Тендер - поставка лакокрасочных изделий №244944026

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Раздел 2

Описание объекта закупки

поставка лакокрасочных изделий

предмет контракта

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ КОНТРАКТ №

на поставку лакокрасочных изделий

с. Юровка " " 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 «Улыбка» муниципального образования город-курорт Анапа, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заведующего Махинько Лидии Дмитриевны, действующей на основании Устава именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны, и , действующее на основании ., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице , с одной стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от и п. 5 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность лакокрасочные изделия (далее - Товар) Заказчику в обусловленный настоящим контрактом срок, согласно Спецификации, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему контракту).

1.3. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Порядок поставки товара. Приемка товара.

2.1. Заказчик обязан предоставить Поставщику Заявку на Товар. На основании Заявки Поставщик оформляет Спецификацию (Приложение к настоящему Контракту) и Счет на оплату Товара.

2.2. Срок поставки: 5 рабочих дней с момента заключения Контракта.

2.3. Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, Анапский район, с Юровка, ул. Мироненко/пер.Школьный, 7/2

2.4. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с настоящим Контрактом. Передача товара Заказчику удостоверяется соответствующей отметкой на товарной накладной.

2.5. При получении поставленного товара Заказчик обязуется незамедлительно осмотреть товар, проверить его количество. В случае выявления недостатков, расхождения по количеству товаров Заказчик в присутствии представителя Поставщика составляет соответствующий акт, подписываемый сторонами.

3. Цена по Контракту и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ( ) рублей копеек, в том числе НДС____________ или НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

3.2. Цена контракта включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона N 44-ФЗ.

3.3. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

3.4. Передаваемые товары оплачиваются Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами соответствующей товарной накладной.

3.5. Цена товара на период действия Контракта является твердой и не может изменяться на весь срок исполнения Контракта.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

4.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

4.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Контракта.

4.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

4.7. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

4.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

4.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

4.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

4.12. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

5. Порядок изменения и расторжения Контракта.

5.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.3. Изменение и(или) расторжение Контракта осуществляется в порядке, сроки, случаях и на условиях, установленных статьями 34, 95, 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Прочие положения

6.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания его сторонами и до 31.05.2023г.

6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров. В случае не достижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Краснодара.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны Контракта обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №

от «__» ________2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272798967 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СОЧИ "СОЧИАВТОТРАНС" объявляет тендер: Поставка фреона для обслуживания систем кондиционирования подвижного состава	Электронный аукцион #272798967	413 333	2 дня 17.05.2024 27.05.2024
Тендер №273080289 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КУБАНЬФАРМАЦИЯ" объявляет тендер: Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для автотранспортных средств	Запрос котировок #273080289	586 736	4 дня 22.05.2024 29.05.2024
Тендер №273102817 лако-красочные и расходные материалы	Малая закупка #273102817	93 248	3 дня 22.05.2024 28.05.2024
Тендер №273118264 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОПОКРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ объявляет тендер: Поставка продуктов разных химических	Электронный аукцион #273118264	33 787 Обеспечение контракта: 10%	5 дней 22.05.2024 30.05.2024
Тендер №273118341 Поставка продуктов разных химических	Электронный аукцион #273118341	33 787 Обеспечение контракта: 10%	5 дней 22.05.2024 30.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244944018 поставка лакокрасочных изделий	Малая закупка #244944018	82 714	срок истек - 02.05.2023
Тендер №244943840 Натрия гидросульфид (с результатом)	Запрос предложений #244943840	13 204	срок истек 27.04.2023 10.05.2023
Тендер №244943729 Давлатобод туман тиббиёт бирлашмаси объявляет тендер: Вещества химические и продукты химические (с результатом)	Единственный поставщик #244943729	12 980 000	срок истек 27.04.2023 26.04.2023
Тендер №244943697 Акционерное общество "Препрег - Современные Композиционные Материалы" объявляет тендер: Поставка модифицированной смолы Kane Ace MX-120 и Kane Ace MX-451, добавки Вук 9920 (с результатом)	Единственный поставщик #244943697	10 875 699	срок истек 27.04.2023 04.05.2023
Тендер №244943612 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А. БОЧВАРА" объявляет тендер: Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 426476 "«Натрия гидроокись ХЧ Натрий метафосфат»."	Анализ цен #244943612	См. док.	срок истек - 05.05.2023

Тендеры из региона Краснодарский край

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244943981 Поставка строительных материалов. (с результатом)	Электронный аукцион #244943981	74 129 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 741	срок истек 27.04.2023 05.05.2023
Тендер №244943980 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ объявляет тендер: Поставка строительных материалов.	Электронный аукцион #244943980	74 129	срок истек - 05.05.2023
Тендер №244943779 Поставка строительных материалов. (с результатом)	Электронный аукцион #244943779	111 669 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 1 117	срок истек 27.04.2023 05.05.2023
Тендер №244943778 Поставка строительных материалов. (с результатом)	Электронный аукцион #244943778	97 614 Обеспечение заявки: 976	срок истек 27.04.2023 05.05.2023
Тендер №244943777 Поставка строительных материалов. (с результатом)	Электронный аукцион #244943777	320 383 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 3 204	срок истек 27.04.2023 05.05.2023