Тендер - Поставка строительных материалов №244724756

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Техническое задание на поставку товара.

1. Поставщик производит поставку товара по указанным в договоре адресам: г. Соликамск, ул. Молодежная, 11А.

2. Качество товара должно подтверждаться необходимыми сертификатами соответствия;

3. Технические характеристики товара должны соответствовать требованиям спецификации;

4. Стоимость должна включать в себя расходы на доставку товара, затраты на погрузочно – разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке: товар поставляется в заводской упаковке.

6. Погрузо–разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика и за его счет.

7. Поставщик несет все риски, связанные с поставкой товара.

8. Срок поставки: 1-10 дней

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР № __-2022/П

на поставку ____________

- Посмотреть таблицу с данными

_______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице___________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

_______________ (далее - _________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупке товаров, услуг, работ отдельными видами юридических лиц», пункта 3.2.2 (26) Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ___________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

2.2. Передача некомплектного товара

2.2.1. Покупатель, которому поставлены товары с нарушением условий Договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 ГК РФ, если только Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления не доукомплектует товары либо не заменит их комплектными.

2.2.2. В случае передачи некомплектного товара (ст. 478 ГК РФ) Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования товара в разумный срок.

Если Поставщик в разумный срок не выполнит требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

2.3. Документы, передаваемые Покупателю

2.3.1. Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:

- товарную накладную (по форме № ТОРГ-12) в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания Покупателем) или универсальный передаточный документ (УПД);

- счет на оплату;

- технический паспорт, инструкцию по применению (на русском языке) (при наличии);

- сертификат соответствия (копия) в количестве 1 экземпляров (при наличии);

- выписка из реестра промышленной продукции, произведенной на территории РФ (при наличии);

- выписка из единого реестра российской радиоэлектронной продукции (при наличии).

2.3.2. Накладная и другие документы, передаваемые Покупателю, подлежат передаче ему одновременно с товаром.

3. Качество товара и гарантийный срок

3.1. Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет.

3.2. Поставщик гарантирует:

- Высокое качество материалов, используемых для изготовления Товара, поставляемого по настоящему Договору и высокое качество технического исполнения.

- Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ РФ или Сертификату качества производителя.

3.3. Срок действия гарантии Поставщика товара с момента поставки Товара должен составлять не менее срока действия гарантии производителя, а в случае ее отсутствия – не менее 12 месяцев. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание поставленного товара со дня подписания акта приема-передачи товара по количеству и качеству.

3.4. Гарантийное обслуживание включает в себя, по необходимости, устранение возможных дефектов, ремонт и замену дефектных деталей, при невозможности ремонта - замену товара.

3.5. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание поставленного товара в сервисных центрах на территории Пермского края, которые указаны в паспорте. В паспорте должны быть указаны условия гарантийного обслуживания, адрес ближайшего сервисного центра и номер контактного телефона.

3.6. Передача товара ненадлежащего качества

3.6.1. Получив товары ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления не заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

3.6.2. Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в срок, согласованный сторонами;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору.

3.6.3. Стороны установили, что существенным нарушением требований к качеству товара является поставка товара с таким недостатком (существенным недостатком), который имеет хотя бы один из следующих признаков:

- является неустранимым;

- не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени;

- выявляется неоднократно либо проявляется вновь после устранения.

3.6.4. Кроме того, стороны установили, что существенным нарушением требований к качеству является поставка товара, бывшего в употреблении.

3.6.5. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

3.6.6. Если Покупатель предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено Поставщиком в срок 10 (десять) календарных дней с момента его получения.

4. Цена и порядок оплаты

4.1. Общая стоимость товара (далее – сумма договора) составляет _____ (__________) рублей 00 копеек, с учетом НДС (20%).

4.2. Цена товара является фиксированной и изменению не подлежит.

Цена Договора определяется на основании итогов закупки по потребности №__, размещенной в АИС «Портал Поставщиков».

4.3. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату по Договору безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара.

4.4. Днем платежа считается день списания денежных средств со счета Заказчика. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными поручениями.

4.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5. Срок и условия поставки

5.1. Поставка товара должна быть осуществлена до «__» _____ 2022 г.

5.2. Поставщик обязан в течение рабочего дня, предществующего дню отгрузки Товара со склада Поставщика, направить Покупателю сообщение, содержащее следующую информацию: номер Договора, дату отгрузки, число мест, вес брутто и нетто, стоимость отгруженного Товара, ожидаемую дату прибытия Товара по адресу Покупателя.

5.3. Поставка товара осуществляется путем его доставки Покупателю по адресу:

__________________________

5.4. Датой поставки Товара и исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара считается дата прибытия Товара на склад Покупателя, что подтверждается датой подписания накладной, оформленной в соответствии с законодательством РФ уполномоченными представителями Покупателя.

5.5. Доставка товара осуществляется автомобильным транспортом.

Доставка до места установки, разгрузка, сборка, установка оборудования, пуско-наладочные работы осуществляются за счет Поставщика.

При транспортировке товара должны соблюдаться следующие условия: Обеспечение техники безопасности в соответствии с рекомендациями изготовителя Товара.

5.6. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 10 (десяти) дней после истечения срока поставки.

5.7. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

5.8. Тара (упаковка)

5.8.1. Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку), соответствующую характеру Товара и обеспечивающую его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

5.8.3. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

5.8.4. Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается.

5.9. Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

5.10. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара, подписания уполномоченными представителями Покупателя накладной.

5.11. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента вручения ему товара, что подтверждается подписанием им накладной.

5.12. Права третьих лиц

5.12.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.

5.12.2. Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Договора, если не будет доказано, что Покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

5.13. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товаров либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов Покупателя на приобретение у других лиц товаров в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков товаров либо доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ. Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо до их замены.

6. Приемка товара

6.1. В случае доставки товара Поставщиком Покупатель проверяет количество тарных мест и (или) вес брутто. Подписание Покупателем накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

6.2. После получения товара от Поставщика осмотр и проверку товара Покупатель осуществляет самостоятельно без привлечения представителя Поставщика.

6.3. При поставке товара до склада Покупателя приемка по ассортименту, количеству, качеству производится на складе Покупателя.

6.4. Покупатель обязан известить Поставщика об обнаружении несоответствия ассортимента, количества и/или качества поставленного Товара условиям договора в течение трех рабочих дней с момента обнаружения такого несоответствия. Поставщик вправе направить своего уполномоченного представителя для участия в приемке Товара. О направлении представителя Поставщик извещает Покупателя в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении несоответствия ассортимента, количества и/или качества Товара условиям договора. Представитель Поставщика в этом случае должен прибыть для участия в приемке Товара по ассортименту, количеству и качеству не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении несоответствия ассортимента, количества и/или качества Товара условиям договора.

6.5. В случае неприбытия представителя Поставщика приемка некачественного (некомплектного), недостающего Товара осуществляется комиссией, назначенной Покупателем, состоящей не менее чем из трех человек. По результатам приемки Товара оформляется Акт унифицированной формы ТОРГ-2 (далее также «Акт приемки»), подписываемый всеми членами комиссии и представителем Поставщика (в случае его участия в приемке Товара).

6.6. Акт приемки утверждается руководителем Покупателя или надлежаще уполномоченным им лицом и скрепляется печатью Покупателя.

6.7. Акт приемки является безусловным доказательством наличия фактов недостачи и/или несоответствия качества, ассортимента Товара условиям договора.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае недопоставки или просрочки поставки товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки.

7.2. В случае поставки некачественного и (или) некомплектного товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости такого товара

7.3. В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

7.4. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

7.5. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. Расторжение договора

8.1. Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) допускается в случае существенного нарушения Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ).

8.2. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

8.3. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

8.4. Договор поставки считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

9. Разрешение споров

9.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

9.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

9.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение десяти рабочих дней с момента получения претензии.

9.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9.5. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом Пермского края.

10. Внесение изменений в договор

10.1. При исполнении договора договор может быть изменен по соглашению сторон.

10.2. Изменение каждого существенного условия договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), кроме договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся, при его исполнении допускается по соглашению сторон однократно.

При изменении по соглашению сторон цены договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена такого договора с учетом изменения не должна превышать размер, установленный соответствующим подпунктом пункта 3.2.2 Положения о закупке Покупателя, на основании которого была осуществлена закупка, по результатам которой был заключен такой договор.

10.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

10.4. В случае если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

11. Заключительные положения

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

11.2. Договор действует до «__» _______ 2023 г., а в части оплаты до выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

11.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

11.4. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

11.5. Настоящий Договор заключен через автоматизированную информационную систему «Портал поставщиков», с использованием электронной подписи лиц, имеющих право действовать от имени соответственно Покупателя и Поставщика, в электронном виде.

11.6. К настоящему Договору прилагаются:

Приложение № 1 – Техническое задание Покупателя.

12. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272659014 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "12 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (ДОГОВОРНОЙ)" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #272659014	250 000	6 дней 16.05.2024 03.06.2024
Тендер №272686610 ПОСТАВКА СРЕДСТВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ	Электронный аукцион #272686610	999 000 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 4 995	3 дня 16.05.2024 31.05.2024
Тендер №272917264 Поставка средств дезинфицирующих медицинского назначения (салфетки)	Электронный аукцион #272917264	600 000 Обеспечение контракта: 10%	1 день 20.05.2024 29.05.2024
Тендер №273172044 Поставка бытовой химии (2)	Электронный аукцион #273172044	151 867 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 1 519	6 дней 23.05.2024 03.06.2024
Тендер №273224768 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВУРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СЕМИЦВЕТИК" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Запрос котировок #273224768	115 150	3 дня 23.05.2024 31.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244724605 Поставка моющих средств (порошок) (с результатом)	Электронный аукцион #244724605	6 480 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 65	срок истек 25.04.2023 03.05.2023
Тендер №244724484 Приобретение товаров (краска эмаль глянцевая для стен 25 кг) (с результатом)	Запрос предложений #244724484	650 000	срок истек 25.04.2023 03.05.2023
Тендер №244724462 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" объявляет тендер: Поставка строительных материалов (с результатом)	Запрос котировок #244724462	18 762	срок истек 25.04.2023 02.05.2023
Тендер №244724352 Антифриз зеленый (с результатом)	Запрос предложений #244724352	180 000	срок истек 25.04.2023 03.05.2023
Тендер №244724290 Хоз товары и краска (соглосовывать с Заказчиком) (с результатом)	Запрос предложений #244724290	77 000	срок истек 25.04.2023 03.05.2023

Тендеры из региона Пермский край

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244723419 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ" объявляет тендер: Поставка медицинского оборудования	Электронный аукцион #244723419	7 533 Обеспечение заявки: 75	срок истек - 03.05.2023
Тендер №244722988 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ПЕРМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Оказание услуг по техническому обслуживанию лабораторного оборудования	Электронный аукцион #244722988	693 320	срок истек - 10.05.2023
Тендер №244722987 Оказание услуг по техническому обслуживанию лабораторного оборудования (с результатом)	Электронный аукцион #244722987	693 320 Обеспечение заявки: 6 933	срок истек 25.04.2023 10.05.2023
Тендер №244722189 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ" объявляет тендер: Поставка медицинского оборудования	Электронный аукцион #244722189	268 203 Обеспечение заявки: 2 682	срок истек - 03.05.2023
Тендер №244721708 Земельные участки в Пермском крае	Аукцион #244721708	13 418 247	срок истек - 20.04.2023