проведении закупки на приобретение дезинфицирующих средств для бесперебойной работы учреждения .

Состав_заявки_и_Инструкцияxx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению

1. Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом, должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Все документы, входящие в состав предложения участника закупки должны иметь четко читаемый текст.

В целях обеспечения быстроты и корректности открытия (сохранения) электронных документов, поданных в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется не сканировать документы, содержащие сведения о товарах, оформленные в формате , x, .xls, .xlsx, а направлять их оператору электронной площадки в этих же форматах. Рекомендуется использовать следующие форматы электронных документов: , x, .xls, .xlsx, .ppt (Microsoft Office▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), .pdf, .rar, .zip, .tif, .jpeg.

Все документы, входящие в состав предложения участника закупки, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав предложения участника закупки на иностранном языке, должна сопровождаться заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации переводом соответствующих документов на русский язык.

Не применять в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и тому подобных.

Предложение участника закупки не должно содержать двусмысленных, противоречивых, а также взаимоисключающих толкований и предложений. Предложение участника закупки должно содержать только достоверные сведения.

Предложение участника закупки в отношении товаров, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, не должны сопровождаться словами: «как правило», «например», «аналог» «или эквивалент», «должен(-на, -но, -ны) быть», «не должен(-на, -но, -ны) быть», «должен(-на, -но, -ны)», «не должен(-на, -но, -ны)», «может», «не может», «может быть», «не может быть»,«требуется(-ются)», «не требуется(-ются), «не допускается(-ются)», «допускается(-ются) (с учетом всех возможных их родов и чисел)».

Участник закупки указывает наименование показателей характеристик товара и единицы измерения показателей характеристик товара, в подаваемом предложении в отношении товаров, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг в полном соответствии с установленными в Приложении № 1 к Извещению об осуществлении закупки, без изменений. Не допускается предоставление показателей без указания единиц измерения.

«В случае установления требований к значениям показателей характеристик товара в сопровождении слов, словосочетаний «свыше» (в сокращенном виде «св.»), «от», «до», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не более», «более», «не менее», «менее», «не ранее», «не позднее», «шире», «не шире», «уже», «не уже» указанных непосредственно перед значением, участник закупки указывает конкретное значение показателя характеристик товара, без использования данных слов, словосочетаний:

«от» - участник закупки предоставляет значение большее либо равное (крайнее значение входит);

«до» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«более» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«свыше» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«менее» - участник закупки предоставляет значение меньшее (крайнее значение не входит);

«не более» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«не менее» - участник закупки предоставляет значение большее, либо равное (крайнее значение входит);

«не выше» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«выше» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«не ниже» - участник закупки предоставляет значение большее, либо равное (крайнее значение входит);

«ниже» - участник закупки предоставляет значение меньшее (крайнее значение не входит);

«шире» - участник закупки предоставляет интервальное значение большее (крайние значения не входят);

«не шире» - участник закупки предоставляет интервальное значение меньшее (крайние значения входят);

«уже» - участник закупки предоставляет интервальное значение меньшее (крайние значения не входят);

«не уже» - участник закупки предоставляет интервальное значение большее (крайние значения входят);

«не ранее» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение входит);

«не позднее» - участник закупки предоставляет значение меньшее (крайнее значение входит).

Союз «или» - означает выбор, участнику закупки необходимо представить одно из указанных значений показателя, вариант исполнения, указанных через данный союз.

Союз «и/или» – означает, участник закупки предоставляет одно из указанных значений показателей, вариантов исполнения, либо участник закупки может представить несколько значений показателей, вариантов исполнения из перечисленных.

В случае если значение показателя перечислены с использованием знака «/» - участнику закупки необходимо представить одно из указанных значений показателей, вариант исполнения, перечисленных через данный знак.

Правила чтения арифметических знаков и указания их участником в заявке:

«≥» следует читать как больше либо равно, участник закупки предоставляет значение большее либо равное (крайнее значение входит);

«≤» следует читать как меньше либо равно, участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«

«>» следует читать как более, участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«±» следует читать как предельные отклонения, участнику следует представить конкретные показатели с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

В случае если наименование показателя характеризуется несколькими значениями, то требование «свыше» (в сокращенном виде «св.»), «от», «до», «не более», «более», «не менее», «менее» распространяется на каждое отдельно взятое значение показателей (например: размер, мм - не более ДхШхВ (Д/Ш/В, Д*Ш*В и т.п.).

В случае если значение показателя представлено в виде диапазона, указанного через тире «–» или «-», участнику закупки необходимо представить в подаваемом предложении диапазонное значение (при этом участник вправе включать крайние значения).

В случае если в наименовании или значении показателя есть слова «в интервале», «интервал», участнику закупки необходимо представить (перечислить) значения, установленные в интервале (при этом участник вправе включать крайние значения).

В случае если в значение показателя используются показатель «Да» или «Нет», «Наличие», то этот показатель остается неизменным.

По показателям типа «≥ x и

По показателям типа «>x и ≤y» участник закупки указывает одно конкретное значение показателя, большее «х» и меньшее или равное «у»;

По показателям типа «≥x и ≤y» участник закупки указывает одно конкретное значение показателя, большее или равное «х» и меньшее или равное «у».

В случае, если вследствие выбора участником закупки одного из вариантов исполнения товара, требуемый заказчиком параметр/показатель/значение товара не нормируется нормативно-технической документацией, то по данному значению/значению показателей предлагаемого к поставке товара в заявке следует ставить «-» либо указывать «не нормируется».

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №

на поставку товаров

с. Кочубеевское « » 2023 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Кочубеевская районная больница», выступающее от имени бюджетного учреждения Ставропольского края, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Беляйкина Вадима Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________ именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий договор (далее – договор) на основании статьи 93 ч 1 п 4 ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить товар согласно спецификации (приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить товар в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

1.2. Поставляемый товар на момент поставки должен быть надлежащим образом сертифицирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации» или задекларирован. При передаче товара Поставщик должен предоставить сертификаты соответствия (или их копии) или декларации о соответствии (или их копии), регистрационные удостоверения (или их копии), а также другие документы, согласно установленным Минздравом РФ и Госстандартом РФ требованиям.

1.3. Товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Не допускается нарушения заводской упаковки. Маркировка на упаковке должна соответствовать действующим стандартам.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить Заказчику товар надлежащего качества на условиях, изложенных в договоре и приложениям к нему.

2.1.2. Передать товар надлежащего качества (качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации и подтверждаться сертификатом соответствия и(или) сертификатом качества, декларацией соответствия, а также другими документами, согласно установленным Минздравом РФ и Госстандартом РФ требованиям), в обусловленном настоящим договором количестве и ассортименте с документами необходимыми для дальнейшего использования товара на русском языке.

2.1.3. Обеспечить соответствие требованиям законодательства к лицам, поставляющим товар, или оказывающим услуги, которые представляют собой объект закупки, согласно ст. 31 Закона №44-ФЗ

2.1.4. В день поставки предоставить заказчику счета – фактуры, накладные и иные документы для осуществления оплаты.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.2. Осуществить прием товара с участием представителя Поставщика в соответствии с условиями договора.

2.3. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.4. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего исполнения обязательств по договору.

3. Порядок и сроки поставки товара

3.1 Поставка товара осуществляется с момента подачи такой заявки не позднее ____________

Прием товара осуществляется в рабочие дни с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДатой поставки товара считается дата подписания сторонами акта приема-передачи, товарной накладной обеими сторонами.

3.2 Приемка поступившего товара осуществляется заказчиком по акту приема-передачи и товарным накладным. Проверка на соответствие количества и качества товара требованиям, установленным в настоящем договоре, проводится в порядке, установленном действующим законодательством РФ, инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части не противоречащей Гражданскому кодексу РФ и условиям настоящего договора. Поставщик при передаче товара Заказчику передает документы, необходимые для подтверждения его сертификации, счета-фактуры, накладные и другие документы на поставляемый товар.

3.3. Поставщик в день поставки товара обязан предоставить Заказчику подписанные приемочные документы (счета – фактуры, накладные и иные) для осуществления оплаты с обязательным указанием номера и даты договора.

3.4. В случае несоответствия количества, комплектности товара условиям, отраженным в настоящем договоре, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и комплектности. заказчик обязан незамедлительно направить в адрес Поставщика акт устранения недостатков.

3.5. Замена забракованного товара производится в срок указанный в акте устранения недостатков.

3.6. Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим договором к его качеству, а так же некомплектный товар считается не поставленным.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего договора ____________(_____________________________________) рублей __ копеек (включает в себя расходы на расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, маркировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей).

4.2. Оплата поставляемых товаров осуществляется Заказчиком за счет __________________________________________________________________________, по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика за фактически поставленный товар в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами товарных накладных, на основании счета, счета-фактуры с указанием номера и даты договора.

4.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

4.4. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Неустойки и штрафы по договору подлежат уплате только на основании обоснованного письменного требования стороны.

5.3. Ответственность Заказчика:

5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором.

За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.4. Ответственность Поставщика:

5.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после истечения установленного договором исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором

Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

5.8. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними в досудебном претензионном порядке.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края.

8. Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

9.2. Расторжение договора возможно по соглашению сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе произвести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в порядке и на условиях, установленных нормами действующего законодательства.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

9.6. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае снижения цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

9.7. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, качество технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

9. Срок действия договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2023 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору, не запрещенные действующим законодательством, действительны лишь в том случае, если они имеют ссылку на договор, не противоречат нормам действующего законодательства РФ, оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 2 (двух) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. В случае перемены Заказчика по договору, права и обязанности Заказчика по такому договору переходят к новому Заказчику, в том же объеме и на тех же условиях.

10.6. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.7. По всем вопросам, вытекающим из настоящего договора и неурегулированным им, включая ответственность сторон, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к

Договору №

от « » 2023г.

Спецификация продукции

- Посмотреть таблицу с данными