Тендер - Поставка соды кальцинированной №244731232

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Ростовская облМесто поставки (адрес):Ростовская область, г. Волгодонск, МУП «Водоканал»: Жуковское шоссе, д. 3; ул.М.Горького, 2а.; ул. Складская 36
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.04.2023 по 04.05.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:25.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):04.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:347360, Российская Федерация, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, 2а, кабинет глвного инженераДата подведения итогов:04.05.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Приложение_№1_форма_заявки_сода_кальцинированная

Приложение № 1

к извещению запроса котировок

На бланке предприятия

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОЦЕДУРЕ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № ______________ (указывается № и дата извещения о запросе котировок) и, принимая установленные в нём требования и условия (полное наименование участника размещения заказа, юридический адрес для юридических лиц /ФИО, место жительства для физических лиц) предлагает заключить Договор на поставку следующего товара:

Наименование, характеристика и цена поставляемого товара, с указанием страны происхождения товара:

- Посмотреть таблицу с данными

*Данные столбцы заполняются участником закупки

*Цена за единицу товара и сумма указывается в зависимости от способа налогообложения Поставщика в соответствии с действующим законодательством с учетом НДС с расшифровкой или без учета НДС при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения.

Для подтверждения соответствия участника закупки требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, прилагаются документы, в соответствии с требованиями, установленными в пункте 31 Извещения.

Для составления Заказчиком договора необходима следующая информация, представление которой в составе заявки на участие в запросе котировок не является для участника закупки обязательным, но рекомендуется Заказчиком к представлению:

- банковские реквизиты участника закупки;

- код ОКТМО участника закупки;

- режим налогообложения участника закупки в соответствии с Налоговым кодексом (общий, упрощенная система налогообложения, патент, т.д.) и ставка НДС на предлагаемые услуги.

Нам также известно, что предоставление недостоверных документов и/или сведений является основанием для отстранения участника закупки от участия в закупке и/или расторжения договора, заключенного по итогам закупки, Заказчиком в одностороннем порядке, с направлением сведений о таком участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков.

«____» _______________

Дата Подпись уполномоченного лица Ф.И.О.

М.П.

Приложение_№4_Проект_договора_сода_кальцинированная

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____

на поставку товара

г. Волгодонск «___» ___________ 2023 г.

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город Волгодонск» «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон), на основании Протокола подведения итогов от __________ 2023 г. № ______ заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору поставщик обязуется обеспечить передачу Заказчику соды кальцинированной (далее – товар), в срок, предусмотренный настоящим договором в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Наименование, единица измерения, количество, цена за единицу товара и технические характеристики товара определяются в спецификации (Приложение № 1).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ______________ (__________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС [1] ___% - ______ рублей.

2.2. В цену договора включены:

- стоимость Товара;

- стоимость доставки Товара Заказчику по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д. 3; ул.М.Горького, 2а.; ул. Складская 36.

- оплата всех налогов, сборов и иных обязательных платежей;

- все расходы Поставщика, прямо или косвенно связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.

2.3. Цена договора может быть изменена в сторону уменьшения, но без изменения количества и качества поставляемого товара.

2.4. Оплата за поставленный товар, осуществляется Заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт поставки.

2.5. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Финансирование настоящего договора осуществляется: за счет собственных средств МУП «Водоканал».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества отпускаемого товара требованиям, установленным договором.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку отпускаемого товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.2. Своевременно оплатить товар, отпускаемый в соответствии с условиями договора.

3.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его отпуска или приемки.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты отпускаемого товара в соответствии с условиями договора.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам отпуска товаров в рамках настоящего договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора.

3.4.2. Безвозмездно устранять выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.4.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

3.4.5. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством.

3.4.6. Представлять заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора.

4.2. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, в согласованные между Заказчиком и Поставщиком в рабочие дни Заказчика с 08.00 до 17.00 (с 08.00 до 16.00 по пятницам) по московскому времени на условиях договора.

Адрес доставки: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, г.Волгодонск, Жуковское шоссе, д. 3; ул.М.Горького, 2а.; ул. Складская 36.

4.3. Товар передается с комплектом документов:

- товарная накладная или универсальный передаточный документ,

- счет,

- счет-фактура (при наличии НДС),

- товарно-транспортная накладная,

- документ, подтверждающий качество товара.

Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Наименование товара, единицы измерения, цены за единицу товара должны быть указаны в точном соответствии со спецификацией (приложение № 1 к настоящему договору). При поставке товара без надлежаще оформленных товаросопроводительных документов, товар принятию и оплате не подлежит.

4.4. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара заказчиком и подписания заказчиком документов о приемке товара.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству и срокам в соответствии с условиями, установленными настоящим договором.

5.2. Приемка товара осуществляется в соответствии с условиями настоящего договора ответственным представителем Заказчика в присутствии представителей Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки товара.

5.3. При передаче товара Поставщик представляет Заказчику документы, указанные в п. 4.3. настоящего договора.

Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Наименование товара, единицы измерения, цены за единицу товара должны быть указаны в точном соответствии со спецификацией (приложение № 1 к настоящему договору). При поставке товара без надлежаще оформленных товаросопроводительных документов, товар принятию и оплате не подлежит.

5.4. Приемка товара по качеству осуществляется после внешнего осмотра товара и его приемки по количеству и наименованию, при этом для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком подписывает товарную накладную (или УПД), счет, счет-фактуру (при наличии). После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

5.6. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 5.5 договора, отказывает в приемке товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

5.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов) поставленного товара и/или нарушений условий договора, заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление об обнаружении недостатков (дефектов) поставленного товара и/или нарушений условий договора составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Поставщику по электронной почте (либо по факсу, почте или нарочным способом).

5.7. Поставщик, в установленный в уведомлении срок, обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

5.8. После устранения Поставщиком замечаний, установленных в договоре о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по договору, заказчик осуществляет приемку товара в соответствии с настоящим разделом.

5.9. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору) или иным требованиям, указанным в настоящем договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям завода-изготовителя и удостоверяться соответствующим документом (подтверждающим качество товара).

6.1.1. На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты.

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.2. На момент поставки товар должен иметь действующий документ о качестве товара. Наличие документ о качестве товара не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества.

Технические характеристики товара должны соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

6.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

6.3. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

6.4. Товар должен упаковываться в тару, отвечающую требованиям ГОСТов или технических условий, установленных действующим законодательством и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.

6.4.1. Транспортная маркировка упаковки должна соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приёмке.

6.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается отгрузка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе нарушения сроков поставки товара, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе направить поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10 (Десять) процентов цены договора.

Размер штрафа по настоящему договору составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек. Сумма штрафа изменяется в случае изменения цены договора в соответствии с пунктом 2.3. настоящего договора.

7.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы:

а) 1000 (Одна тысяча) рублей.

7.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 10% от цены договора.

7.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3 Претензии о невыполнении или ненадлежащем выполнении поставщиком обязательств по договору составляются заказчиком в письменной форме. Уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется поставщику по почте, факсу или электронной почте, либо нарочным способом.

Адресом электронной почты для получения извещений является: _______________.

Номером факса для получения извещений является: _______________.

8.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Ростовской области.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.1.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязанностей договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

- если Поставщик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора;

- неоднократного (два и более) или существенного (более 5 дней) нарушения сроков поставки товара, указанных в договоре;

- неоднократного (более двух раз) предоставления товара ненадлежащего качества, подтвержденного экспертизой;

- проведения ликвидации предприятия Поставщика или принятия арбитражным судом решения о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным в документации об осуществлении закупок требованиям к участникам процедур закупок, либо представил недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по адресу электронной почты, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя), а также по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре.

9.3.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 5 (пять) дней с даты уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.3.2. Вступившее в силу решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение 3 (трех) рабочих дней, размещается в единой информационной системе.

10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по договору.

10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30.06.2023г., а в части оплаты до полного исполнения своих обязательств.

12.2. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Все изменения условий настоящего договора производятся путем подписания полномочными представителями сторон дополнительных соглашений.

12.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором и Приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

12.6. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

12.7. Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 – Спецификация на поставку товара.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _______

от «_____» _________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

В зависимости от способа налогообложения Поставщика в соответствии с действующим законодательством указывается с учетом НДС с расшифровкой или без учета НДС при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения.

В случае если, договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, то подлежащая уплате физическому лицу сумма уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. ↑

Приложение_№2_НМЦД_сода_кальцинированная

Приложение_№3_ТЗ_сода_кальцинированная

Извещение_сода_кальцинированная