Тендер - закупка моющих средств №244933820

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_№_26__молоко_1_кв._РБ_ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №

на поставку молочной продукции для нужд ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»

на 2 квартал 2023 года (РБ)

г. Шагонар « » _________2023 г.

________________, действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр имени А.Т.Балгана», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Куулар Ларисы Ывыевны, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить для Заказчика молочные продукты Далее – товары, а Заказчик обязуется оплатить товары Исполнителя.

1.2. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Шагонар, ул. Октябрьская 46.

.

1.3. Сроки выполнения услуг: до июня 2023 г.

1.4. Товары считаются поставленными после подписания сторонами товарной накладной.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Поставить товар своими силами и средствами и передать Заказчику в сроки, указанные в п.1.3. настоящего договора.

2.1.2. Поставить товар с надлежащим качеством, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, либо требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. НДС не облагается.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 24 часов своими силами и средствами.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять поставленные товары в соответствии с товарной накладной.

2.2.2. Оплатить поставленные товары по договору.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставленного товара производится в течение 15 дней с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ сторонами.

4. Односторонний отказ от исполнения договора.

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.2. Исполнитель в праве отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.Ответственность сторон

5.1. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг по настоящему договору за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.2. В случае полного или частичного неисполнения настоящего договора Исполнителем, последний обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% договорной цены и возместить причиненные в результате этого убытки.

5.3. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в соответствии с настоящим законодательством РФ, законодательством субъекта Федерации-Республики Тыва.

5.4. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, на то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по «30» сентября 2022 года, а в части, касающейся взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. Дополнительные условия

8.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при заключении, изменении и расторжении настоящего договора рассматриваются в установленном ГК РФ порядке.

8.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются Арбитражным судом.

8.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

8.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях, существенно влияющих договор (изменения адреса, банковских реквизитов, смена руководителя и т.д.).

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, реквизиты.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к

Договору № от 31.03.2023г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к

Договору № от 31 .03.2023г.

График поставки

- Посмотреть таблицу с данными