Тендер - Поставка строительных товаров №244883893

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Заказчик закрыл доступ к информации о контрактах на ЕАТ ответ_ИП_Митрофанов

Индивидуальный предприниматель Митрофанов Валерий Владимирович

Инн▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть901

Юр.адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Красноярский край,г.Шарыпово,мкр.Монреаль 14.

Фактический адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Красноярский край,г.Шарыпово,мкр.Пионерый 16/1

Коммерческое предложение

на закупку строительных материалов

от 24.04.2023 года.

№ п.п

Н аим енование

Ед.

Кол-

и зм .

во

1

И з в е с т к а (н е г а ш е н а я )

кг

2

В ы клю чатели внутренн ие одноклавиш ны е

шт

3

Д ю б е л ь г в о зд ь 6 x 4 0

шт

4

С ам орез 3x16

шт

5

С ам орез 3x32

6

С а м о р е з 70

7

А рм атура для ун и таза

8

С иф он для раковины

ко м п

9

С м есители для раковины

ко м п

10

Болт М 6X 30 П О ТА Й

шт

11

К р а н ы ш а р о в ы е 1 5 (1 /2 )

шт

12

К р а н ы ш а р о в ы е 2 0 (3 /6 )

шт

13

Зам ки врезн ы е д вер н ы е

шт

14

Л и чи н ка для врезн ы х зам ков

шт

15

Р астворитель краски

16

П ена м онтаж ная

шт

17

К лей м ом ен т

шт

18

П руж ины дверн ы е

шт

19

Ш л а н г д л я в о д ы г и б к и й г а й к а -г а й к а (1 м е тр )

шт

20

Ш лан г для воды ги б ки й

шт

21

Ш п а к л е в к а 2 ,7 кг

шт

22

К р а с к а п о л о в а я 2 ,7 кг

шт

23

К лей для л и н о л и у м а

шт

1

2 4 ,0 0

2 4 ,0 0

1

1 2 0 ,0 0

1 2 0 ,0 0

1

1,6

1,6

1

0 ,6

0,6

шт

1

0 ,7

0,7

шт

1

М

1,1

ком п

1

5 5 0 ,0 0

5 5 0 ,0 0

1

2 5 0 ,0 0

2 5 0 ,0 0

1

7 5 0 ,0 0

7 5 0 ,0 0

1

3 ,0 0

3 ,0 0

1

3 5 0 ,0 0

3 5 0 ,0 0

1

5 5 0 ,0 0

5 5 0 ,0 0

1

3 8 0 ,0 0

3 8 0 ,0 0

1

1 0 0 ,0 0

1

6 5 ,0 0

6 5 ,0 0

1

5 5 0 ,0 0

5 5 0 ,0 0

1

1 4 0 ,0 0

1 40,00

1

7 5 ,0 0

7 5 ,0 0

1

1 0 5 ,0 0

1 05,00

1

1 8 5 ,0 0

1 85,00

1

2 7 5 ,0 0

2 7 5 ,0 0

1

6 8 0 ,0 0

6 8 0 ,0 0

1

3 8 0 ,0 0

3 8 0 ,0 0

литр

1,5 м

С ум м а, руб.

Ц ена, руб.

1 00,00

м

24

П р о в о л о к а в я за л ь н а я

25

К абель канал 25x40

шт

26

К абель канал 25x16

шт

27

А цетон

шт

28

Э м а л ь П Ф 115 б е л а я я с н о 2 ,7 к г

шт

29

Э м а л ь П Ф 115 с в е т л о -с е р а я я с н о 2 ,7 кг

шт

30

Э м а л ь П Ф 115 с и н я я 2 ,7 кг

шт

31

Э м а л ь П Ф 115 к р а с н а я я с н о 2 ,7 кг.

шт

и то го

1

15,00

15,00

1

9 5 ,0 0

9 5 ,0 0

1

6 5 ,0 0

6 5 ,0 0

1

6 0 ,0 0

6 0 ,0 0

1

6 5 0 ,0 0

6 5 0 ,0 0

1

6 4 0 ,0 0

6 4 0 ,0 0

1

6 5 0 ,0 0

6 5 0 ,0 0

1

6 9 0 ,0 0

6 9 0 ,0 0

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,0 0

строй_мат_2023_ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

г. Шарыпово «____» ________ 2023 г.

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шарыповский» (Межмуниципальный отдел МВД России «Шарыповский»), действующий от имени Российской Федерации, в лице врио начальника Галис Сергея Александровича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____________________, с другой, совместно именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт далее – «контракт») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке строительных и хозяйственных товаров (далее – продукция), в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта, а также доставке и разгрузке продукции по адресу Заказчика, указанному в п. 3.1.4. контракта, а Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить поставленную продукцию в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Наименование, количество, единица измерения, цена, стоимость продукции указываются в спецификации (приложение № 1 к контракту).
1.3. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

2.1. Поставляемая продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать условиям контракта, требованиям пожарной безопасности, стандартам, техническим условиям и требованиям, установленным законодательством РФ для данного вида продукции и удостоверяться сертификатом качества (декларацией о соответствии) 1 , которые должны предоставляться одновременно с продукцией без дополнительной оплаты.

2.2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной и поставляться с сопроводительной документацией (технической и эксплуатационной документацией на русском языке, гарантийными талонами и копиями сертификатов (при наличие) и прочее).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить продукцию Заказчику в количестве и в сроки, установленные настоящим контрактом.

3.1.2. Гарантировать качество и безопасность поставляемой продукции в соответствии с сертификатами (при наличии), ГОСТ и ТУ, действующими на территории Российской Федерации для данного вида продукции.

3.1.3. Обеспечить упаковку продукции в соответствии с установленными нормативами и требованиями.

3.1.4. Уведомить Заказчика о готовности продукции за 24 часа до даты поставки продукции, доставить и разгрузить продукцию по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, микрорайон Пионерный, д. 10.

3.1.5. Заменить дефектную партию продукции в течение 5 рабочих дней с момента получения акта о ненадлежащем качестве или некомплектности продукции, а также возместить Заказчику издержки по транспортировке дефектной партии по предъявленным подтверждающим документам.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Отказаться от исполнения настоящего контракта по основаниям и в порядке, установленным разделом 8 контракта, при условии оплаты Заказчику полного возмещения, причиненных таким отказом убытков.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Обеспечить принятие продукции по количеству и качеству.

3.3.2. Оплатить Поставщику стоимость продукции в размере и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

3.3.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Отказаться от исполнения настоящего контракта по основаниям и в порядке, установленным разделом 8 контракта, при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им расходов.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет __________ рублей ___ копееек, в т.ч. НДС, и не подлежит изменению в течение срока действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:

4.2.1. По согласованию Сторон в ходе исполнения контракта допускается снижение цены без изменения объема и качества продукции.

4.2.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 процентов, предусмотренный контрактом объем продукции при изменении потребности в продукции, на поставку которой заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному объему продукции исходя из установленной в контракте цены единицы продукции, но не более чем на 10 процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема продукции Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

4.3. Цена продукции на период действия настоящего контракта зафиксирована в спецификации и включает в себя: стоимость продукции, стоимость упаковки, транспортные расходы на доставку и разгрузку продукции по адресу Заказчика, а также налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование и прочие сопутствующие расходы.

4.4. Оплата по контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета, по главе 188, разделу 03, подразделу 02, целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, виду расходов 244, и производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке поставленной продукции (товарной накладной, счета (счета-фактуры, УПД) и акта приема-передачи продукции (приложение № 2 к контракту), подписанного сторонами без замечаний).

4.5. Все расчеты между Поставщиком и Заказчиком производятся путём перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчётный счёт Поставщика.

4.6. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в настоящем контракте.

4.7. При исполнении контракта по соглашению Сторон цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества продукции, ее качества и иных условий контракта.

4.8. Подписание документов об оказанной услуги возможно в форме электронного документа в единой информационной системе в сфере закупок.

5. СРОК, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция поставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

5.2. Нарушение срока поставки продукции является существенным нарушением условий настоящего контракта. В указанном случае Заказчик утрачивает интерес к поставке продукции и имеет право отказаться от ее приемки. Поставщик вправе поставить продукцию после указанного срока только с письменного согласия Заказчика.

5.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности продукции к поставке за 24 часа до даты поставки продукции. Уведомление может быть сделано по факсу, по электронной почте или по телефону Заказчика.

5.4. Поставщик доставляет продукцию, осуществляет выгрузку, заносит в помещение по адресу, указанному в пункте 5.5 настоящего контракта, в момент доставки продукции собственными силами и за свой счёт. Поставщик не вправе поставлять Заказчику продукцию, не указанной в спецификации. В случае поставки продукции, не указанного в спецификации, продукция не принимается и ее оплата не

производится.

5.5. Приёмка продукции производится на складе Заказчика, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, микрорайон Пионерный, д. 10.

5.6. Поставщик обязуется одновременно с поставкой продукции предоставить Заказчику универсальный передаточный документ (УПД) подписанные со стороны Поставщика, а также сопроводительную документацию на продукцию (копии сертификатов (паспортов качества) техническую и эксплуатационную документацию на русском языке, гарантийные талоны и прочее).

5.7. Поставщик обязуется обеспечить упаковку (тару) продукции в соответствии с установленными нормативами и требованиями. Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность продукции при его перевозке и при последующем хранении.

5.8. Уполномоченное лицо Заказчика, указанное в п. 5.10. контракта, осуществляет приемку продукции на соответствие ее условиям контракта по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и техническим характеристикам в порядке, определенном настоящим контрактом.

5.9. В ходе приемки продукции для установления соответствия поставленной продукции условиям контракта Заказчиком проводится экспертиза поставленной продукции собственными силами.

При проведении экспертизы собственными силами Заказчиком назначается ответственное лицо, указанное в п. 5.10. контракта. Указанное лицо осуществляет приемку и экспертизу поставленной продукции в сроки и порядке, определенные настоящим контрактом и обладает при этом всеми правами и обязанностями Заказчика, установленными настоящим контрактом и действует от его имени.

5.10. Лицо, уполномоченное Заказчиком принимать продукцию и ответственное за проведение экспертизы поставленной продукции: Мельник Александр Александрович.

5.11. В ходе проведения экспертизы Заказчик проверяет поставленную продукцию на соответствие ее условиям контракта по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и техническим характеристикам в соответствии с требованиями настоящего контракта. При проведении экспертизы Заказчик вправе запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

Продукция, не соответствующая требованиям настоящего контракта по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и техническим характеристикам считается не поставленной Поставщиком.

5.12. Результатом проведения экспертизы является заключение, в котором отражается соответствие либо несоответствие поставленной продукции условиям контракта по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и техническим характеристикам, подписываемое лицом, указанным в п. 5.10. контракта.

5.13. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке продукции, в заключении экспертизы указываются предложения об устранении данных нарушений и срок их устранения. Нарушением контракта, не препятствующим приемке продукции Заказчиком, признается представление не полного комплекта документов, предусмотренных действующим законодательством РФ на данный вид продукции (технические паспорта, сертификаты, декларации соответствия и прочее).

5.14. Приемка продукции по количеству, ассортименту и представлению Поставщиком сопроводительной документации на продукцию производится уполномоченным лицом Заказчика, указанным в п. 5.10. контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней. В случае поставки продукции в поврежденной таре приемка по количеству и ассортименту осуществляется одновременно с передачей продукции Поставщиком Заказчику.

5.15. При соответствии поставленной продукции условиям, указанным в п. 5.14. контракта, уполномоченное лицо Заказчика, осуществляющие приемку продукции, подписывают товарную накладную, что подтверждает факт доставки продукции Заказчику и ее приемку по количеству и ассортименту.

5.16. В случае несоответствия количества или ассортимента поставленной продукции условиям настоящего контракта в присутствии представителя Поставщика Заказчиком составляется акт о недопоставке продукции в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны), который подписывается представителем Поставщика и уполномоченное лицо Заказчика, ответственными за приемку продукции. Поставщик обязан в течение 24 часов доставить продукцию в адрес Заказчика в количестве и ассортименте, согласно акту о недопоставке продукции.

5.17. Приемка продукции по качеству, комплектности и техническим характеристикам условиям контракта производится уполномоченным лицом Заказчика, указанными в п. 5.10. контракта.

5.18. Приемка продукции по качеству, комплектности и соответствию технических характеристик условиям контракта производится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления на склад Заказчика. В случае если по результатам приемки установлено, что к приемке представлена продукция ненадлежащего качества, некомплектная, не соответствующая техническим характеристикам продукции, предусмотренной условиями контракта, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней должен составить двухсторонний акт с указанием выявленных недостатков, направить мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи продукции и обеспечить сохранность продукции.

5.19. В случае обнаружения в продукции скрытых недостатков (которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки и в процессе использования или хранения продукции) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней по обнаружению недостатков, однако не позднее 4 (четырех) месяцев со дня поставки продукции, составляет акт о скрытых недостатках продукции и направляет его Поставщику.

5.20. Поставщик обязуется устранить выявленные нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта, содержащего данные о характере обнаруженного несоответствия, а также обязуется возместить Заказчику издержки по транспортировке продукции по предъявленным подтверждающим документам. Заказчик проверяет устранение недостатков и подписывает акт приема-передачи продукции либо акт устранения скрытых недостатков продукции, в случае, установленном п. 5.19. контракта.

5.21. До полного выполнения условий, установленных п. 5.20. контракта продукция считается не поставленной.

5.22. Продукция считается поставленной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи продукции.

5.23. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания акта приема-передачи продукции.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего (некачественного) исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Штраф устанавливается в размере 10 % цены контракта, что составляет __________ рублей.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

6.4. При невыполнении обязательств по контракту кроме уплаты неустоек (штрафов, пеней) Исполнитель возмещает понесенные убытки. Исполнитель освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель вправе требовать уплату пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком иных обязательств по контракту, не связанных с просрочкой Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

6.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.8. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения обязательств по контракту Стороны обязуются до передачи дела в арбитражный суд урегулировать их в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензий – 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

7.2. Споры и разногласия между Сторонами, по которым не будет найдено согласие Сторон, разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И основания ЕГО расторжения

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31 августа 2023 года. При этом окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8.2. Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от его исполнения в соответствие с гражданским законодательством и частями 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Односторонний отказ от исполнения настоящего контракта допускается в случае существенного нарушения контракта одной из Сторон.

8.3. Существенным нарушением Поставщиком настоящего контракта является:

8.3.1. поставка продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. Продукцией ненадлежащего качества признается продукция, качество которой (технические характеристики продукции, его безопасность, функциональные характеристики (потребительские свойства), размер, упаковка, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям Заказчика) не соответствует условиям настоящего контракта;

8.3.2. неоднократное нарушение сроков поставки продукции. При поставке в соответствии с условиями настоящего контракта продукции единовременно неоднократным нарушением сроков поставки является нарушение Поставщиком срока поставки, предусмотренного контрактом, а также нового срока, установленного Заказчиком.

8.4. Существенным нарушением Заказчиком настоящего контракта является:

8.4.1. неоднократное нарушение сроков оплаты продукции. При поставке в соответствии с условиями настоящего контракта продукции единовременно неоднократным нарушением сроков оплаты является нарушение Заказчиком срока оплаты, предусмотренного контрактом, а также нового срока, установленного Поставщиком.

9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2. В случае наступления указанных в п. 9.1. контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

9.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

9.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к контракту являются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, по соглашению Сторон.

10.2. Документы, передаваемые посредством телеграфной и факсимильной связи, имеют юридическую силу. В случае возникновения спора ответственность за возникшие последствия и бремя доказывания тех или иных фактов возлагаются на Сторону, прибегнувшую к помощи указанных средств связи.

10.3. Если в процессе осуществления поставки выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшей поставки, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке поставки. После уведомления о приостановке Заказчик и Поставщик обязаны в десятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении поставки, изменении условий или расторжении контракта.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему контракту без письменного согласия другой Стороны.

10.6. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и реквизитов Сторон.

10.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

от _______________ №_____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма прописью:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать три тысячи четыреста тридцать восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

__________________ С.А. Галис ______________________

«___» _________ 2023 года «___» ________ 2023 года

Приложение № 2

к государственному контракту

от ____________ №___________

ОБРАЗЕЦ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ

Межмуниципальный отдел МВД России «Шарыповский» в лице врио начальника Галис Сергея Александровича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании __________________, с другой стороны, (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с п. 5.4. контракта № _________________ от « » _____ 2023 года Поставщик передает, а Заказчик принимает продукцию следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма прописью: _________________________________________________

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

__________________ С.А. Галис ______________________

«___» _________ 2023 года «___» ________ 2023 года

^ В случае, если действующим законодательством РФ установлена обязательная сертификация (удостоверение) поставляемой по контракту продукции.