Тендер - Поставка моющих и чистящих средств для посуды №244709977

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "МАТРИЦА" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Проект_ГК_моющие ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт №____

(ПРОЕКТ)

с. Просек «_____» _________ 2023 года

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №16 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области» (ФКУ ИК-16 ГУФСИН России по Нижегородской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд на 2023 год, в лице ___________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» (Заказчик), с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки, исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»,

заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать (поставить) Заказчику моющие и чистящие средства для посуды (далее – товар), в ассортименте, по качеству, цене, в количестве и по адресу в соответствии со Спецификацией (Проиложение № 1) и иными условиями Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными нормативными и техническими документами.
1.3. Страна происхождения товара – Российская Федерация.
1.4. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям Контракта.
2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.
2.1.4. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с условиями Контракта за невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком без замечаний Актов приема-передачи товара, выполненных по разработанной Заказчиком форме (приложение №2).
2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.
2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
2.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями Контракта.
2.2.4. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.
2.2.5. Привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, для проверки (экспертизы) в ходе приемки товара показателей его качества и безопасности на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.
2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3. Поставщик обязан:
2.3.1. В письменной форме известить Заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Контракта.
2.3.2. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.
2.3.3.Обеспечить соответствие товара требованиям ГОСТов, законодательства Российской Федерации, нормативных и технических документов, актов Заказчика и условиям Контракта.
2.3.4. Передать товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям нормативных и технических документов, законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.
2.3.5. Гарантировать качество поставляемого Товара.
2.3.6. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 3.3. Контракта.
2.3.7. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов товара в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
2.3.8. Осуществить безвозмездную замену товара, не соответствующего по качеству и безопасности требованиям законодательства, нормативных и технических документов, условиям Контракта.
2.3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Контракту, возместить ущерб, причиненный Заказчику неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.3.11. При изменении реквизитов юридического лица, смене юридического адреса фактического места нахождения, номеров телефона и прочих изменений, уведомить Государственного заказчика в письменной форме либо посредством факсимильной связи в течение одного рабочего дня.
2.3.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара в соответствии с условиями Контракта.
2.4.2. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней), согласно условиям Контракта.
2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и условиям контракта.
2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Сроки и порядок поставки товара
3.1. Поставщик своими силами и за свой счет передает товар Заказчику путем доставки и отгрузки его Заказчику в ассортименте, по качеству, цене, в количестве, предусмотренными Спецификацией (Приложение №1) и иными условиями Контракта.
3.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты передачи (поставки) товара Поставщик уведомляет Заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.
3.3. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к Товару документацию:
а) универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру и рекомендованный Письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. №ММВ-20-3/96@ (в 2-х экземплярах), и (или вместо него) товарную накладную по форме
№ ТОРГ-12, утвержденную постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 132, которые оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписаны и скреплены печатью Поставщика (при ее наличии) (в 2-х экземплярах);
б) счет или счет-фактуру, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 1-м экземпляре) (в случае если ее оформление требуется для Поставщика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если Поставщиком не предоставлен универсальный передаточный документ, указанный в подпункте «а» настоящего пункта Контракта);
в) акт приема-передачи товара, оформленный по форме, установленной Приложением №2 к Контракту, и подписанный Поставщиком и скрепленный его печатью (при ее наличии) (в 2-х экземплярах);
г) документ, подтверждающий качество поставляемого товара (декларация соответствия либо удостоверение качества (о качестве), либо сертификат соответствия (качества) либо паспорт качества (безопасности) – предоставляется один из перечисленных документов), выданная (-ые,-ый) уполномоченным лицом (органом) (либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов: заверенными нотариусом или держателем подлинника документа, или тем лицом (органом), который зарегистрировал декларацию) (в 1-м экземпляре на русском языке).
3.4. В случае, когда документы, указанные в пункте 3.3 Контракта, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.
3.5. Обязательство Поставщика по поставке товара по Контракту считается исполненным с даты подписания без замечаний Заказчиком и Поставщиком акта приема-передачи товара (приложение №2), подтверждающего передачу (поставку) Заказчику всего количества товара, предусмотренного Контрактом.
3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 3.5. Контракта.
3.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента выполнения обязательства по оплате товара.
3.8. Поставка всего количества товара осуществляется в течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта.

Цена и порядок расчетов
4.1. Цена Контракта составляет ______ (_______) рублей 00 копеек, в том числе с НДС ___% /без НДС.
Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет Российской Федерации (КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4). Порядок распределения финансовых средств на период действия Контракта в пределах установленной им цены, предназначенных для выплаты Заказчиком Поставщику. Оплата по Контракту производится безналичным способом расчетов (в форме платежных поручений), на основании принятого Заказчиком бюджетного обязательства путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара и подписания без замечаний акта приема - передачи, или иного первичного документа, подписанного уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика, заверенной печатями (штампом).
4.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и включает в себя: стоимость товара, стоимость всех используемых материалов, оборудования, транспортные расходы, компенсацию всех издержек и непредвиденных затрат Поставщика, связанных с поставкой товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с исполнением условий настоящего Контракта.
4.3. Цена Контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
4.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 №44-ФЗ.
4.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
4.6. Обязательства по оплате товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.
4.7. Товар, поставленный Поставщиком сверх объемов и цены Контракта, Государственным заказчиком не оплачивается.
4.8. Сумма Контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
4.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик оставляет за собой право производить оплату поставленного товара за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней), начисленной в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.
При этом в акте приемке указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате. Основания применения неустойки и порядок ее расчета отражается в требовании (претензии) об уплате неустоек (штрафов, пеней), которые в таком случае является приложением к акту приемки товара.

Качество и безопасность товара, порядок и срок приемки товара,
порядок и срок оформления результатов приемки
5.1. Место поставки товара: Нижегородская область, Лысковский район, село Просек, ул. Заводская, д.50. Доставка осуществляется средствами и силами Поставщика.
5.2. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный момент и иным актам и условиям Контракта .Товар должен соответствовать санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, предъявляемым к товарам такого рода, в т.ч. поставляемый товар при нормальных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика и/или третьих лиц; материал, из которого изготовлен товар, должен быть безопасным и нетоксичным.
5.3. Приемка товара проводится комиссией Заказчика в количестве не менее пяти человек.
Комиссия организует проведение приемки товаров, осуществляет проверку соответствия товара сведениям указанным в Спецификации, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям государственного контракта и требованиям действующего законодательства, одновременно проводится проверка комплектности товара, а также соответствие тары, упаковки, маркировки.
При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.
5.4. Приемка товара по количеству и качеству в части визуального осмотра осуществляется в течение 2 (двух) дней с момента доставки товара в адрес Заказчика.
По факту приемки товара, уполномоченные представители Поставщика и Заказчика подписывают акт приема-передачи товара (приложение № 2) и товарную накладную.
5.5. На актах приема-передачи товара (приложение № 2) и товарных накладных Заказчика ставится гербовая печать.
5.6. При выявлении несоответствий или недостатков товара в целом или отдельной партии, в том числе несоответствие количественным, качественным характеристикам товара, а также несоответствия ассортимента принимаемого товара сопроводительным документам поставщика комиссией составляется Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который подписывается комиссией, Поставщиком и утверждается начальником Заказчика или его заместителем.
5.7. В целях проверки (оценки) соответствия качества и безопасности передаваемого Поставщиком товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта в соответствии с требованиями части 4 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ проводится экспертиза товара.
5.8. Экспертиза товара проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, привлеченные Заказчиком на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные указанными контрактами, но не позднее 10 дней при одногородней поставке с момента доставки товара Заказчику и не позднее 20 дней при иногородней поставке. Экспертиза проводится в соответствии с ГОСТ указанных в ведомости поставки на товар.
5.9. Экспертиза не является окончательной приемкой. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в произвольной форме.
5.10. При установлении по результатам экспертизы соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта уполномоченные представители Поставщика и Заказчика приступают к его последующей приема-передачи в соответствии с условиями раздела 5 Контракта.
5.11 Стоимость экспертизы возмещается Поставщиком Заказчику в случае подтверждения результатами заключения факта поставки товара ненадлежащего качества.
5.12. В случае, если по результатам экспертизы товара будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, в заключении экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта, Заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.
5.13. При поставке некачественного товара Поставщик обязуется заменить некачественный товар на качественный. Срок замены некачественного товара составляет 5 календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует:

- соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика и условиям Контракта;

- устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение срока годности на товар;

- что поставляемый товар является новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

6.2. Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого товара в течение всего срока годности (гарантийного срока), установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации или условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

6.3. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара. В течение срока годности Поставщик обеспечивает безвозмездную замену некачественного товара.

6.4. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара Заказчиком.

6.5. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности оплачиваются за счет Поставщика.

6.6. При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту не прекращаются.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, подрядчиком, исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком, исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 года № 1042 (далее Правила), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта (этапа).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта

7.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

8. Форс-мажорные условия

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения договора и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по договору и срок исполнения обязательств.

9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

9.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

9.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

Неоднократного нарушения сроков поставки товара.

9.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случае:

неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты товара.

9.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

9.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семь) рабочих дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

11.2. После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Контракта, теряют юридическую силу.

11.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) дня в письменном виде.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – форма акта приема-передачи;

12. Срок действия Контракта

12.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания Сторонами и действует до 31.05.2023 года, а по денежным обязательствам до полного их исполнения.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№_______ от _____________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Государственный заказчик – ФКУ ИК – 16 ГУФСИН России по Нижегородской области

Поставщик –

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ _______от «_______» ______________ 2023 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по государственному контракту № ______

г. _______________ «______» ____________________ 2023 г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны и представители Государственного заказчика, комиссия в составе:

_____________________ __________________

_____________________ __________________

_____________________ __________________

_____________________ __________________

_____________________ __________________ (должности, Ф.И.О. представителей), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт приема-передачи товара о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями государственного контракта № ____, Поставщик передал (поставил), а Государственный заказчик принял товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сопроводительные документы, переданные вместе с товаром:

товарная накладная от _________ № _______; счет-фактура от __________ № _______; счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика _________________________________________;

__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

3. Товар принят в соответствии с:

- ст. ст. 465,467,469,474,478,481 Гражданского кодекса Российской Федерации, - ГОСТ_________________________________________________________________

(ТУ в соответствии с которыми произведен товар)

4. Стороны взаимных претензий по качеству, количеству, комплектности и сроку поставки переданного (поставленного) товара претензий не имеют. Поставленный товар соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными