Тендер - Поставка бытовых товаров №244836908

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):РД, г. Махачкала, ул. Агасиева, 7.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.04.2023 по 11.05.2023Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№_2_Обоснование_Н(М)ЦД_(приложение_к_извещению)_(1) - Посмотреть таблицу с даннымиТех_ЗаданиеХоз_товары

III. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик может предложить эквивалент.

Поставляемый Товар должен быть новым, неиспользованным.
Расходы по транспортировке и разгрузке Товара по адресу Заказчика за счет Поставщика.

Упаковка поставляемого Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке до места нахождения Заказчика, а также при перемещении Товара в пределах помещения Заказчика.

В случае наличия в техническом задании указания на товарный знак, читать как «или эквивалент».

При поставке аналогичных товаров, характеристики товаров не должны быть ниже указанных, в техническом задании.

И.О Директора Ш.М. Рашидов

СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ

(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

_________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Поставка бытовых товаров для нужд Северо-Кавказского института (филиала) "ВГУЮ (РПА Минюста России)"

В плане закупок: № 316

г. Махачкала, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 1. Общая информация

Термины и определения

Заказчик - Северо-Кавказский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале (далее ВГУЮ (РПА Минюста России).

Извещение – настоящее извещение по проведению запроса котировок в электронной форме.

Единая информационная система – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупках (www.zakupki.gov.ru), (далее – ЕИС).

Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг Заказчика, размещенное в установленном порядке в Единой информационной системе и на сайте Заказчика (www.zakupki.gov.ru).

Электронная торговая площадка (далее по тексту также – ЭТП или УТП)– электронная торговая площадка «Сбербанк – Автоматизированная система торгов», http://www.sberbank-ast.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающая проведение запроса котировок в электронной форме.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки., которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке (далее по тексту – Участник).

Запрос котировок в электронной форме – это конкурентный способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд ВГУЮ (РПА Минюста России) сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок и победителем в котором комиссия по проведению закупки признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора (далее по тексту - запрос котировок, закупка).

СМСП – Субъекты малого и среднего предпринимательства.

УЗ – Участник закупки.

ГОСТ – Государственный стандарт

ISO – International Organization for Standardization – Международная организация по стандартизации, крупнейший в мире разработчик стандартов определения качества применяемых во всём мире.

Эквивалент - товар, предлагаемый к поставке в ходе проведения запроса котировок в электронной форме, который соответствует параметрам эквивалентности (параметрам, отражающим качественные, функциональные, технические и эксплуатационные характеристики) товара, являющегося предметом закупки.

Правовой статус процедуры запроса котировок в электронной форме

Данный способ закупки не накладывает на ВГУЮ (РПА Минюста России) соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником. ВГУЮ (РПА Минюста России), официально разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса котировок, может в любое время отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок в ЕИС.

ВГУЮ (РПА Минюста России) вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику закупки, понесенные им расходы (кроме возврата обеспечения заявки и/или обеспечения исполнения договора) в связи с участием в запросе котировок.

Часть I. Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

Часть II. Проект договора.

ДОГОВОР № _________

на поставку бытовых товаров

г.Махачкала «____»___________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», в лице ___________________________________________________________, действующего на основании ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _____________________________________________________, действующий на основании _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем, «Поставщик» с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон), по результатам размещения закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме (извещение № _________________________________) в соответствии с протоколом подведения итогов запроса котировок в электронной форме от _____________ 20__ г., №__________________________, заключили настоящий договор (далее – Договор) на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бытовые товары в обусловленный Договором срок, в ассортименте и количестве, указанном в Спецификации (далее по тексту – «Товар»), которая является неотъемлемой частью Договора (Приложение 1), в собственность Заказчику, в том числе осуществить доставку и разгрузку Товара, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2. Обязательства Поставщика по поставке Товара включают: поставку (доставку) Товара, погрузочно-разгрузочные работы.

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору, не имеет дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, имеет всю необходимую документацию в соответствии с законодательством РФ (сертификаты соответствия и т.п.), является новым и не бывшими в употреблении.

1.4. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, свободным от любых прав третьих лиц, не имеющим ограничений для использования Заказчиком.

1.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы. Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ____________ (____________) рублей ___ копеек, включая НДС 20% (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, указывается: «НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения». Указанная цена установлена соглашением Сторон, является окончательной и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. В цену поставки по Договору входит: стоимость Товара, стоимость поставки Товара до места нахождения Заказчика, стоимость разгрузки Товара на объекте, стоимость подъема и спуска по этажам, стоимость тары (упаковки), таможенные платежи, налоги и другие обязательные платежи и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

2.3. При исполнении Договора цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества Товара и иных условий Договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Настоящий Договор финансируется средствами от приносящей доход деятельности.

3.2. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях Российской Федерации. Датой платежа считается дата принятия банком Поставщика к исполнению платежного поручения Заказчика, о чем свидетельствует штамп банка на платежном поручении.

3.3. Заказчик производит оплату поставленного Товара по факту исполнения Поставщиком своих обязанностей путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика в течение 7 семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

3.4. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств Заказчик вправе производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения настоящего Договора по следующему адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РД г. Махачкала ул. Агасиева 7

4.2. Приемка и передача Товара осуществляется путем осмотра, пересчета и передачи Заказчику по товарной накладной. Заказчик обязан подписать товарную накладную в течение 10 рабочих дней со дня поставки товара.

В ходе приемки поставляемый Товар, проверяется на соответствие Договору и заявке Заказчика в части соответствия его количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным Договором.

Только при соответствии Товара всем условиям договора Товар будет принят Заказчиком. В противном случае (при обнаружении несоответствия одной и более единицы Товара), а также в случае недопоставки Товара, вся партия Товара будет возвращена Поставщику.

4.3. Если при приемке Товара Заказчиком будет обнаружено несоответствие технических характеристик и количества Товара условиям настоящего Договора, то Заказчик составляет Акт с перечнем обнаруженных недостатков, которые Поставщик должен устранить за свой счёт в течение 1 (одного) рабочего дня со дня составления Акта.

4.4. При поставке Поставщик передает Заказчику копии сертификатов соответствия в подтверждение, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими характеристиками, указанными изготовителем, и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного Товара, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.3. В случае нарушения сроков исполнения Поставщиком его каждого отдельного обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены Договора, за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), Поставщик уплачивает по требованию Заказчика штраф в размере 7% от цены Договора.

5.5. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по устранению недостатков, дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам за разумную цену, либо выполнить его своими силами и потребовать от Поставщика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

5.6. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения убытков в полном объеме, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

5.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает сторону от исполнения обязательств по Договору.

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

6. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Осуществить поставку Товара в порядке и сроки, установленные Договором.

6.1.2. Передать Заказчику Товар, являющимся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих лиц, не состоящим в споре и под арестом, не являющимся предметом залога, не имеющего ограничений для использования Заказчиком в соответствии с назначением Товара.

6.1.3. Одновременно с Товаром передать Заказчику принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и (или) безопасность Товара и предусмотренные Договором и законодательством РФ.

6.1.4. Нести гарантийные обязательства, предусмотренные производителем Товара и Договором.

6.1.5. Возместить Заказчику понесенные им убытки при изъятии Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до передачи Товара Заказчику.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.2. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Оплатить Товар в порядке и в сроки, установленные Договором.

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. В случае передачи некомплектного Товара по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Товара в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения Поставщиком указанного требования.

6.3.2. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действиям обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом на территории, где данное обстоятельство произошло.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в течение пяти дней, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, за исключением тех случаев, когда само это обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше двух календарных месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Не предусмотрено

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.4. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.5. Поставщик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых третьих лиц.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом с уведомлением, по телеграфу или доставлены лично по почтовым адресам Сторон, указанным в разделе 11 Договора, с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

При изменении юридического адреса и/или платежных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 5 рабочих дней с момента таких изменений.

10.4. В случае если Поставщик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Договору выбрал внесение денежных средств, и Поставщик исполнил взятые на себя по Договору обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после подписания товарной накладной по Договору в течение 5 рабочих дней со дня подписания товарной накладной.

10.5. Стороны урегулируют любые разногласия, возникшие во время действия Договора, путем переговоров.

10.6. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение к нему:

1) Приложение 1 «Спецификация».

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ «СТОРОН»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору

№_____________________

от «___» __________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данное Техническое задание формируется исходя из начальных данных, содержащихся в части III. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ», с включением условий и конкретных показателей, предложенных Победителем настоящей закупки в своей заявке на участие в запросе котировок.

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РД г. Махачкала ул. Агасиева 7

2. Срок поставки товара: 10 (десяти) календарных дней.

Приемка товара осуществляется одной партией в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по московскому времени.

3. Условия поставки товара: поставщик организует поставку товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в соответствии со сроками поставки;

транспортировка и доставка товара до места нахождения заказчика осуществляется способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, защиту от воздействия температуры окружающей среды;

все виды погрузочно-разгрузочных работ, необходимых для отправки товара осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

4. Требования к упаковке, маркировке и транспортировке поставляемого Товара: товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, и документами качества на Товар, оформленными в соответствии с установленными требованиями. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам. На Товаре не должно быть механических повреждений. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

5. Перечень товара, характеристика товара:

- Посмотреть таблицу с данными

*Поставщик может предложить эквивалент.

Поставляемый Товар должен быть новым, неиспользованным.
Расходы по транспортировке и разгрузке Товара по адресу Заказчика за счет Поставщика.

Упаковка поставляемого Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке до места нахождения Заказчика, а также при перемещении Товара в пределах помещения Заказчика.

В случае наличия в техническом задании указания на товарный знак, читать как «или эквивалент».

При поставке аналогичных товаров, характеристики товаров не должны быть ниже указанных, в техническом задании.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

Форма № 1 котировочной заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Котировочная заявка)

Фирменный бланк участника закупки (дата, №______)

Кому: Северо-Кавказскому институту (филиалу) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения договора на _______________________, опубликованное на _________________ [указывается сайт, на котором опубликована закупка], закупка № _________________ [указывается номер закупки на указанном сайте], понимая и принимая установленные в них требования и условия закупки

Заявитель: ______________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными документами))

Адрес места нахождения заявителя: _________________________________________________________

(местонахождение Участника (в соответствии с учредительными документами))

Почтовый адрес заявителя: ______________________________________________________

Телефон: ______________ Факс: _________________

Адрес электронной почты: ______________________

ИНН ____________________________ КПП _______________________

(ОГРНИП________________________)

Банковские реквизиты: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ОГРН ___________________________

ОКТМО_________________________

ОКПО___________________________

в лице___________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

предлагает заключить договор на: ___________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с предложением по предмету закупки, другими документами, поданными на ЭТП, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Настоящим подтверждаем выполнение всех требований и условий проекта договора, являющего частью извещения о проведения запроса котировок (закупочной документации), в том числе, условий оплаты.

Сумма итого (прописью): ___________ в том числе НДС __ % / НДС не облагается ________________.

(основание)

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до «___» _________ 20__ года.

Настоящим подтверждаем, что:

• против _____________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника закупки) не приостановлена;
• у____________ (указывается наименование участника закупки) отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов _______________ (указывается наименование участника закупки), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

[в случае обжалования недоимки, задолженности, участником закупки в установленном порядке] указывается:

_____________ (наименование участника закупки) подано заявление _________________ [указываются реквизиты заявления об обжаловании недоимки, задолженности, а также информация о том, что решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято];

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в закупке на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором закупки), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке;

представить заказчику до заключения договора копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица);

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

• в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;
• будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных извещением закупки, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;
• сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в извещении о проведении закупки (закупочной документации), информация по сути наших предложений в данном закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:

Опись документов заявки:

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________________________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Заявку на участие в закупке следует оформить на официальном бланке участника закупки.

Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения.

Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки.

При подготовке заявки на участие в закупке, участнику рекомендуется, чтобы:

каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).

каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был скреплен при наличии печатью участника закупки.

Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны.

Форма № 2

Приложение к заявке на участие в закупке

от «___» __________ 20___ г. № ________

__________________ [указывается наименование закупки]

Предложение участника закупки (Форма ____)

Участник закупки: _____________________________________________________

ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА

Мы обязуемся осуществить поставку товара:

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ _________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данное техническое предложение.

Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму).

Предложение участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

[далее указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

[для закупок работ, услуг]

• • • • • описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
        • указание объема работ или услуг, или порядка его определения;

[для закупок товаров]

• • • • • страны происхождения товара;
        • описание конкретных функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;
        • указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;
        • описание комплектации товара;
        • указание количества товаров.

В случае проведения закупки на поставку товаров

При заполнении заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в её тексте следует чётко и однозначно указать конкретные показатели (сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере и иные сведения о товаре, работе, услуге), соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме.

При этом участник закупки должен учитывать, в том числе следующие правила чтения символов и знаков, используемых и применимых к Техническому заданию, в части установленных требований к значениям показателей товара: символ «/» (косая черта) следует читать как «и», символ «\» (обратная косая черта) следует читать как «или», знак «,» (запятая) и знак «;» (точка с запятой) указанные в перечисляемых параметрах следует читать как «и», символ «≥» следует читать как больше либо равно, символ «≤» следует читать как меньше либо равно, слова (предлоги) «от» и «до» соединяющие числовые показатели означают, что характеристика должна быть диапазонной, пример «от 5 до 10» или «от пяти до десяти», знак «…» (многоточие) между числовыми значениями означает, что характеристика включает крайние значения, пример «5…10» и подлежит указанию участником закупки в конкретном значении (в заявке участника закупки данный показатель (значение) должен быть точным), символ «>» следует читать как больше, символ «

При описании характеристики товара (материала) (показателей для определения соответствия) участником закупки, значения технических характеристик товара не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и сопровождаться словами и словосочетаниями: «не более», «не менее», «или», «либо», «около», «приблизительно», «эквивалент», «любой», «может быть» «не хуже», «соответствовать», ставить знаки «+», «-», «V» и т.п.

Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более» или «не менее», участником закупки в его заявке устанавливается конкретное значения, но без сопровождения словосочетаниями «не менее», «не более». Словосочетания «присутствует(ют)», «отсутствует(ют)», «поддерживает(ют)» являются неизменными и должны быть указаны участником закупки в своей заявке на участие в запросе котировок. При подготовке заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участник закупки должен руководствоваться, в том числе, требованиями к товару, установленными в техническом задание извещения о запросе котировок. В случае указания в Техническом задании перед показателем слов (предлогов) «менее», «более» считать данный показатель диапазонным, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, и в отношении такого показателя участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя (в заявке участника закупки данный показатель (значение) не должен быть точным).

В случае если в составе заявки на участие в запросе котировок участника закупки не указаны конкретные показатели товара, при рассмотрении заявок на участие в запросе котировок такой участник не допускается единой комиссией к участию в запросе котировок.

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается. Комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие в запросе котировок, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его нечитаемость и т.п.).

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях предлагаемого к поставке товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименование страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок, несет участник закупки.

В случае указания в техническом задании или в локально-сметном расчете указаний на товарный знак то читать как «эквивалент».

В случае отсутствия в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Форма № 3

Приложение к заявке на участие в закупке

от «___» __________ 20___ г. № ________

СПРАВКА ОБ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И О НЕПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Форма)

Мы уведомлены и согласны с условием, что закупочной комиссией будет принято решение об отказе нам в допуске (отклонении нашей заявки)/об отстранении нас от участия в закупке в любой момент вплоть до подписания договора (заказчик вправе не заключить с нами договор) в случае выявления нахождения нас или наших субподрядных организаций (соисполнителей), изготовителей в перечне физических лиц, юридических лиц, а также контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 года № 592», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Настоящим подтверждаем, что в настоящей заявке не предлагаем к поставке товары, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 года № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 года № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, закупочная комиссия принимает решение об отказе нам в допуске к участию (отклонении нашей заявки) (заказчик не заключает с нами договор), а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

____________________________

(подпись)

М.П.