Тендер - Поставка товара для ремонта пожарного автомобиля №244594939

Описание тендера: Поставка товара для ремонта пожарного автомобиля
Сумма контракта: 80 000,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 23.04.2023
Окончание: 23.04.2023 23:27:00
Тендер №: 244594939
Тип: Малая закупка Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:
ОКПД2:
  • (203012140) Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
  • (203021130) Краски, эмали и глазури стекловидные
  • (203022110) Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
  • (203022220) Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
  • (203022240) Сиккативы готовые
  • (239111140) Круги шлифовальные
  • (239111150) Круги отрезные
Регион: Сибирский ФО / Новосибирская область / Чистоозерное
Регион поставки: Сибирский ФО / Новосибирская область / Новосибирск
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Обеспечение заявки: 4 000.00 Руб.

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка товара для ремонта пожарного автомобиля
Цена контракта: 80 000,00 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Краска красная автомобильная 33000 2200 15 КГ
2 Краска белая автомобильная 13800 2300 6 КГ
3 Грунтовка автомобильная 7700 1100 7 КГ
4 Растворитель 1600 160 10 Л;ДМ3
5 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 1200 60 20 шт
6 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 1950 130 15 шт
7 Краска черная автомобильная 15200 1900 8 КГ
8 Отвердитель для автоэмали 5550 555 10 Л;ДМ3
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
ГК краска -проект.docx 58 КБ 23.04.23 21:30 Действующая
Информация по закупке №100171721123100044_44.html 22 КБ 23.04.23 21:30 Действующая

Оглавление

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Железняк Григорий Васильевич (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть419) ГК_краска_-проект

    Государственный контракт № ______

    на поставку товара

    ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    п. Табулга « ____ » _________2023 г.

    Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 15 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» (далее - ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Новосибирской области),выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя начальника учреждения - начальника центра Аверкеева Алексея Сергеевича, действующего на основании доверенности от 09.09.2022 № 11, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь: пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее-Контракт)
    о нижеследующем:

    1. Предмет Контракта

    1.1 «Поставщик» обязуется поставить и передать товар в собственность «Государственному заказчику», а «Государственный заказчик», обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара.

    1.2. Предметом настоящего Контракта является поставка следующего товара:

    - Посмотреть таблицу с данными

    2. Права и обязанности Сторон

    2.1. «Государственный заказчик» обязуется:

    2.1.1. Принять поставленный товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом, и оплатить этот товар на указанных в нем условиях.

    2.1.2. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями Контракта.

    2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить «Поставщику» стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных«Поставщиком» и

    «Государственным заказчиком» без замечаний актов приема-передачи товара, по форме, установленной приложением № 1 настоящего Контракта.

    2.1.4. Совершать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные необходимые для исполнения Контракта действия.

    2.2. «Государственный заказчик» имеет право:

    2.2.1. Требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

    2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную и хозяйственную деятельность Поставщика.

    2.2.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара «Поставщиком» и лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству, другим условиям Контракта. По решению «Государственного заказчика» для приемки поставленного товара создать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек.

    2.2.4. Требовать от «Поставщика» своевременной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контрактом.

    2.2.5. Отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения убытков в случае нарушения «Поставщиком" условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

    2.2.6. Взыскивать пеню и штраф в соответствии с разделом 8 Контракта, а также требовать возмещения убытков в соответствии с законодательством РФ.

    2.3. «Поставщик» обязуется:

    2.3.1. Поставить товар на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара ее соответствия обязательным требованиям, установленным «Государственным заказчиком» в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и условиями Контракта.

    2.3.2. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока, установленного контрактом на поставку товара.

    2.3.3. Своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

    2.3.4. Известить «Государственного заказчика»посредством электронной почты о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.Контракта.

    2.3.5. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контракта, не обремененный правами третьих лиц.

    2.3.6. Производить замену некачественного товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 7 Контракта.

    2.3.7. Возместить «Государственному заказчику» убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование «Государственного заказчика» о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению «Поставщиком» в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования «Государственного заказчика».

    2.3.8. В случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц нести ответственность за исполнение условий Контракта третьими лицами.

    2.3.9. Совершать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные необходимые для исполнения Контракта действия.

    2.4. «Поставщик» имеет право:

    2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

    2.4.2. Привлекать к исполнению Контракта третьих лиц, в том числе по согласованию с «Государственным заказчиком».

    2.4.3. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно разделу 8 Контракта.

    3. Цена Контракта и порядок расчетов

    3.1. Цена Контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) и включает в себя стоимость товара, тары и упаковки, доставки, и иных затрат «Поставщика», в том числе страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей предусмотренных законодательством Российской Федерации, взимаемые с «Поставщика» в связи с исполнением обязательств по Контракту.

    Сумма подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежатуплате в бюджетыбюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

    3.2. Цена Контракта является твердой на весь период действия Контракта. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

    3.3. Оплата товара производится «Государственным заказчиком» в безналичной форме путем перечисления денежных средств за счет средств федерального бюджета на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки товара.

    3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Государственного заказчика».

    3.5. В случае изменения банковских реквизитов «Поставщик» обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом «Государственному заказчику» с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением «Государственным заказчиком» денежных средств по указанным в Контракте реквизитам «Поставщика», несет «Поставщик».

    4. Маркировка и транспортировка

    4.1.Поставляемый товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

    4.2. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования «Поставщиком» ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

    5. Сроки и порядок поставки товара

    5.1. «Поставщик» обязуется передать «Государственному заказчику» качественную продукцию, с момента заключения Контракта до 12.05.2023. «Поставщик» имеет право досрочной поставки Товара.

    5.2. Вместе с товаром «Поставщик» передает «Государственному заказчику» относящуюся к товару документацию:

    счет;

    счет-фактуру;

    товарную накладную с печатью «Поставщика»;

    документ, удостоверяющий качество товара (удостоверение, сертификат, протокол, акт приемо-сдаточных испытаний и т.д.) обязательные для данного вида продукции;

    акт приема-передачи товара, составленный по прилагаемой форме (Приложение № 1), в 2-х экземплярах по одному для «Государственного заказчика» и «Поставщика», подписанный «Поставщиком».

    5.3. В случае если документы, указанные в пункте 5.2. Контракта, не переданы «Поставщиком»«Государственному заказчику» одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

    5.4. Обязательство «Поставщика» по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания «Государственным заказчиком» товарной накладной.

    5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на «Государственного заказчика» с момента, когда «Поставщик» считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

    5.6. Право собственности на товар переходит к «Государственному заказчику» с момента поставки товара.

    6. Качество и безопасность товара, порядок приемки

    6.1.Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится «Государственным заказчиком» в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

    6.2. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится «Государственным заказчиком» в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

    6.3. Моментом исполнения обязательств «Поставщика» по поставке (передаче) товара считается дата подписания «Государственным заказчиком»без замечаний акта приема – передачи товара по форме, предусмотренной приложением № 1, по факту приемки товара.

    6.4. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом «Государственный заказчик» составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет «Поставщику» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

    6.5. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара «Поставщик» обязан возместить «Государственному заказчику» убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование «Государственного заказчика» о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению «Поставщиком» в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования «Государственного заказчика».

    7. Гарантийные обязательства

    7.1. «Поставщик» гарантирует:

    соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов «Государственного заказчика» и условиям Контракта.

    7.2. В течение гарантийного срока на товар«Поставщик» осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Государственного контракта.

    7.3. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (Семи) календарных дней с момента получения «Поставщиком» письменного требования «Государственного заказчика» о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

    7.4. При замене товара срок гарантии на него исчисляется заново со дня приемки товара «Государственным заказчиком».

    7.5. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качествав период гарантийного срока товара оплачиваются за счет «Поставщика».

    8. Ответственность Сторон

    8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации Контрактом.

    8.2. В случае просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплаты пеней.

    Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнителя обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    8.3. В случае неисполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплаты штрафа.

    Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от25ноября2013г. № 1063»(далее – Постановление № 1042), и составляет1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, за каждый факт неисполнения «Государственным заказчиком» обязательств.

    8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

    8.5. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, «Государственный заказчик» направляет «Поставщику» требование об уплате пеней.

    Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Поставщиком», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

    8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, «Государственный заказчик» направляет «Поставщику» требование об уплате штрафов.

    Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет 10 % цены Контракта –2 343 (Две тысячи триста сорок три) рубля 80 копеек, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

    8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в Контракте таких обязательств) устанавливается Контрактом, в порядке, установленном Постановлением № 1042, и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

    8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

    8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

    8.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

    8.11. Вред, причиненный третьим лицам по вине «Поставщика» при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

    8.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает «Поставщика» от исполнения обязательств по Контракту.

    9. Форс-мажорные обстоятельства

    9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

    Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

    9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (Трех) дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контрактуи срок исполнения обязательств.

    9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (Трех) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства поКонтракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

    9.4. Сторона должна в течение 10 (Десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

    9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

    9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (Одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

    10. Изменение, расторжение Контракта

    10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

    10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

    10.3. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

    10.3.1. по соглашению Сторон;

    10.3.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

    10.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям «Государственный заказчик» обязан оплатить «Поставщику» стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям «Государственного заказчика», фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

    10.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

    10.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение «Государственным заказчиком» своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

    11. Порядок разрешения споров

    11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

    Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

    12. Прочие условия

    12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

    12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме.

    12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена «Поставщика», за исключением случаев, когда новый «Поставщик» является правопреемником «Поставщика» по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены «Государственного заказчика» по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому «Государственному заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

    12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

    13. Срок действия Контракта

    13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.06.2023, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

  • Юридические адреса, банковские реквизиты
  • - Посмотреть таблицу с данными

    ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

    по государственному контракту от «____» ___________ 20__г. № ______

    п. Табулга «____» ____________________ 20___ г.

    (дата составления акта)

    Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны и представитель Государственного заказчикав лице (должность, Ф.И.О. представителя) , с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

    В соответствии с условиями государственного контракта от _______20___ г. № ___, Поставщик поставил, а Государственнй заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Сопроводительные документы:

    УПД от ______ № _______;

    документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение качества) от ______ № _______;

    документ о соответствии товара обязательным требованиям «Государственного заказчика» (декларация соответствия);

    _________________________________________;

    __________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

    Настоящий Акт составлен и подписан «Поставщиком» и «Государственным заказчиком»в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – «Государственному заказчику», 2-й экземпляр – «Поставщику».

    ПОДПИСИ СТОРОН

    - Посмотреть таблицу с данными

    АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

    по государственному контракту от «____» ___________ 20__г. № ______

    п. Табулга «____» ____________________ 20___ г.

    (дата составления акта)

    Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице _____________________. с одной стороны и представитель Государственного заказчикав лице заместителя начальника колонии - начальника центра Аверкеева А.С., с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

    В соответствии с условиями государственного контракта от _______20___ г. № ___, Поставщик поставил, а Государственнй заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Сопроводительные документы:

    УПД от ______ № _______;

    документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение качества) от ______ № _______;

    документ о соответствии товара обязательным требованиям «Государственного заказчика» (декларация соответствия);

    _________________________________________;

    __________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

    Настоящий Акт составлен и подписан «Поставщиком» и «Государственным заказчиком» в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – «Государственному заказчику», 2-й экземпляр – «Поставщику».

    ПОДПИСИ СТОРОН

    - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #299983814
    2 283 600
    Обеспечение заявки:
    22 836
    13 часов
    28.05.2025
    09.06.2025
    Электронный аукцион
    #300156818
    59 216
    Обеспечение контракта:
    10%
    7 дней
    29.05.2025
    16.06.2025
    Запрос котировок
    #300412858
    25 977
    Обеспечение контракта:
    5%
    11 часов
    30.05.2025
    09.06.2025
    Электронный аукцион
    #300573753
    209 247
    Обеспечение контракта:
    5%
    2 дня
    03.06.2025
    11.06.2025
    Электронный аукцион
    #300757879
    183 295
    Обеспечение контракта:
    5%
    7 дней
    04.06.2025
    16.06.2025

    Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #244594759
    170 477
    Обеспечение контракта:
    1%
    срок истек
    -
    02.05.2023
    Запрос предложений
    #244594735
    2 603 400
    срок истек
    23.04.2023
    02.05.2023
    Электронный аукцион
    #244594716
    170 477
    Обеспечение контракта:
    1%
    срок истек
    23.04.2023
    02.05.2023
    Запрос котировок
    #244594658
    800 132
    срок истек
    23.04.2023
    03.05.2023
    Тендер №244594588
    ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ
    Электронный аукцион
    #244594588
    22 254
    срок истек
    -
    25.04.2023

    Тендеры из региона Чистоозерное

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Единственный поставщик
    #244585598
    8 774
    срок истек
    21.04.2023
    21.04.2023
    Единственный поставщик
    #244585596
    1 160 000
    срок истек
    18.04.2023
    18.04.2023
    Электронный аукцион
    #244545088
    152 027
    Обеспечение контракта:
    5%
    срок истек
    21.04.2023
    02.05.2023
    Электронный аукцион
    #244545027
    156 406
    Обеспечение контракта:
    5%
    срок истек
    21.04.2023
    02.05.2023
    Малая закупка
    #244538919
    384 150
    срок истек
    -
    21.04.2023
    Показать больше информации о тендере