Тендер - Ингибитор отложений минеральных солей для обратно осмотических установок очистки воды (АМИНАТ К) №244702101

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 Извещение о проведении электронного аукциона от 25.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000067

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Курганская обл, Кетовский р-н, Просвет с, ул. Заводская,1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 19800.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок внесения денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения контракта– безналичная форма, путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Курганской области (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ // УФК по Курганской области, г. Курган к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть При перечислении денежных средств по обеспечению контракта в поле №22 платежного поручения «код» необходимо проставить код 0002. Назначение платежа: «Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта на _______».

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 проект контракта

Описание объекта закупки

1 Тех задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 4 Требования к составу аукционной заявки с инструкцией позаполнению заявки

Дополнительная информация и документы

1 извещение

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_Требования_к_составу_аукционной_заявки_с_инструкцией_по_заполнению_заявки - Посмотреть таблицу с даннымиТех_задание

Техническое задание

на поставку ингибитора отложений минеральных солей для обратно осмотических установок очистки воды (АМИНАТ К)

1. Требования к качеству

Поставка товара до склада «Государственного заказчика» производится Поставщиком лично, с использованием своих сил и средств.

Упаковочная тара не должна иметь повреждения.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и не вводимым в эксплуатацию.

При поставке обязательно предоставление документов, удостоверяющих качество товара, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ: (сертификат соответствия или декларации о соответствии) и т.п.

Качество поставляемого товара должно соответствовать нормативно-правовым актам РФ и подтверждаться сертификатами качества.

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества.

В случае поставки товара, качество которого не соответствует условиям контракта, поставщик в течение 5 (пяти) дней обязан заменить его товаром надлежащего качества.

Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с техническим паспортом завода изготовителя.

Место поставки товара: поставка продукции осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Государственного заказчика, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Курганская область, Кетовский район, с. Просвет, ул. Заводская, 1

Срок поставки товара: единой партией до 01.12.2023г.

Технические характеристики.

- Посмотреть таблицу с данными

Старший инспектор ОКБИиХО ФКУ ИК-2

УФСИН России по Курганской области Д.С. Устюгов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ИНГИБИТОРА ОТЛОЖЕНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ ДЛЯ ОБРАТНО ОСМОТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ВОДЫ (АМИНАТ К) ДЛЯ НУЖД ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Форма торгов – ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН (далее аукцион).

2.Адрес электронной площадки – www. АО «ЕЭТП»

3. Информационная карта аукциона (ИКА)

- Посмотреть таблицу с данными

4. Информация об обеспечении исполнения контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

Порядок внесения денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения контракта– безналичная форма, путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты:

Получатель: УФК по Курганской области (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ // УФК по Курганской области, г. Курган к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

При перечислении денежных средств по обеспечению контракта в поле №22 платежного поручения «код» необходимо проставить код 0002.

Назначение платежа: «Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта на _______».

6. Антидемпинговые меры. Могут применяться в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

7. Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям: установлены в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

8. Требования, предъявляемые к участникам аукциона, перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона: в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: установлено ограничение допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617.

Установлено на основании Приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При проведении аукциона преимущества в отношении цены контракта в размере 15 % в соответствии с пп. 1.2 и 1.3 п. 1 настоящего приказа предоставляются участникам закупки, заявки (окончательные предложения) которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке и содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза.

10. Ограничение участия в определении поставщика: установлены в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

Старший инспектор ОКБИиХО ФКУ ИК-2 УФСИН

России по Курганской области Д.С.Устюгов

проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3

Проект государственного контракта

с. Просвет "___" _____________2023г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области», именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице начальника Искулова Асана Кдыровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________, действующий на основании ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь протоколом подведения итогов электронного аукциона от «__» ________ 2023г. (извещение № __), заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется передать Государственному заказчику строительные материалы для капитального ремонта отряда №6 (далее – товар), по адресу, цене, в количестве и в сроки, предусмотренные спецификацией (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Государственный заказчик обязуется обеспечить прием и оплату товара согласно условиям Контракта.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Общая сумма Контракта составляет: ____________ руб. в том числе НДС (или НДС не предусмотрено).
2.2. Государственный заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленный и соответствующий условиям настоящего Контракта Товар не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара.
2.3. Указанная цена за 1 ед. объявлена в результате проведения электронного аукциона, утверждена протоколом подведения итогов электронного аукциона от « » 2023г. и действует в течении времени действия Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. и определяется на весь срок исполнения, оплата производится за счет средств федерального бюджета. Цена товара включает в себя: стоимость товара, затраты на перевозку товара до места назначения, расходов на страхование, уплату налогов в бюджетные и государственные внебюджетные фонды, сборов, обязательных платежей, проведение товароведческих и качественных экспертиз, погрузо-разгрузочные работы в месте отгрузки и выгрузки, уплату таможенных пошлин, выплаченных и подлежащих выплате расходов, связанных с доставкой Товара, а также все другие обязательные платежи и сборы.
2.5. Цена Контракта может быть уменьшена на сумму, подлежащую уплате Государственным заказчиком Поставщику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Государственного контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
2.6. Оплата поставляемого Товара производится Государственным заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, платежными поручениями путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счёта Государственного заказчика.
2.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.
2.8. Государственный заказчик имеет право произвести полный отказ от оплаты за расходы непредусмотренные в данном Контракте.

Место, условия и сроки поставки
3.1. Поставка товара должна быть осуществлена в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Курганская область, Кетовский район, с. Просвет ул. Заводская 1, единой партией по заявке Государственного заказчика до 01.12.2023. Прием товара осуществляется в рабочие дни с 8 час 30 мин до 16 час. 30 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по местному времени. Выходные – суббота, воскресенье, а также праздничные дни.
3.2. Обязанность Поставщика передать товар считается исполненной в момент получения товара Государственным заказчиком по документам первичного учета, установленного образца.
3.3. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика.

Качество товара

Товар должен соответствовать заявленным характеристикам.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

В случае поставки товара не соответствующего качества, Поставщик производит поставку товара соответствующего качества взамен некачественного за свой счет. Срок для замены некачественного товара – 3 дня с момента предъявления Государственным заказчиком соответствующего требования.

Сроки предоставляемой гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя.

Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Согласовывать с Государственным заказчиком время поставки товара.

5.1.2. Доставлять товар Государственному заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществить собственными средствами или за свой счет.

5.1.3. Обеспечить соответствие товара требованиям действующего законодательства, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

5.1.4. Передать товар надлежащего качества и в предусмотренном Контрактом количестве, не обремененный правами третьих лиц.

5.1.5. При поставке товара передавать Государственному заказчику товарную накладную, счет, счет-фактуру или УПД.

5.1.6. Заменить товар, не соответствующий условиям настоящего Контракта, на товар, соответствующий условиям настоящего Контракта в течение 3 дней с момента получения соответствующего уведомления Государственного заказчика.

5.1.7. В случае изменения места нахождения, почтового адреса в трехдневный срок уведомить об этом Государственного заказчика.

5.2. Государственный заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.2. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний актов приема-передачи товара.

5.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2.4. Взыскивать неустойку (пеню и штраф) в соответствии с разделом 8 Контракта.

5.3. Государственный заказчик имеет право:

5.3.1. Участвовать в приемке Товара по качеству.

5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать оплату за поставленный по Контракту товар.

5.4.2. Требовать уплату пеней в соответствии с разделом 8 Контракта.

5.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6. Порядок и сроки приемки товара, оформления результатов такой приемки

6.1. Приемка товара по качеству и количеству производиться в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 с последующими изменениями и дополнениями.

6.2. Приемка товара осуществляется Государственным заказчиком путем подписания акта приема-передачи товара (Приложение №2).

6.3. Акт приема-передачи предоставляется Поставщиком единовременно с товаром.

6.4. Акт приема-передачи подписывается Государственным заказчиком в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы.

6.5. Экспертиза товара может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

6.6. Экспертиза своими силами проводится Государственным заказчиком в течение 3 рабочих дней по факту поставки товара и предоставления Поставщиком акта приема-передачи.

6.7. Экспертиза привлеченными Заказчиком экспертами, экспертными организациями проводится в течение 3 рабочих дней по факту поставки партии товара и предоставления Поставщиком акта приема-передачи.

6.8. В случае несоответствия поставленного товара требованиям настоящего Контракта по качеству (за исключением требований Контракта, не препятствующих приемке поставленного товара) Государственный заказчик в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы, по своему выбору вправе направить Поставщику отказ от подписания акта приема-передачи или потребовать замены товара на товар соответствующий.

В случае несоответствия поставленного товара требованиям настоящего Контракта по количеству (за исключением требований Контракта, не препятствующих приемке поставленного товара) Государственный заказчик в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы, по своему выбору вправе направить Поставщику отказ от подписания акта приема-передачи или потребовать поставки недостающего количества товара.

6.9. В случае несоответствия поставленного товара требованиям настоящего Контракта (за исключением требований Контракта, не препятствующих приемке поставленного товара), а также в случае не предоставления предусмотренных настоящим Контрактом документов, Заказчик не обязан принимать и оплачивать товар.

6.10. В случае если заключением эксперта, экспертной организации подтверждено несоответствие поставленного товара установленным требованиям (за исключением установления нарушений требований Контракта, не препятствующих приемке поставленного товара) Поставщик возмещает Государственному заказчику стоимость экспертизы.

7. Порядок формирования и подписания документов о приемке товаров в форме электронного документа в единой информационной системе в сфере закупок.

7.1. Подписание документа о приемке товаров (далее-Документа о приемке) осуществляется в форме электронного документа в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) в порядке предусмотренной разделом 4 контракта.

7.2. Поставщик авторизуется в личном кабинете ЕИС, формирует документ о приемке с помощью функционала предусмотренного ЕИС, осуществляет подписание документа о приемке в личном кабинете ЕИС и направление его заказчику в ЕИС, осуществляет передачу товаров в соответствии с условиями Спецификации (Приложение №1 к контракту), либо в случае частичной приемке на основании документа о приемке, поступившего от Государственного заказчика формирует корректировочный документ на принятую Заказчиком часть товара, осуществляет подписание корректировочного документа в личном кабинете ЕИС и направление его Заказчику в ЕИС.

7.3. В случае несогласия с отказом Заказчика от приемки товаров, Поставщик осуществляет обжалование решения Заказчика в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, оповестив заказчика в ЕИС о намерении обжаловать отказ от приемки товаров.

7.4. Заказчик осуществляет приемку полученных товаров в порядке и сроки, установленные п. 4.5. контракта.

7.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку информации, указанной в документе о приемке, в случае соответствия информации, указанной в документе о приемке, поставленному товару заполняет обязательные поля документа о приемке, в случае несоответствия информации, указанной в документе о приемке, фактически поставленному товару заполняет обязательные поля документа о приемке, указывая в структурированной форме фактически принятые товары по каждой позиции.

При необходимости отражает в документе о приемке информацию о неустойках (штрафах, пенях), осуществляет подписание и направление поставщику документа о приемке либо корректировочного документа, подтверждающего полную или частичную приемку товаров в ЕИС, либо обоснование отказа в отношении каждой позиции электронного акта) а также отражает решение об отказе от приемки товаров.

7.6. В случае создания приемочной комиссии и принятия ею решения о полной или частичной приемке все члены комиссии отражают решение и подписывают в ЕИС документ о приемке, либо в установленных случаях решение приемочной комиссии, подписанное на бумажном носителе, прилагается заказчиком к документу о приемке, подписываемому в ЕИС.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплаты пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнителя обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае неисполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплаты штрафа.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. № 1063» (далее – Постановление № 1042), и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, за каждый факт неисполнения «Государственным заказчиком» обязательств.

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, «Государственный заказчик» направляет «Поставщику» требование об уплате пени.

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Поставщиком».

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, «Государственный заказчик» направляет «Поставщику» требование об уплате штрафов. Размер штрафа устанавливается как 1% цены контракта (этапа) либо ее максимального значения, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в Контракте таких обязательств) устанавливается в порядке, установленном Постановлением № 1042, и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.11. Вред, причиненный третьим лицам по вине «Поставщика» при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

8.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает «Поставщика» от исполнения обязательств по Контракту.

8.13. «Государственный заказчик» и Грузополучатель имеют право отказаться от приема товара не соответствующего требованиям, изложенным в пунктах 1.2., Приложении № 1, а также при обнаружении недостачи поставленного товара. В случае такого отказа «Поставщик» обязан в течение 15 дней с момента отказа поставить товар, соответствующий требованиям настоящего Контракта.

8.14. В случаях и порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, «Государственный заказчик» предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пени) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пени).

9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях:

• поставки товаров ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок,
• неоднократного нарушения сроков поставки.

9.5. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки. Выполнение Государственным заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

9.6. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и настоящий Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

9.7. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. Поставщик при заключении Контракта предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от цены контракта: рублей копеек, одним из способов обеспечения исполнения Контракта, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (часть 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

10.3. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

10.4. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в п. 9.3. настоящего Контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если предусмотрена документация о закупке).

10.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 8 Контракта.

10.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с такого момента предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере.

10.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней после исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

11. Форс-мажор

11.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

11.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением.

11.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

11.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев или они, или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контрактов и достижения соответствующей договоренности.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

12.2. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Контракту обязательств в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами, и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

12.6. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. Обязателен претензионный порядок. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента получения. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.

13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания до 31 декабря 2023 г.

14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

к государственному контракту

№ ______________________

от «___»____________2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Курганская область, Кетовский район, с. Просвет, ул. Заводская 1. Поставка товара должна быть осуществлена единой партией по заявке Государственного заказчика до 01.12.2023. Прием товара осуществляется в рабочие дни с 8 час 30 мин до 16 час. 30 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по местному времени. Выходные – суббота, воскресенье, а также праздничные дни.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к государственному контракту

№ ______________________

от «___»____________2023г.

ОБРАЗЕЦ АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по государственному контракту № _________________ от _______2023

« ___ » ___________ 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Грузополучателя, в лице начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области майора внутренней службы Искулова А.К., с одной стороны и представитель Поставщика в лице _________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта № ____________ от _______2023, Поставщик поставил, а Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы: счет, товарная накладная, УПД, декларация соответствия и т.д.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Грузополучателю , 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными