Тендер - Материалы лако-красочные, пены, герметики и сопутствующие товары №244808467

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_на_поставку_--_копия ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №_____

г. Казань « » 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Нарат»», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Насырова Рустама Борисовича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, действующий на основании _____________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, указанный в п.1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставляемого Товара.
1.2. Предметом Договора является поставка ___________________________________(далее – Товар).
1.3. Количество, ассортимент, цена, а также срок поставки Товара определяются в согласованном Сторонами заказе-спецификации, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.

Количество, ассортимент и порядок поставки
2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Заказчика.
2.2. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, в объеме и ассортименте, указанном в спецификации. Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара.
2.3. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика не позднее __________________ 2023 г.
2.4. Днем поставки Товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком Товарной накладной.
2.5. Товар доставляется в заводской упаковке без механических, химических и прочих повреждений.

Качество и комплектность Товара
3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать предназначению Товара и спецификации.
3.2. Подтверждением качества и комплектности со Стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты на Товар, предусмотренные нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Договором;
4.1.2. передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору;
4.2.2. в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения Договора.
4.3. Поставщик обязан:
4.3.1. произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора, которая включает в себя доставку и разгрузку Товара до склада Заказчика;
4.3.2. обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в спецификации к настоящему Договору;
4.3.3. заменить некачественный Товар, признанный таковым в установленном порядке, в течение
семи дней со дня уведомления Заказчиком;
4.3.4. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные; счета-фактуры; сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории РФ;
4.3.5. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;
4.3.6. обеспечить гарантийный срок на Товар, заявленный заводом-изготовителем, но в любом случае, не менее 12 месяцев со дня подписания Товарной накладной;
4.3.7. обеспечить ремонт и техническое (сервисное) обслуживание на Товар в течение гарантийного срока со дня подписания Товарной накладной;
4.3.8. обеспечить следующие требования к Товару:
- год выпуска Товара должен быть не ранее 2023 года;
- товар не должен быть в употреблении и (или) восстановленным;
- товар должен быть в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке;
- упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов;
-товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

Цена

5.1. Цена Договора составляет: ________________ (_________________) рублей ____ копеек, без НДС.

5.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.3. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется в рублях.

5.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.

5.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется по мере поступления финансовых средств на бюджетный счет Заказчика.

6. Порядок расчета и сдачи-приемки

6.1. Оплата поставок Товара производится после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком поставленного Товара.

6.2. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется Поставщиком и Заказчиком в день поставки Товара на основании Товарной накладной.

6.3. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Товарной накладной.

6.4. Источник финансирования договора – муниципальный бюджет, внебюджет.

6.5. Лимит финансирования на 20___ год составляет: ___________________

6.6. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7. Гарантия

7.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается 12 месяцев, начиная со дня передачи Товара Заказчику при условии соблюдения правил эксплуатации Товара, изложенных в Руководстве по его эксплуатации.

7.2. Товар на гарантийный ремонт вывозится от Заказчика в сервисный центр силами Поставщика в срок не более двух рабочих дней со дня подачи от Заказчика заявки в любой форме.

7.3. В случае если ремонт Товара превышает 4 дня Поставщик предоставляет Заказчику аналогичный Товар либо с близкими характеристиками на весь срок гарантийного ремонта.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

8.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок, не позднее 7 дней со дня уведомления Заказчиком, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по поставке Товара несет Поставщик.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 1% от стоимости не поставленного Товара, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик за каждый день просрочки выплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон.

9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

10.2. При наступлении указанных в пункте 10.1. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует до 31.12.2023 года включительно.

11.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

12.Прочие условия

12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с законодательством.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Договора является его правопреемник.

12.4. В случае изменения потребности в Товаре, Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора вправе изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных Договором Товаров.

При поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству Товара, но не более, чем на 10 % цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке Товара, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

12.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются соответствующие нормы законодательства.

12.6. Договор вступает в силу и становится обязательным после постановки его на учет в территориальных органах ДК МФ РТ.

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ____ от ________________2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиИтого (_________________________) рублей 00 копеек.

Заказчик: Поставщик:

Директор _____________ / Насыров Р.Б./ Директор _________________