Тендер - Поставка хладона №244627382

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть82 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с данными
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.04.2023 по 02.05.2023Место предоставления документации:121087, г. Москва, ул. Большая Филевская, дом 2Порядок предоставления документации:После даты размещения извещения о проведении закупки заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию в порядке, указанном в извещении о проведении закупки. При этом документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы за предоставление документации, если данная плата установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении закупки, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Расчет_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение №____________

к Контракту №____________

от «____» ___________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка хладона

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Поставка хладона

1.2 Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: 01.11.01.02.05.01 ТОВАРЫ/ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ОБОРУДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНОЕ/ОБОРУДОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ/РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ/ХЛАДОНЫ

1.3 Наименования позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению

1.

1.4 Место поставки товаров:

– согласно Приложению 1 и заявкам, направляемым Заказчиком Поставщику по форме,

установленной Приложением 3.

1.5 Количество товаров: согласно Приложению 1.

1.6 Срок поставки товаров:

– в пределах сроков, установленных Приложением 1, и в сроки, установленные Заказчиком в заявке,

сформированной по форме согласно Приложению 3.

1.7 Приложения к Техническому заданию:

●

●

●

Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

Приложение 2 – «Перечень поставляемого товара».

Приложение 3 – «Форма заявки».

2 Стандарт товаров

2.1 Поставщик обязан осуществить поставку газов , перечисленных в Приложении 1 «Перечень

объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, в порядке и на условиях, предусмотренных

Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов,

указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты

заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес

1

электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об этом

Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной

информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со

дня возникновения таких изменений.

2.3 Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечень объектов

закупки» и Приложении 2 «Перечень поставляемого товара» к настоящему Техническому заданию, а

также требованиям актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания или других

технологических документов, в которых показатели качества должны быть установлены не ниже,

чем в актах, содержащихся в указанном разделе.

2.4 Поставка товара осуществляется:

– по заявкам Заказчика, сформированным по форме согласно Приложению 3 к настоящему

Техническому заданию.

2.5 В случае необходимости экстренной поставки товара (в связи с возникновением аварийной

ситуации) срок поставки не должен превышать 6 (шести) часов с момента предоставления

соответствующей заявки Поставщику.

2.6 Товар поставляется в емкостях, принадлежащих Поставщику.В день очередной поставки товара

Заказчик возвращает Поставщику пустые емкости от предыдущей поставки.

2.7 Баллоны для газа должны отвечать требованиям акта, указанного в пункте настоящего

Технического задания.

2.8 Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами,

установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не

позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты фактической доставки, за исключением случая,

предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Технического задания. В случае необходимости

осуществления экстренной поставки товара, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Технического

задания, Заказчик определяет и сообщает Поставщику порядок поставки товара в течение 1 (одного)

часа с момента направления Поставщику соответствующей заявки на экстренную поставку товара.

2.9 Товар должен сопровождаться следующими документами:

– сертификатом (паспортом) качества завода-изготовителя на русском языке на каждую серию

товара;

– сертификатом соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей

обязательной сертификации);

– декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

2.10 В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную

документацию и Акт приема-передачи товара.

Комплект отчетной документации должен включать:

●

●

товарная накладная (ТОРГ-12);

счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не

2

●

●

являющихся плательщиками НДС) и (или) передаточный документ (акт);

счет на оплату;

подписанная(-ые) заявка(-и) на поставку товара.

2.11 Поставщик вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов, предусмотренных

пунктом 2.10 настоящего Технического задания, универсальный передаточный документ (УПД) при

его использовании в бухгалтерском учете.

3 Объем и сроки гарантий качества

3.1 Срок годности товара в день поставки должен быть не менее 6 (шести) месяцев.

3.2 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и настоящего

Технического задания в течение срока годности товара, указанного в пункте 3.1 настоящего

Технического задания.

4 Требования к безопасности товаров

4.1 Транспортирование товара должно осуществляться в соответствии с требованиями акта,

указанного в пункте 6.2 настоящего Технического задания.

4.2 Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в актах,

указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

5 Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Транспортировка, упаковка и маркировка товара должны соответствовать актам, указанным в

разделе 6 настоящего Технического задания.

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41 "О техническом

регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным

давлением" (вместе с "ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности

оборудования, работающего под избыточным давлением").

6.2 Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 "Об утверждении Правил перевозок

грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного

движения Российской Федерации".

6.3 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в

области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании

оборудования, работающего под избыточным давлением".

6.4 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(СТ СЭВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Государственный стандарт Союза ССР. Основные нормы

взаимозаменяемости. Резьба коническая вентилей и баллонов для газов" (введен Постановлением

Госстандарта СССР от 22.12.1981 N 5566).

6.5"ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Продукты разделения воздуха. Газы.

Криопродукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение"(утв. и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР от 21.03.1985 N 674).

6.6 "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.

3

Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991

N 875)

6.7 "ГОСТ ISO▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Хладагенты. Система обозначений"

(введен в действие Приказом Росстандарта от 08.09.2014 N 1018-ст).

Приложение 1

к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

ХЛАДОНЫ

Хладон R-134а

Адрес:

Характеристики:

город Москва,

улица

Филёвская Б.,

дом 2

Вес баллона: Равно

16,8 кг.

Номер хладагента: R134а.

Принадлежность

баллонов:

Поставщика.

Дополнительные

условия:

Способ поставки

товара: По заявке

Заказчика.

4

Объем

(Единица

измерения)

Срок:

60,00 (Штука) c 1-го по 365-й

календарный день

c даты заключения

контракта.

Приложение 2

к Техническому заданию

Перечень поставляемого товара*

Наименование товара

(в соответствии с

№

Приложением 1

п/п

«Перечень объектов

закупки» к

Техническому заданию)

Характеристики

товара

Объем

Единица

измерения

Цена за единицу

товара

с учетом НДС (при

наличии), руб.

*Перечень поставляемого товара составляется Заказчиком на этапе заключения Контракта.

5

Общая стоимость товара с учетом НДС

(при наличии), руб.

Приложение 3

к Техническому заданию

Форма заявки

Кому: ____________________

_________________________

Заявка №__

на поставку товара

На основании Контракта № ____ от «__» ____________ ____ г. просим Вас осуществить поставку следующего товара:

Наименование товара

(в соответствии с

№

Приложением «Перечень

п/п

поставляемого товара» к

Техническому заданию)

Характеристики

(в соответствии с

Приложением «Перечень

поставляемого товара» к

Техническому заданию)

__________

подпись

__________

подпись

Единица

измерения

Объем

Адрес

поставки

товара

_______________________________________________

инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон

_______________________________________________

инициалы, фамилия ответственного лица Исполнителя

6

Наименование

адресата

_____________

Дата/время

_____________

Дата/время

Дата поставки

Аукционная_документация - Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс»

_________________ А.Б. Подольский

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку хладона

Наименование оператора электронной площадки: www.roseltorg.ru

Москва, 2023 г.

Согласовано

Заместитель генерального директора: Вышеславцев А.Н. ____________

Начальник ОМТС Морозов Г.В. __________________

Начальник ОДР и ОРЗ: Попов А.А.____________________

Исполнитель: Старший специалист ОДР и ОРЗ Богословский А.А. ____________

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Законодательное регулирование.

При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением о закупке заказчика.

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления конкурентных и неконкурентных закупок, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика.

Ознакомиться с Положением о закупках товаров (работ, услуг) Государственного унитарного предприятия города Москвы Автокомбинат санитарного транспорта «Мосавтосантранс» Департамента Здравоохранения города Москвы можно на сайте zakupki.gov.ru.

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация для данного конкретного аукциона. Информация о проводимом аукционе: - Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

* В Форме 2 «Предложение на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)» в графе «Предложение участника закупки» необходимо указать конкретные значения, предлагаемые Участником закупки, соответствующие предъявленным требованиям.

Форма 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор

№ ____________________

Поставка хладона

г. Москва

______________________________ г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы Автокомбинат санитарного

транспорта «Мосавтосантранс» Департамента здравоохранения города Москвы,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Подольского

Андрея Борисовича , действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", в

лице_________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 №

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и

иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании

результатов определения Поставщика способом закупки аукцион в электронной

форме, реестровый № закупки ______________________________________, протокол

от __________________ № _______________, заключили настоящий Гражданскоправовой договор (далее также - Договор, а также Контракт) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить _______________ в объеме,

установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся

его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), Заказчик обязуется принять

товар (ы) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим

Договором.

1

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства, товар не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит) ,

с годом выпуска не ранее 2022 года.

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4

Моментом поставки товара (партии Товара)

является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу, указанному в

Техническом задании, и подписание Сторонами товарных накладных (ТОРГ-12),

счетов-фактур, а также Акта приема-передачи товара в двух экземплярах.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

1.6 Страна происхождения товара: ________

Статья 2 Цена Договора и порядок расчетов

2.1 Вариант 1. Цена Договора составляет __________________ рублей, в том числе

НДС _________________ рублей (далее – Цена Договора) , в соответствии с Расчетом

цены (Приложение № 3 к настоящему Договору)

Вариант 2. Цена Договора составляет __________________ рублей. НДС не

облагается (вариант применяется в случае, если НДС равен нулю или победителем

используется льготный режим налогообложения) (далее – Цена Договора) в

соответствии с Расчетом цены (Приложение № 3 к настоящему Договору)

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Договора осуществляется в рублях Российской Федерации.

Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в

2

том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.4 Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и

не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика.

2.5 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.5.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.5.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета

Заказчика на расчетныйсчет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье

«Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще

оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи

поставленных товаров (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее - Акт

приемки-передачи поставленных товаров), с приложением документов,

подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с

момента получения счета после подписания Заказчиком Акта приемки-передачи

поставленных товаров .

2.5.3 Оплата по договору осуществляется на основании Счета и Акта приемкипередачи поставленных товаров, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в

соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (штрафа, пени),

подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки

(штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.5.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по

Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).

2.5.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,

указанного в статье 14 Договора.

Статья 3 Сроки поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору):в течение 3 (трех) рабочих дней с

момента поступления заявки от Заказчика

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

3

Заказчиком.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Договоров. Изменение настоящего Договора оформляется в

порядке, установленном в статье 12 настоящего Договора.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, подписанный Поставщиком в

двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для

4

данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие

качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской

Федерации, счет-фактуру.

4.10 После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 5

(пяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных

товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет соответствия

их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и

Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один)

экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный

отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем

выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте,

составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11 Для проверки поставленных поставщиком товаров, предусмотренных Договором,

в части их соответствия условиям Договора заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные

организации.

4.12 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в

отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного

отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с

перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в

течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые

разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно

подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товаров в 2 (двух) экземплярах для

принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи

товаров, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном

настоящей статьей Договора.

5

4.14 Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и

предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных

товаров являются основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и

сопутствующих услуг).

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Договора.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока действия Договора), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств .

5.1.7 При обнаружении Заказчиком или уполномоченными контрольными органами

несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных

товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе

поставки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких

недостатков.

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Договора.

6

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.2.4 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения

договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам

закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким

требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора

Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Договору, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Договора и порядок расчетов Договора.

5.3.3Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц

- субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Договору.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпостащиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор, на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Договора.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

7

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Поставщик обязан соответствовать установленным документацией о закупке

требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать

победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.5 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего

изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об

изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес,

указанный в настоящем Договоре.

5.4.6 Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в

сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать информацию любую информацию

служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о

персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения,

прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную

или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной

Поставщику в ходя исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, прямо

предусмотренных Договором.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения

указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию

только в целях исполнения настоящего Договора.

Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной

конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их

обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об

информации, информационных технологиях и о защите информации".

5.4.7 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Договором.

5.4.8 Оказывать содействие при проведении уполномоченными органами и органами

государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и

порядка предоставления Субсидии.

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Договору).

8

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Договору).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.

При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках,

обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную

экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном

Положением о закупках товаров, работ, услуг по итогам которой составляется

соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.

Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар при обычных условиях его использования,

хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья

Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда

имуществу Заказчика и иных лиц.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

9

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг и

иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном

настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Договора, или в

случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент

Этапа исполнения Договора (далее - Цена Договора (Этапа)).

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором,

заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в

соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг, за исключением

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента

цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или

с иным участником закупки в случаях, установленных Положением о

закупках товаров, работ, услуг ), предложившим наиболее высокую цену за право

заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном

настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в

следующем порядке:

7.4.1 в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену

Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не

превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.4.2 в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену

10

Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50

млн. рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100

млн. рублей (включительно).

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре

таких обязательств) в следующем порядке:

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно);

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.6 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

цены Договора, этапов исполнения Договора, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически

исполненных Поставщиком.

11

7.8 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может

превышать Цену Договора.

7.10 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

7.11 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.13 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.14 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Договора

8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок.

12

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров, предусмотренных Договором, включая график поставки.

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не

соответствует установленным документацией о закупке, указанной в преамбуле

настоящего Договора, требованиям к участникам данной закупки или предоставил

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило

ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.2 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Договором, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок

(если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае

если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

13

Поставщика).

8.2 Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований Положения о закупках товаров, работу, услуг .

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в

статье 14 Договора.

Статья 9 Обеспечение исполнения Договора

9.1 Обеспечение исполнения Договора представляется.

9.2 В случае, если Поставщик внес обеспечение Договора на сумму:

Срок действия данного обеспечения – до «___» _______ 20__ года включительно.

(Устанавливается заказчиком с учетом, чтобы срок предоставления такого

обеспечения в форме независимой гарантии не мог быть меньше срока исполнения

обязательств по указанному Договору).

ВАРИАНТ 2:

Обеспечение исполнения Договора, в форме безотзывной независимой гарантии/путем

внесения денежных средств, что составляет 5% от начальной (максимальной)

цены Договора, предусмотренной документацией о закупке.

Исполнитель также предоставил информацию

добросовестность.

подтверждающую свою

Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере,

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора указанный в

документации о закупке, по результатам которой заключается настоящий Договор.

(Данный вариант используется только в случае применения антидемпинговых мер в

соответствии с требованием Положения о закупках товаров, работ, услуг, при условии

предоставления обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в

полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в документации о

закупке, по результатам проведения которой заключается настоящий Договор).

14

ВАРИАНТ 4:

______, в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных

средств, что составляет 5 % (не может превышать 5 %) от начальной (максимальной)

цены Договора, предусмотренной документацией о закупке.

9.3 Способ обеспечения исполнения Договора, определяется участником закупки, с

которым заключается Договор, самостоятельно.

ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения

исполнения Договора в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна

соответствовать требованиям, установленным Положением о закупках товаров, работ,

услуг ):

Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной независимой

гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям,

установленным Положением о закупках товаров, работ, услуг , а также

предусматривать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару)

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,

следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара),

соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для

отказа в удовлетворении этого требования.

ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения

исполнения Договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика):

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору,

включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Договором неустоек

(штрафов, пеней), перечислены Поставщиком в размере, установленном в настоящей

статье Договора, на счет Заказчика, указанный в статье "Адреса, реквизиты и

подписи сторон"

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения

обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о

проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением

денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по

Договору денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех

обязательств Поставщика по Договору, в том числе обязательств, связанных с

неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком, включая

обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек

(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо

15

ненадлежащим исполнением Поставщиком предусмотренных Договором

обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных

внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из

внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,

которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов,

пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,

подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Договору. Удержанные Заказчиком

денежные средства переходят в собственность Заказчика. Денежные средства

возвращаются Заказчиком Поставщику по истечении срока действия данного

обеспечения в срок до «___» ______ 20__ года Денежные средства возвращаются на

банковский счет Поставщика, указанный в статье «Адреса реквизиты и подписи

сторон».

9.4 Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, неуплаты

Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также

убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим

исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

9.5 В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику

обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных

обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного

обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения

исполнения Договора.

Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны

были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

16

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 11 Порядок урегулирования споров

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок,

подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города

17

Москвы.

Статья 12 Срок действия, порядок изменения Договора

12.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по в

течение 365 календарных дней года включительно.

12.2 Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по

Договору (за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и

обязательств заказчика по оплате товаров, поставленных в течение срока действия

Договора).

12.3 Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров,

заключенных заказчиками.

12.4 Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.

Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные

соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору,

допустимых действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации

в Реестре Договоров, заключенных заказчиками.

Статья 13 Прочие условия

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Договора, или нарочно, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим

предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием

почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического

получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений

посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются

полученными Стороной в день их отправки.

13.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

13.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров, заключенных заказчиками, в

порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами

Российской Федерации и города Москвы.

18

13.4 Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Форма акта приемки-передачи товара;

Приложение № 4 - Расчет цены;

13.5 Поставщик не вправе без письменного согласия Заказчика передавать третьим

лицам свои права, включая денежные требования, и обязанности по Договору.

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное унитарное предприятиеПОСТАВЩИК:

города Москвы Автокомбинат санитарного____________________________

т р а н с п о р т а « М о с а в т о с а н т р а н с »Адреса:

Департамента здравоохранения городаМосквы

юридический:_________________________

Адреса:

________;

- юридический: _________________ ;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, УЛИЦАфактический:_________________________

Б О Л Ь Ш А Я Ф И Л Ё В С К А Я , Д о м________;

(Корпус/строение) 2;

Телефон:_______________________,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,пусто;

Факс:____________________;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты:______________

Получатель: _______________

_________________________;

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2067

Получатель: л/с _______________;

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Н а з в а н и е

Б а н к а :

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_____________________________ ;

БИК ____________________

ОГРН :____________________;

р/с ___________________

ИНН:___________________;

Реквизиты счета для перечисленияКПП:___________________;

денежных средств в качестве обеспеченияБИК:___________________;

и

с

п

о

л

н

е

н

и

яр/с:______________________________;

Договора: _________________________

Интернет сайт:_______________;

И

н

т

е

р

н

е

т

_________________________

сайт:__________________________;

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

_________________________

М.П.

19

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

Приложение № 2 к Договору

№ ____________________

от ______________________________

Форма акта приемки-передачи товара

АКТ приемки-передачи товара (партии товара)

Дата составления и подписания

Акта Поставщиком

«__»__________20___г., Москва

Дата подписания

Акта Заказчиком

«__»__________20___г., Москва

Государственное унитарное предприятие города Москвы Автокомбинат санитарного

транспорта «Мосавтосантранс» Департамента здравоохранения города Москвы,

(указать наименование заказчика) именуемый (-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице

__________ (должность, ФИО), действующего на основании ____________, с одной

стороны, и ____________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем

«Поставщик», в лице ____________ (должность, ФИО), действующего на основании

_____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в

отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № ____________________ от

______________________________ (далее - Договор) Поставщик выполнил

обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:

Поставка хладона.

2. Договором предусмотрена поставка:

Цена

Сумма

за

ед.

Наименование

(в руб.),

(руб.),

С т р а н а

т о в а р н о й Ед.изм. Количество

в

т.ч.

Качество

в

т.ч.

происхождения

позиции

НДС (при

НДС (при

наличии)

наличии)

3. Фактически поставлено по Договору, что подтверждено соответствующими

Отчетами

о поставке:

20

Цена

Сумма

за

ед.

Наименование

(в руб.),

(руб.),

С т р а н а

т о в а р н о й Ед.изм. Количество

в

т.ч.

Качество

в

т.ч.

происхождения

позиции

НДС (при

НДС (при

наличии)

наличии)

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Договором):

____________________________________________________________________.

5. Сведения о проведенной экспертизе поставленного товара:

__________________________________________________________.

6. Срок поставки по Договору _______________г.

Фактический срок поставки ___________________ г.

7. Вариант 1. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., _________НДС (__%), в том числе за отчетный период _______ руб.,

__________ НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в

соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством

Российской Федерации)

Вариант 2. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб.,

без учета НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС

(освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания

освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на

конкретную норму Налогового кодекса РФ).

Вариант 1*

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

Вариант 2

Неустойка Поставщику не начисляется.

Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с

действующим на момент заключения Договора законодательством Российской

Федерации) - __________ руб.

21

Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае

если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма

НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и

номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса

РФ)- __________ руб.

8. Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

**Председатель приемочной комиссии

_______________________________

/

ФИО/

Члены приемочной комиссии

_______________________________

/ ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

*В случае начисления неустойки заказчиком прикладывается ее расчет, составленный в соответствии

с требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой

за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

предусмотренного Договором, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №

1042 .

**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.

Заказчик:

Поставщик:

______________/__________/

____________/

_______________/

М.П.

М.П.

22

Приложение № 4 к Договору

№ ____________________

от ______________________________

РАСЧЕТ ЦЕНЫ*

№

п/п

Перечень

поставляемых

товаров

Цена за единицу

Общая стоимость

с НДС ___ %

с НДС ___ %

(или

(или указывается,

Ед. изм. указывается, что Количество

что НДС не

НДС не

облагается),

облагается),

руб.

руб.

1.

Итого Цена Договора,

в т.ч. НДС ___ % (или указывается, что НДС не облагается)

*Итоговая стоимость каждой позиции Договора рассчитывается с учетом

коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены

Договора к начальной (максимальной) цене Договора. Полученная итоговая стоимость

каждой позиции Договора и общая итоговая Цена Договора вносятся в проект

Договора, направляемого Заказчиком победителю закупки.

23

Протокол_НМЦД

ПРОТОКОЛ

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

ГУП АВТОКОМБИНАТ «МОСАВТОСАНТРАНС»

Наименование торгов, вид и предмет торгов (лота): Аукцион в электронной форме на право

заключения договора на поставку хладона

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (пятьсот

восемьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.

Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных

цен (анализ рынка).

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все уплачиваемые и взимаемые

на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае

победы в электронном аукционе.

Приложение: Таблица расчета начальной (максимальной) цены договора на 1 стр., в 1 экз.

Заказчик:

ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс»

Начальник отдела закупок

Старший специалист по закупкам

А.А. Попов

А.А. Богословский

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть82-addi-.zip ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . - Посмотреть таблицу с даннымиОтвет_на_запрос_№_1

Ответ на запрос № 1

Текст запроса:

Доброе утро! Просим разъяснить в какой таре заказчику требуется поставить хладон. Согласно техническому заданию, хладон требуется поставить в баллоне 16,8 кг, вместе с тем, указанный хладон поставляется в баллонах 13,6 кг. В баллонах 16,8 кг хладон 134а не поставляется. Просим внести изменения в документацию.

Ответ на запрос:

Уважаемый Участник!

Вес газа в баллоне 13,6 кг (нетто)

Вес газа с баллоном 16,8 кг (брутто)

В аукционной документации указан вес баллона с газом: 16,8 кг.