Тендер - Приобретение расходных материалов (хладонов) для климатического оборудования в комплексе зданий ГМИИ им. А.С. Пушкина №244924294

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_Хладон.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть94 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр.1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.04.2023 по 05.05.2023Место предоставления документации:https://msp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с извещениемОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора –

Главный инженер

ГМИИ им. А.С. Пушкина

______________ Сергеев В.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к извещению о проведении закупки:

1. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

2. Пример оформления платежного поручения для внесения обеспечения исполнения договора

3. Техническое задание

4. Проект договора

5. Инструкция по заполнению предложения участника запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки

Составил:

Ведущий специалист

отдела государственных закупок

____________________А.А. Носачева

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (максимальной) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

«Приобретение расходных материалов (хладонов) для климатического оборудования в комплексе зданий ГМИИ им. А.С. Пушкина»

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора: метод сопоставления рыночных цен в соответствии с подпунктом 6.1.2.1 пункта 6.1. статьи 6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина», утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 14.09.2022г. № 1623.

Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены договора: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора.

Заказчик для обоснования цены использовал коммерческие предложения. Для этого Заказчиком было произведено изучение рынка товаров в сети Интернет и направлены 5 запросов на предоставление коммерческих предложений следующим потенциальным поставщикам, обладающим опытом идентичных поставок:

1. Запрос 1 (исх. б/н от 20.03.2023г.)

2. Запрос 2 (исх. б/н от 20.03.2023г.)

3. Запрос 3 (исх. б/н от 20.03.2023г.)

4. Запрос 4 (исх. б/н от 20.03.2023г.)

5. Запрос 5 (исх. б/н от 20.03.2023г.)

В ответ заказчиком было получено три коммерческих предложения (см. Таблицу 1).

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД, коэффициент вариации определен следующим образом:

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Для расчета среднеквадратичного отклонения и коэффициента вариации необходимо посчитать среднее значение цены, полученной из анализа ценовой информации по каждой позиции.

* Расчет начальной (максимальной) цены договора производится по формуле:

где:

НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) услуги;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

1. Среднее значение цены: : - 1/3*(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 +▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 +▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00) =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (руб.)

2. Рассчитываем среднее квадратичное отклонение:

Подставив значение в формулу, получаем среднее квадратичное отклонение: =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,74

3. Коэффициент вариации:

V= (51 299,74/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00)*100%= 13,25%

Значение коэффициента вариации менее 33%, следовательно, совокупность цен принимается однородной.

4. НМЦД рын. = 1/3*(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 +▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 +▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00) =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (руб.)

НМЦД =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,92* (Триста восемьдесят семь тысяч двести двадцать девять руб. 92 коп.).

* согласно Приложению № 1 к Таблице 1.

- Посмотреть таблицу с данными

Проверил:

Зав. СМТС ПТО __________________________ /

Согласовал:

Начальник ПТО ________________ /

Утвердил:

Заместитель директора - Главный инженер __________________ /

Приложение № 1 к Таблице 1

Приобретение расходных материалов (хладонов) для климатического оборудования в комплексе зданий ГМИИ им. А.С. Пушкина

Расчет цены единицы каждого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Форма платежного поручения для внесения обеспечения исполнения ДОГОВОРА

Пример оформления платежного поручения для внесения обеспечения исполнения договора

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение расходных материалов (хладонов) для климатического оборудования в комплексе зданий ГМИИ им. А.С. Пушкина

1. Цель: Обеспечение систем кондиционирования и вентиляции ГМИИ им. А.С. Пушкина расходными материалами (хладонами) (далее- «Товар»).

2. Наименование, характеристика, объем Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Технические характеристики предоставлены:

Начальник отдела отопления, вентиляции и кондиционирования

ГМИИ им. А.С. Пушкина _____________________

3. Требования к поставке и приемке Товара.

3.1. Прием-передача Товара производится единовременно представителями обеих Сторон, имеющими действующую доверенность на право приемки-передачи и подписания соответствующей товарной накладной.

3.2. Поставка Товара в полном объеме осуществляется Поставщиком единовременно, путем его доставки автомобильным транспортом на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр.1 («Объект Заказчика»).

3.3. Транспортировка, погрузка, разгрузка и перемещение Товара по территории Объекта Заказчика производится силами и средствами Поставщика.

3.4. Право владения и распоряжения на Товар, а также риск его случайной гибели или порчи переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара.

3.5. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, паспорта качества на Товар. Приём-передача Товара производится на основе товарной накладной ТОРГ-12, соответствующей спецификации Договора.

3.6. Поставщик обязан заменить некачественный Товар (как в полном объеме, так и в части) самостоятельно и за свой счет в течение 3 (Трех) календарный дней с момента заявления Заказчиком о дефекте Товара.

4. Требования к упаковке/маркировке Товара.

4.1. Товар должен быть в оригинальной упаковке производителя, обеспечивающей полную сохранность Товара и предохраняющей его от повреждения при транспортировке и хранении и соответствующей иным действующим требованиям к упаковке подобного Товара.

4.2. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Баллоны, герметично закрывающиеся, в которых поставляются хладоны, должны быть новыми, неиспользованными, четко маркированы и определяемы. Баллоны и контейнеры снабжают вентилями, испытанными на герметичность избыточным давлением.

5. Требования к Товару.

5.1. Товар должен отвечать требованиям качества, являться безопасным и пригодным для использования по назначению и полностью соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данной категории товаров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.3. Поставляемый Товар должен быть изготовлен не ранее июня 2022 года.

5.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.

5.5. Экологические требования - утилизация стандартная для данного вида газов.

6. Требования к гарантии.

6.1. Гарантийный срок на Товар – срок, указанный в соответствующей документации завода- производителя, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев от даты подписания Заказчиком документа о приемке.

6.2. Гарантия качества Товара предоставляется в полном объеме на весь срок и ассортимент Товара, включая устранение недостатков после поставки.

Техническое задание составлено:

Заведующий СМТС ПТО ГМИИ им. А.С. Пушкина _____________

Ведущий специалист СМТС ПТО ГМИИ им. А.С. Пушкина _________

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

Договор №

г. Москва «___» _________ 2023 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» (ГМИИ им. А. С. Пушкина), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора - Главного инженера Сергеева Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности № 1933/45 от 29.12.2022 года, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующ__ на основании ________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании результатов проведения запроса котировок в электронной форме (протокол № ________ от _________г.) заключили настоящий Договор (далее – Договор или настоящий Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является приобретение расходных материалов (хладонов) для климатического оборудования в комплексе зданий ГМИИ им. А.С. Пушкина (далее – «Товар»). Поставщик обязуется поставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору, далее – «Техническое задание»), Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору, далее – «Спецификация»).

1.3. Договор считается заключенным с момента подписания его на электронной торговой площадке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость Товара (Цена Договора) определяется Спецификацией (Приложение №2 к настоящему Договору) и составляет ______, в том числе НДС 20 % ________, (или НДС не облагается в соответствии с положениями ст._____главы______НК РФ).

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором, Положением и действующим законодательством.

2.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, упаковку, маркировку, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора (в том числе, расходы на доставку, погрузку/разгрузку, вывоз упаковки Товара с территории Заказчика по итогу его приемки-передачи, уплату всех необходимых налогов, пошлин и других платежей, установленных законодательством Российской Федерации и подлежащие уплате Поставщиком).

2.4. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, что подтверждается банковской выпиской.

2.6. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения иных условий договора.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с расчетного счета Заказчика, что может быть подтверждено банковской выпиской.

2.8. Оплата Цены Договора производится единовременно путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара (далее – «Акт»).

2.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) в соответствии с настоящим Договором и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.10. В случае подписания Сторонами Акта, указанного в п. 2.9. настоящего Договора, оплата поставленного Товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного Акта и на основании представленных Поставщиком счета и счет-фактуры.

2.11. В случае изменения реквизитов и/или закрытия расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов, в указанном случае Сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. В противном случае все риски и убытки, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем Договоре реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

2.12. При оплате Договора сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.13. Поставщик самостоятельно уплачивает все необходимые налоги и платежи и несет ответственность за своевременное и правильное их исчисление и уплату, за убытки, которые понесет Заказчик в результате несоблюдения Поставщиком налоговых обязанностей.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр.1 (далее - место доставки), в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора с правом досрочной поставки.

3.2. Поставщик не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки обязан известить Заказчика в письменном виде или по электронной почте отдела Заказчика: _____________ о точном времени и дате доставки Товара в место доставки

3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, вывоз упаковки, перемещение Товара по территории места доставки осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

3.4. В день доставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарной накладной и Акта, подписанных Поставщиком, в двух экземплярах, счет, счет-фактуру, иные документы, предоставление которых предусмотрено Техническим заданием (при наличии требований).

3.5. Приемка Товара производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.6. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае приемки Товара приемочной комиссией, указанной комиссией предварительно осуществляется проверка поставленного Товара, предусмотренного Договором. Приемка поставленного Товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Договором, и оформляется Актом, который подписывается Заказчиком, либо Поставщику в те же сроки направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии подписание Акта производится после подписания всеми членами приемочной комиссии Акта.

3.7. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика. Проверка Товара на соответствие производится визуальным контролем в размере всей партии.

3.8. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика и/или уполномоченным сотрудником склада Заказчика (либо приемочной комиссией Заказчика в случае ее создания).

3.9. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным настоящим Договором, осуществляется в следующем порядке:

- в присутствии представителей Сторон осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений;

- после внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в предоставленной Поставщиком Товарной накладной.

3.10. Товар должен быть поставлен полностью в количестве, определенном в Спецификации. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

3.11. Если Поставщик передал меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации, Заказчик вправе отказаться от приемки частично поставленного Товара и потребовать единовременно осуществить поставку Товара в количестве, предусмотренном Договором.

3.12. Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем, указанное в Спецификации, Заказчик письменно извещает об этом Поставщика. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется.

3.13. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Договора, результаты такой проверки распространяются на всю партию Товара.

3.14. Приемка Товара по количеству, качеству и внешнему виду и подписание товарной накладной и Акта производится Заказчиком после выполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных подпунктами 3.1 - 3.4. Договора.

3.15. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара, товарную накладную. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.16. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.15 Договора, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.17. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.18. В случае обнаружения Заказчиком при приемке какой-либо некомплектности Товара, несоответствия поставленного Товара характеристикам и требованиям, определенным в Договоре, недопоставки Товара и/или дефекта в поставленном Товаре, Поставщик обязан восполнить недопоставку (заменить некачественный Товар и (или) доукомплектовать) в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика (если в уведомлении не установлен больший срок), в противном случае Товар считается не поставленным.

3.19. Право владения и распоряжения Товаром, риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами Акта.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, Технического задания и нормами действующего законодательства.

4.1.2. Требовать от Поставщика своевременного представления надлежащим образом оформленных закрывающих документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями раздела 3 Договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

4.1.5. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.

4.1.6. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Договора, причиненных по вине Поставщика;

4.1.7. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

4.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.4.2.2. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.2.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора;

4.2.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством

4.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.

4.3.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора;

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором, Техническим заданием и спецификацией.

4.4.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

4.4.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4.4.4. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

4.4.5. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, в письменном виде информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором, Техническим заданием.

5.2. Требования к упаковке и маркировке установлены в Техническом задании.

5.3. Поставщик гарантирует, что Товар поставляется новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим дефектов, связанных с материалами или работой по его изготовлению, в заводской неповрежденной упаковке, совместно с документами по его эксплуатации на русском языке и необходимыми сертификатами, подтверждающими качество и безопасность Товара, в соответствии с требованиями, установленными Договором (при наличии требований в Техническом задании).

5.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством (при наличии указанных требований).

5.5. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям настоящего Договора, изложенным в Спецификации и Техническом задании.

5.6. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (не бывшим в употреблении (эксплуатации).

5.7. Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий его качества указаны в Техническом задании.

5.8. Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от Поставщика.

5.9. В случае обнаружения любых дефектов в течение гарантийного срока все затраты, связанные с их устранением, несет Поставщик.

5.10. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в сроки, установленные в уведомлении от Заказчика.

5.11. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Договоре, то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям Договора.

5.12. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара либо в результате действия третьих лиц, либо непреодолимой силы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в размере 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

б) в размере 5000 рублей, если цена договора от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном пунктами 6.4.2, 6.4.3. настоящего Договора в виде суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора.

6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов от цены Договора (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.4.3. настоящего Договора).

6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (п.3.2., п.3.4 Договора и других подобных обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в размере 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

б) в размере 5000 рублей, если цена договора от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. Стороны определили, что обязательство, за неисполнение которого с Поставщика взимается штраф в соответствии с п. 6.4 Договора, считается нарушенным в случае направления Заказчиком претензии о нарушении соответствующего обязательства (кроме случаев, когда Поставщиком предоставлены доказательства надлежащего исполнения соответствующего обязательства, принятые Заказчиком или подтвержденные решением суда).

6.8. Неустойки, штрафы и убытки оплачиваются Поставщиком на основании требования Заказчика, направленного Поставщику в соответствии с п. 6.4 Договора и счета, выставленных Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. 6.9. Заказчик имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчетах по Договору, уведомив Поставщика об удержании суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате за исполненные Поставщиком обязательства по Договору в случае неисполнения Поставщиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), направленного Заказчиком в соответствии с п. 6.4 Договора..

6.10. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия оказанных услуг требованиям норм действующего законодательства Поставщик обеспечивает возмещение такого вреда в полном объеме и за свой счет.

6.11. В случае возникновения претензий к персоналу Поставщика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.

6.12. Поставщик обязан возместить Заказчику убытки и ущерб, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств в полной сумме, сверх предусмотренной настоящим Договором неустойки.

6.13. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.14. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.15. Если в качестве обеспечения исполнения Договора Поставщиком были внесены денежные средства, Заказчик имеет право удержать сумму неустойки из денежных средств, возвращаемых Поставщику в соответствии с условиями Договора.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, обеспечивается Поставщиком на сумму _____________ (______________), что составляет ____ % от начальной (максимальной) цены Договора. НДС не облагается. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется на весь объем предусмотренных Договором обязательств, включая неустойку, ущерб и убытки.

7.2. Документы, подтверждающие оформление обеспечения исполнения Договора, предоставляются Заказчику одновременно с подписанным со стороны Поставщика Договором. Обеспечение Договора предоставляется любым, по выбору Поставщика, способом: в форме безотзывной независимой гарантии, выданной гарантом в соответствии с законодательством, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

7.3. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «банк-клиент»).

Денежные средства вносятся в обеспечение исполнения Договора на срок не менее чем срок действия Договора.

7.4. Если в качестве обеспечения исполнения Договора Поставщиком были внесены денежные средства, то указанные денежные средства подлежат возврату Поставщику при условии надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после исполнения обязательств по Договору (за исключением гарантийных обязательств) с учетом положений настоящего Договора, при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

7.5. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Договора, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, пандемия, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия, гражданские волнения, восстания, вторжения, акты органов государственной или/муниципальной власти и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента их наступления по электронной почте.

8.3. Решение о полном или частичном приостановлении исполнения обязательств в связи с непреодолимой силой оформляется дополнительным соглашением к Договору.

8.4. Если Стороны не могут в течение 14 (четырнадцати) дней согласовать решение о частичном или полном приостановлении исполнения настоящего Договора по обстоятельствам непреодолимой силы, вопрос разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 20 (двадцати) дней, каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, известив об этом другую Сторону по Договору, в порядке и в соответствии с разделом 11 настоящего Договора, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Изменение и дополнение настоящего Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством, возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

9.2. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров Российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

- возникновения просрочки (нарушения сроков) исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору;

- если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему заключить Договор;

- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. В случае принятия одной из Сторон решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения второй Стороной уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной момент прекращения действия Договора не предусмотрен в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора либо не определен соглашением Сторон.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.07.2023 г., а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами обязательств.

10.2. Окончание срока поставки и окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Споры и разногласия, возникшие в период действия настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством РФ. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты ее получения. Претензия может быть направлена способами, указанными в настоящем разделе Договора. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Ответ на претензию направляется способами, указанными в настоящем разделе Договора.

11.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления, претензии, требования и иные юридически значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом по адресам, указанным в реквизитах Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей Стороны.

11.5. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, указанным в реквизитах Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом, по адресу места нахождения, указанному в реквизитах Договора.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним.

Уполномоченный представитель Поставщика обязан принимать под подпись всю корреспонденцию от Заказчика, осуществлять текущий контроль за исполнением обязательств по настоящему Договору, давать необходимые объяснения, принимать под подпись предписания Заказчика об устранении недостатков оказанных услуг и тому подобные документы. Уведомления Заказчика, направленные на адрес электронной почты уполномоченного представителя Поставщика или переданные ему под расписку, считаются полученными в день направления (получения).

11.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ___________

от «__» ________ 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на приобретение расходных материалов (хладонов) для климатического оборудования в комплексе зданий ГМИИ им. А.С. Пушкина

Технические характеристики предоставлены:

Начальник отдела отопления, вентиляции и кондиционирования

ГМИИ им. А.С. Пушкина _____________________

Техническое задание составлено:

Заведующий СМТС ПТО ГМИИ им. А.С. Пушкина _____________

Ведущий специалист СМТС ПТО ГМИИ им. А.С. Пушкина _________

Приложение № 2

к Договору № ___________

от «__» ________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на приобретение расходных материалов (хладонов) для климатического оборудования в комплексе зданий ГМИИ им. А.С. Пушкина

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет: _______ (______), в том числе НДС по ставке ___ - ____ руб. (_______________) (или НДС не облагается в соответствии с положениями ст._____главы______ НК РФ.)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Инструкция по заполнению предложения участника запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки

При подготовке предложения в отношении предмета такой закупки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

Сведения не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

Участник закупки представляет в любой удобной форме информацию о конкретных показателях товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о запросе котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии), указание (декларировании) в заявке на участие в закупке, наименования страны происхождения поставляемых товаров (в соответствии с п.1 ч.8 ст.3 Федерального закона № 223-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. №925 «О приоритете товаров Российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).

Разделение значений показателя знаком «-» означает указание минимального и максимального значения. Участником закупки должен быть предложен конкретный показатель, в пределах установленного значения.

При описании характеристик товара не допускается использование слов «должна», «должен соответствовать» (и их производных), а также описание характеристик в виде неконкретных значений, если описываемый параметр имеет конкретное значение.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о запросе котировок в электронной форме, указание на товарный знак (при наличии), указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, наименования страны происхождения поставляемых товаров, несет участник закупки.