Тендер - Приобретение тряпок для уборки помещений; Приобретение эмали для внутренних работ; Приобретение краски для наружного применения; Приобретение мыла туалетного; Приобретение кафельного клея №244943419

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 Извещение о проведении электронного аукциона от 27.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000004

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Дагестан Респ, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Дагестан Респ, Тарумовский р-н, Тарумовка с, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, 31

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 41932.29 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

УЗ не должен являться юридическим лицом или физическим лицом, включенным в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 № 252» в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 № 252, либо является организацией, находящейся под контролем таких лиц (Представление информации или документов, подтверждающих о соответствии УЗ вышеуказанным требованиям, не требуется).

4 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

30.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

5.2. Срок предоставления гарантии качества поставляемой продукции не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня приёмки продукции представителем Заказчика. 5.3. При обнаружении в пределах гарантийного срока некачественной продукции, Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика такую же или аналогичную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента направления заявки Заказчиком. Расходы по возврату и замене некачественного товара производятся за счёт Поставщика.

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств

Размер обеспечения гарантийных обязательств

4193.23 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению

В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ

Платежные реквизиты

«Номер расчетного счета» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Номер лицевого счета» См. прилагаемые документы

«БИК» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Извещение▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькраски

Проект контракта

1 Извещение▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькраски

Описание объекта закупки

Документы не прикреплены

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Извещение_011-1_краски ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника ОМВД России

по Тарумовскому району

________________________Н.З. Исрапилов

«____» 2022г.

№011-1/23

Электронные документы для извещения по определению поставщика

тряпки для мытья полов, карски и эмали.

Согласовано:

Начальником тыла

ОМВД России по Тарумовскому району__________________________ А.Х. Ибрагимов

Извещение подготовлено в соответствии с Федеральным законом РФ №44-ФЗ

от 05 апреля 2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд".

ОМВД России по Тарумовскому району

с. Тарумовка 2023 г.

Содержание документации

- Посмотреть таблицу с данными

Документ I. Требования к содержанию заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению

Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должна содержать:

информацию и документы об участнике закупки:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);
з) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);
к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией);
л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ;
м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение Контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения Контракта является крупной сделкой;
н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;
о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения Контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения Контракта;
р) в случае проведения электронного конкурса и установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ, заявка на участие в закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ;

предложение участника закупки в отношении объекта закупки:
а) с учетом положений части 2 настоящей статьи характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);
б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 настоящей статьи;
в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
г) с учетом положений части 2 настоящей статьи предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае проведения конкурсов и установления таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;
д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

предложение участника закупки о цене Контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей части);

предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ);

информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

2. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 настоящей статьи, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 настоящей статьи, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания Заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 настоящей статьи, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения Заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, не допускается.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения Поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

При проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур:

подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с настоящим Федеральным законом оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;
Консультант Плюс: примечание.
П. 2 ч. 6 ст. 43 не применяется по 31.03.2022 включительно в отношении информации, предусмотренной пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 43. Такая информация направляется в составе заявки одновременно с документом, предусмотренным пп. "о" п. 1 ч. 1 ст. 43 (ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ).

информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) Заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) Заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;

при проведении закрытых электронных процедур документы, предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) Заказчику оператором специализированной электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке;

не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки осуществляют возврат заявки подавшему ее участнику закупки в случаях:
а) подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, предусмотренных частью 1 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ;
б) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При этом такому участнику закупки возвращаются все заявки на участие в закупке;
в) подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
г) подачи участником закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене Контракта, о сумме цен единиц товара, работы, услуги, размер которого превышает соответственно начальную (максимальную) цену Контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги либо равен нулю;
д) указания в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 настоящей статьи иностранного государства в качестве страны происхождении товара в случае установления в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств;
е) получения оператором электронной площадки от банка информации, указанной в подпункте "г" пункта 3 части 5 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ;
ж) отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, размещенном в единой информационной системе, несоответствия идентификационного кода закупки, для обеспечения заявки на участие в которой выдана независимая гарантия, идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки, приглашении, а также если сумма независимой гарантии менее размера обеспечения заявок на участие в закупке, установленного Заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом;
з) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
и) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, информации и документов участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупки, в отношении участников которой в извещении об осуществлении закупки установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ);
к) подачи заявки участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае установления в извещении об осуществлении закупки преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ;
л) подачи заявки участником закупки, являющимся иностранным лицом, в случае установления в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
м) подачи заявки на участие в закупке участником закупки, которому не направлено приглашение, не представлена документация о закупке (при проведении закрытых электронных процедур);

одновременно с возвратом заявки на участие в закупке, предусмотренным пунктом 5 настоящей части, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки направляют участнику закупки, подавшему такую заявку, уведомление о возврате заявки на участие в закупке с указанием оснований ее возврата. Возврат заявок на участие в закупке по основаниям, не предусмотренным пунктом 5 настоящей части, не допускается;

участник закупки после возврата ему заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей части, вправе подать новую заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями настоящей статьи;

не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке, которая не подлежит возврату в соответствии с пунктом 5 настоящей части, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки обязаны присвоить такой заявке идентификационный номер и направить уведомление такому участнику о получении его заявки на участие в закупке с указанием присвоенного ей идентификационного номера;

не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки направляют Заказчику в соответствии с настоящим Федеральным законом заявки на участие в закупке, которые не возвращены по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей части, а также информацию о дате и времени их подачи.

7. При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона заявка на участие в закупке подается в письменной форме в запечатанном конверте по форме, в порядке, а также в месте, которые установлены в документации о закупке. В случае предоставления в заявке копий документов такие копии заверяются участником закупки. Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке и каждый том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны лицом, имеющим право действовать от имени участника закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке и тома заявки на участие в закупке, поданы от имени участника закупки и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. На конверте указывается идентификационный код закупки, указанный в приглашении. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в закупке. При этом ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.

8. При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона участник закупки вправе изменить свою заявку до окончания срока подачи заявок на участие в закупке в порядке, установленном в соответствии с подпунктом "д" пункта 1 части 1 статьи 72 Федерального закона № 44-ФЗ. Изменение регистрируется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для регистрации заявки на участие в закупке. Датой и временем подачи заявки признаются дата и время подачи такого изменения. Изменение заявки на участие в закупке не допускается при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры.

9. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 настоящей статьи отозвать такую заявку:

до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

с момента размещения в соответствии с настоящим Федеральным законом в единой информационной системе протокола подведения итогов определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ проекта Контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоены первые три порядковых номера.

10. Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой участник закупки:

формирует с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

в случае, предусмотренном пунктом 1 части 9 настоящей статьи, заявка на участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с пунктом 1 настоящей части отзыва заявки на участие в закупке;

в случае, предусмотренном пунктом 2 части 9 настоящей статьи, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не позднее одного часа с момента подписания в соответствии с пунктом 1 настоящей части отзыва заявки на участие в закупке направляют такой отзыв Заказчику с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в едином реестре участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в единую информационную систему. С момента направления отзыва заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим пунктом заявка на участие в закупке считается отозванной.

11. При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона отзыв заявки на участие в закупке направляется участником закупки Заказчику. С момента получения Заказчиком такого отзыва заявка на участие в закупке считается отозванной.

2.1. Инструкция по заполнению заявки.

2.2.1. Инструкция применяется для заполнения заявки и правильного отражения в своей заявке участником закупки информации о конкретных показателях товаров и товаров используемых при выполнении работ, оказании услуг. При заполнении первой части заявки на участие в электронном аукционе участник закупок должен учитывать, что конкретные показатели, а именно: максимальные и (или) минимальные значения требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг должны соответствовать потребностям Заказчика.

2.2.2. Показатели, сопровождающиеся словами «не менее», являются минимальными значениями, при формировании заявки участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное Заказчиком, при сопровождении показателя словами «не ниже» участник закупки также указывает конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное Заказчиком. Показатели, сопровождающиеся словами «не более», являются максимальными значениями, при формировании заявки участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное Заказчиком, при сопровождении показателя словами «не выше» участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или меньше (ниже) заявленного Заказчиком.

2.2.3. При формировании заявки, при наличии в технической части документации показателей, сопровождающихся «более», «>», «выше», «свыше», «больше» участник закупки должен предложить показатель, превышающий (улучшающий) такое значение. При наличии в технической части документации показателей, сопровождающихся «менее», «

2.2.4. В случае, если Заказчиком при описании требований к товарам и товарам, используемым при выполнении работ, оказании услуг применен символ (знак) “-” (черточка, тире, дефис) (например: 8-24), это означает ряд допустимых параметров (значений), из которого необходимо выбрать точный показатель в пределах этого ряда (т.е. в заявке УЗ данный конкретный показатель (значение) должен быть точным).

2.2.5. При указании в документации показателя, сопровождающегося термином «от», указанное Заказчиком значение является минимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель не менее (не ниже) заявленного Заказчиком значения.

2.2.6. При указании в документации показателя, сопровождающегося термином «до», указанное Заказчиком значение является максимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель не более/не выше заявленного Заказчиком.

2.2.7. В случае, если Заказчиком при описании требований к товарам и товарам, используемым при выполнении работ, оказании услуг применен следующий предлог (слово) «от включительно» и (или) «до включительно» (например: до 10 включительно), это означает, что данный показатель является диапазонным и неизменным (т.е. показатель, значение которого не может изменяться).

2.2.8. В случаях перечисления характеристик через знак (символ) «,» (запятая), а также знак (символ) «\» (Обратная косая черта, обратный слеш) означает, что требуются товары одновременно с каждым из указанных показателей. В этом случае участнику закупки необходимо указать в составе своей заявки на участие в аукционе все перечисленные Заказчиком показатели товара

2.2.9. В случае использования в техническом задании символа (знак) «()» (скобки) в которые заключены числовые либо словесные показатели, означает, что УЗ необходимо указать все показатели, заключенные в скобках.

2.2.10. Заказчиком могут быть установлены характеристики товара (или составной части) в форме графического изображения (чертеж, рисунок). Участники размещения заказа вправе не воспроизводить в своей заявке указанное в техническом задании графическое изображение (чертеж, рисунок), однако в случае, если Заказчиком установлены требования к товару (или составной части) в самом (при нем) графическом изображении, УЗ необходимо, в конкретном значении (не диапазонном) указать характеристики (свойства) товара (или составной части) отображенные на изображении (чертеж, рисунок). При заполнении первой части заявки на участие в открытом аукционе участник закупки должен учитывать, что максимальные и (или) минимальные значения требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, которые указаны в конкретном значении, являются показателями, значения, которых не могут изменяться.

2.2.11 При указании в документации характеристик материала, являющихся однородными и определяющие многообразие вариантов исполнения материала, имеющие обобщающее слово или фразу непосредственно после которого(ой) стоит знак «:», и при этом разделенные между собой запятой «,» - участником данные характеристики должны быть конкретизированы, т.е. должен быть указан конкретный вариант исполнения материала, при этом исключается возможность участника предложить одновременно два и более варианта исполнения данного товара.

2.2.12. При указании в документации характеристик материала, определяющих многообразие вариантов исполнения материала, разделенные знаками "тире", "дефис", и при этом разделенные между собой запятой «,» - участником данные характеристики должны быть конкретизированы, т.е. должен быть указан конкретный вариант исполнения требуемых в данном случае материалов (Пример: 1-2, 3-4 необходимо выбрать 1,3).

2.2.13. При установлении Заказчиком требований к нескольким альтернативным (взаимоисключающим) товарам (материалам) участник закупки в первой части заявки указывает конкретные значения только тех показателей, которые относятся к предлагаемому им товару (материалу).

2.2.14. В случае если в технической части (в том числе в проектно-сметной документации) присутствуют указания на ГОСТы, ОСТы, СНиПы, СанПиНы, СП, Указы Президента РФ, Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, Распоряжения, приказы и другие нормативно-правовые акты, которые утратили силу на территории РФ, при составлении заявки применять действующие.

2.2.15. В случае если какой-либо показатель не нормируется нормативно-технической документацией, участнику допускается указать « - » или «не нормируется».

2.2.16. Конкретно-точный показатель – это конкретный показатель с точным значением.

2.2.17. Конкретно-диапазонный показатель – это конкретный показатель с диапазонным значением.

2.2.18. В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии с ГОСТами, сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений или значения, предусмотренные ГОСТом, документами производителя (паспорт товара), либо документами, выданными в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ (сертификат соответствия, декларации качества и т.п.).

2.2.19. В случае если значение показателя определяется путем проведения испытаний, то участник может представить конкретные значения показателя в соответствии с документом качества на соответствующий товар (в случае наличия такого показателя), либо представить диапазонное значение данного показателя.

2.2.20. Примечание: Все указания на товарные знаки, встречающиеся в техническом задании аукциона, следует понимать, как товарный знак или эквивалент.

Документ II. Перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам закупки, содержанию заявок на участие в закупках

- Посмотреть таблицу с данными

Документ III. Обоснование НМЦК с указанием информации о валюте в руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: Цены получены методом сопоставления рыночных цен.

Валюта: Российский рубль

Документ IV. Описание объекта закупки (техническое задание)

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к поставляемым товарам: предлагаемая продукция должна быть новой (не использованной, не восстановленной, не ремонтированной).

Качество Товара должно соответствовать требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству: копиями деклараций соответствия или сертификатов соответствия, предлагаемыми к поставке на каждую партию поставляемого Товара (при наличии).

Качественные характеристики и функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара должны полностью соответствовать Описанию объекта закупки, содержащемуся в извещении о проведении электронного аукциона.

Весь Товар при отгрузке должен быть должным образом упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

Документ V. Проект государственного контракта

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № 011-1/23 (____________)

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

БО № от

“___” ___ 2023 г. с. Тарумовка

Отдел Минестерства внутренних дел России по Тарумовскому району (далее ОМВД России по Тарумовскому району) именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице врио начальника Исрапилова Нусредина Зайнулаевича, действующего на основании Положения, с одной стороны

и ______________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ____________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) , Постановления Правительства РФ от 04.11.2006г. № 642 «О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа ФКУ «ЦХиСО МВД по РД» путём проведения электронного аукциона, протокол заседания комиссии по размещению заказов ФКУ «ЦХиСО МВД по РД» № ___________ от ________________ г., заключили настоящий Государственный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта.
1.1. Поставщик обязуется поставить ___________________________(далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Описание и характеристики товара согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. Требования к предмету Контракта.
1.4.1. Требования к поставляемым товарам: предлагаемая продукция должна быть новой (не использованной, не восстановленной, не ремонтированной).
1.4.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству: копиями деклараций соответствия или сертификатов соответствия, предлагаемыми к поставке на каждую партию поставляемого Товара (при наличии).
1.4.3. Качественные характеристики и функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара должны полностью соответствовать Описанию объекта закупки, содержащемуся в извещении о проведении электронного аукциона.
1.4.4. Весь Товар при отгрузке должен быть должным образом упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.
1.4.5. Товар, поставляемый в рамках данного Контракта, должен соответствовать государственным стандартам Российской Федерации.

Сроки поставки,
2.1. Поставщик обязуется поставить товар, указанный в п. 1.1 настоящего контракта, в течении 10 календарных дней.

Платёж.
3.1. Источник финансирования: Федеральный бюджет (финансирование 2023 года).
3.2. Сумма настоящего Контракта составляет: _________ (______________________) руб. ____ коп., в том числе НДС 20%, что составляет _____________/НДС не облагается.
3.3. Оплата производиться в безналичной форме по факту полной поставки всего товара не позднее 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке, на основании предоставленных документов на оплату.
3.4. Размер оплаты Поставщику за выполнение Контракта, уменьшается на сумму неустойки (штрафа, пени) с учётом последующего перечисления её в установленном законодательством Российской Федерации порядке в доход Федерального бюджета.
3.5. В случае, заключения Контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, суммы, подлежащей уплате Заказчиком уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена Контракта.
4.1. Цена настоящего Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и предусмотренных законодательством Российской федерации. При этом цена государственного Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого товара, и иных условий Контракта.
При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.
4.2. Цена Контракта включает в себя: цена товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, по доставке в адрес Заказчика, другие возможные накладные расходы, включая все налоги, пошлины, сборы и прочие обязательные платежи.
4.3. В случае если стоимость товара учитывается в иностранной валюте, платёж осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка РФ на день оплаты.

Гарантийные обязательства, размер обеспечения гарантийных обязательств.
5.1. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара: поставщик гарантирует качество продукции в период гарантийного срока. Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в сроки, указанные в контракте, заменить некачественную, дефектную продукцию на новую. Некачественная продукция не засчитывается в счёт выполнения обязательств по контракту и подлежит замене в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
5.2. Срок предоставления гарантии качества поставляемой продукции не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня приёмки продукции представителем Заказчика.
5.3. При обнаружении в пределах гарантийного срока некачественной продукции, Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика такую же или аналогичную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента направления заявки Заказчиком. Расходы по возврату и замене некачественного товара производятся за счёт Поставщика.
5.4. Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
5.5. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
5.6. Поставщик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в течение 5 (пяти) дней до подписания сторонами акта приёмки.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств:
ОМВД России по Тарумовскому району
Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРД Тарумовский район, с. Тарумовка ул. Пионерская, 31
Реквизиты:
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
УФК по Республике Дагестан (ОМВД России по Тарумовскому району Лицевой счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30)
Код в сводном реестре УФК –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; казначейский счет –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; единый казначейский счет –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Наименование банка получателя - Отделение – НБ Республика Дагестан
Дагестан /УФК по Республике Дагестан г. Махачкала БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1.
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
на _________________________________________________________________________________________________
(указывается предмет аукциона) для ОМВД России по Тарумовскому району , №______ аукциона, по которому перечисляется обеспечение

Поставка и документация.
6.1. При передаче товаров Поставщик должен представить Заказчику следующие документы:
а) счет-фактуру;
б) счет на оплату;
в) товарная накладная формы ТОРГ-12.
6.2. Транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы по доставке товара по адресу Заказчика несёт Поставщик.
6.3. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРД Тарумовский район, с. Тарумовка ул. Пионерская, 31 (далее - место доставки), в срок до 10 календарных дней с момента подписания контракта.

Срок и порядок приёмки товара.
7.1. Приёмка товара и срок оформления результатов приёмки: осуществляется ответственным лицом Заказчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней в присутствии Поставщика или его законного представителя по доверенности установленного законом образца с правом давать разъяснения и подписывать необходимые документы.
7.2. Поставщик не желающий принимать участие в приёмке товара направляет в адрес Заказчика письмо с просьбой проведения приёмки без его участия.
7.3. Оформление, обмен и подписание документов о приёмке, первичных учётных документов, подтверждающих факт поставки товара, первичного учётного документа, в том числе корректировочных документов к ним, осуществляется сторонами с использованием функционала электронного документа о приёмке в ЕИС.
7.4. При исполнении Контракта, заключённого по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Закона № 44-ФЗ):
7.5.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в Контракте в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приёмке, который должен содержать:
а) включённые в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;
б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
д) информацию об объёме выполненной работы, оказанной услуги;
е) стоимость исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;
ж) иную информацию с учётом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона № 44-ФЗ;
7.5.2. К документу о приёмке, предусмотренному пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке;
7.5.3. Документ о приемке, подписанный Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
7.5.4. Заказчик в срок, установленный пунктом 7.3 Контракта осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
7.6. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
7.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления этих товаров условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товаров и устранено Поставщиком.

Обеспечение Контракта.
8.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 30% от цены контракта.
8.1.1. В случае заключения Контракта по результатам определения Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ предусмотренный настоящей частью размер обеспечения исполнения Контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается Контракт, но не может составлять менее чем размер аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).
8.1.1.1. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
8.1.2 Реквизиты лицевого счета Заказчика для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Контракта и гарантийных обязательств указаны в п. 5. настоящего Контракта.
8.2 Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств, предоставляемое в виде независимой гарантии или в форме депозита (вклада), осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
8.3. Возврат Заказчиком Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней со дня полного исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

Внесение поправок в Контракт.
9.1. Изменение и расторжение Контракта осуществляется в соответствии с главой 29 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
9.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
9.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

Права и обязанности сторон.
10.1. Поставщик вправе:
10.1.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
10.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
10.1.3. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) заменить товар на товары, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона № 44-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4353);
10.1.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 13 Контракта;
10.2. Поставщик обязан:
а) поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
в) Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом, результаты отдельного этапа исполнения Контракта.
г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;
д) обеспечить соответствие результатов поставки товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
е) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком товара (по каждой поставке товара по заявкам Заказчика);
ж) Поставщик возмещает причиненные убытки в случае последующих закупок у иных контрагентов.
10.2.1. Согласовать с Заказчиком юридических (физических) лиц, привлекаемых к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
10.2.2. Объем такого привлечения, установленного в виде процента от цены Контракта не более _______% по согласованию с Заказчиком.
10.3. Заказчик вправе:
10.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
10.3.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
10.3.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
10.3.4. Требовать возмещения убытков, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком условий контракта повлекло его досрочное прекращение и Заказчик заключил взамен его аналогичный контракт, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном контракте, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям контракта, заключенного взамен прекращенного контракта;
10.3.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставки Товара, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
10.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством;
10.3.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
10.3.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, произвести оплату поставленного товара за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленных в соответствии с условиями настоящего Контракта.
При этом Государственный Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление о вычете (удержании) соответствующей суммы неустойки (штрафа, пени) из причитающегося по Контракту размера оплаты поставленного товара.
10.3.9. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случае: отступления Поставщика от условий Контракта, неоднократного нарушения сроков поставки, невыполнение обязательств, предусмотренных Контрактом или при наличии иных недостатков поставки товара, которые не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми.
10.4. Заказчик обязан:
10.4.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
10.4.2. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
10.4.3. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с статьей 94 Закона № 44-ФЗ;
10.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;
б) при определении Поставщика, Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, что позволило ему стать победителем.
10.4.5. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
а) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;
б) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик (подрядчик, исполнитель);
в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.4.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.4.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
10.4.8. Для проверки предоставленных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
10.4.9. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 13 Контракта.

Форс-мажорные обстоятельства.
11.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
11.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона с момента их наступления, в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
11.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
11.4. Предпринимательские риски (сбой программного обеспечения должника, финансовый кризис, девальвация национальной валюты, падение выручки, сложное материальное положение, отсутствие на рынке нужных товаров и т.д.) не являются обстоятельствами непреодолимой силы.

Случаи расторжения Контракта.
12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.3 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
12.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

Ответственность сторон.
13.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
13.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
13.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
13.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
13.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
13.3. Согласно Правил (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042) устанавливающих порядок определения в Контракте:
- размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
- размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом;
- размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня).
13.3.1. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 13.3.2. – 13.3.4. части 13.3. настоящего государственного контракта, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта).
13.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
13.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
13.3.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
13.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
13.3.6. В случае начисления Заказчиком неустоек (пени, штрафа), Заказчик направляет Поставщику требование об уплате таких неустоек (пени, штрафа). Уплата неустоек, начисленных в соответствии с настоящим разделом Контракта, производится Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования об уплате неустоек по следующим реквизитам:
Лицевой счет – 04031А83820 (администратор доходов бюджета)
Код в сводном реестре УФК – А8382
казначейский счет –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Наименование банка получателя – ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН/УФК по Республике Дагестан г. Махачкала,
БИК –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
13.3.7. Поставщик обязан подтвердить факт оплаты пени и штрафа по настоящему Контракту путем направления Заказчику соответствующего платежного поручения посредством факсимильной связи с последующей досылкой платежного поручения по почте.
13.3.8. В случае неуплаты Поставщиком неустоек в срок, установленный п.13.3.6. Контракта и при наличии документов, подтверждающих направление Поставщику требования об уплате неустоек, Заказчик вправе:
а) удержать суммы неустоек из причитающихся Поставщику платежей по Контракту.
б) удержать сумму неустоек из суммы обеспечения Контракта, в случае предоставления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств;
в) либо направить в банк, выдавший банковскую гарантию, требование о перечислении на счет Заказчика суммы неустоек за ненадлежащее исполнение обязательств Поставщику по Контракту, в случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии.
13.3.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Разрешение споров.
14.1. При неисполнении контрагентом условий Контракта направить претензии (требования, уведомления) о взыскании задолженности в досудебном порядке осуществляется не позднее 15 дней с момента неисполнения контрагентом принятых обязательств.
14.2. Если в течение 30 дней после начала переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спорный вопрос по Контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с действующими законами Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Дагестан.
14.3. Приостановление течения срока исковой давности (согласно ст. 202 ГК РФ)
14.3.1. Течение срока исковой давности приостанавливается:
а) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
б) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, переведенных на военное положение;
в) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
г) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующих соответствующее отношение.
14.3.2. Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, что указанные в пункте 1 ст. 202 ГК РФ обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев, в течение срока исковой давности.
14.3.3. Если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.
14.3.4. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления течения срока исковой давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока исковой давности, если она составляет менее шести месяцев, удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, до срока исковой давности.

Прочие положения.
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации она обязана в течение 5 рабочих дней уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
15.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьёй 95 Закона № 44-ФЗ.
15.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
15.8. Все изменения оформляются в письменном виде путём подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.

Срок действия Контракта.
16.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
16.2. Срок действия Контракта по 31 декабря 2023г., в части касающейся исполнения условий Контракта, до полного их исполнения сторонами.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к проекту Государственного контракта

№ 011-1/23(_____________)

от «_____» _______ 2023 г.

Техническое задание

на поставку маркировочных конвертов

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

____________________________________________ _________________________________________

М. П. М. П.