Тендер - Средства дезинфекционные №244564997

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 Извещение о проведении электронного аукциона от 21.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000153

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Москва, г. Москва, Ломоносовский проспект д. 45 г. Москва, улица Петровка 25А строение 1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 33508.30 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

335.08 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

путем внесения денежных средств согласно требованиям статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

1675.42 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям действующего законодательства или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК 33508,30

Проект контракта

1 2023ПРОЕКТ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки 33508,30

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

1 Образец ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ (в качестве обеспечения контракта) с 01.01.2022

Описание_объекта_закупки_33508,30 TЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (НОМЕНКЛАТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА) - Посмотреть таблицу с даннымиТребование_к_содержанию,_составу_заявки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению.

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦК_33508,30 ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА - Посмотреть таблицу с данными

Заказчиком учитываются не менее трех цен по заключенным и исполненным в течение трех лет контрактам, содержащимся в реестре контрактов.

Цена 4

- Посмотреть таблицу с данными

Цена 5

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

3) Расчет цены единицы медицинского изделия:

Расчет цены единицы медицинского изделия осуществляется по формуле:

где:

НЦЕ - начальная цена единицы медицинского изделия, без учета НДС;

ЦЕМ - цена единицы медицинского изделия, без учета НДС;

n - количество значений информации о цене единицы i-го медицинского изделия;

i - номер информации о цене;

- цена единицы i-го медицинского изделия, без учета НДС.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчетах заказчиком, определяется коэффициент вариации. Совокупность значений, используемых в расчете, считается однородной, потому что коэффициент вариации цены не превышает 33%.

- Посмотреть таблицу с данными

4) Расчет начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК):

Расчет НМЦК осуществляется по формуле:

где:

n – количество позиций закупаемых медицинских изделий;

– начальная цена единицы i-й позиции медицинского изделия;

НДС – налог на добавленную стоимость (если применимо для закупаемого медицинского изделия);

– количество (объем) i-й позиции закупаемого медицинского изделия.

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦК произвел Д.Е. Юденков

НМЦК с учетом оптимизации расходов, наличии бюджетных ассигнований на 2023 год составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 30 копеек.

Указанные цены действительны в 2023 г.

Образец_ПЛАТЕЖНОГО_ПОРУЧЕНИЯ_(в_качестве_обеспечения_контракта)_с_01.01.2022 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Подписи Отметки банка

- Посмотреть таблицу с данными2023%8f%90%8e%85%8a%92_%90%80%91%95%8e%84%8d%9b%85_%8c%80%92%85%90%88%80%8b%9b ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт № ____

на поставку средств дезинфекционных

г. Москва "__" _________ 20__ г.

Государственный заказчик – федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная аптека Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФКУЗ «ЦА МВД России»), от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Лапина Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), по результатам электронного аукциона, объявленного Извещением № ___, на основании протокола от "__" _____ ____ г. № ___, ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку: _________, (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение №1 к Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение №2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в сроки, определенные Контрактом, в следующем порядке:

Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресам согласно заявке:

г. Москва, Ломоносовский проспект д. 45 (далее - Место доставки)

г. Москва, улица Петровка 25А строение 1 (далее - Место доставки)

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет ____ руб. (_____) ______ коп.

Ред. №1: в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек.

Ред. №2: НДС не облагается на основании _________________________.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком по контракту, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет, связанных с оплатой контракта, если такие платежи подлежат уплате в бюджет Заказчиком.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта и заявки на участие в закупке, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. Изменить любые существенные условия Контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

4.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________

Государственный контракт № __________

Заказчик: (наименование) ____________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ________

Пункт назначения: _________

Грузоотправитель: _________

Ящик/контейнер № _______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) ________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто ______ кг.

4.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой - крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной (технической) документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

Заказчик направляет Поставщику заявку о получении Товара в Месте доставки в письменной форме или посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика

Адрес электронной почты Поставщика: _____________________

Телефон/факс Поставщика: _________________________

5.2. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в структурированном документе о приемке

5.3. При поставке Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке (далее – структурированный документ о приемке), к которому прилагаются:-

а) копия свидетельства о государственной регистрации (или информации о нем), обязательного для соответствующего вида товара.

б) декларация о стране происхождения товаров или другие документы, подтверждающие страну происхождения товаров.

в) копия сертификата соответствия (в том случае, если товар сертифицируется) и - другие документы, подтверждающие качество и безопасность товаров, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

г) товарная накладная, составленная по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

д) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями).

е) счет;

ж) счет-фактура (в случае если законодательством предусмотрено ее предоставление).

Прилагаемые к структурированному документу о приемке документы перечисленные в пп 5.3 считаются его неотъемлемой частью.

При этом, в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в структурированном документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в структурированном документе о приемке.

5.3.1. Структурированный документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику структурированного документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта структурированного документа о приемке в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.4. Заказчик и поставщик заключают настоящий контракт в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, уполномоченных на подписание контракта лиц каждой из Сторон.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку Товара на соответствие контракту, в том числе Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается в случае необходимости).

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона №44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.2.1. При обнаружении во время приемки на склад товара, у которого качество, комплектность, ассортимент, маркировка, тара или упаковка не соответствует требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего контракта, заявки, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, равно как и товара с истекшим сроком годности, Поставщик обязуется вывезти несоответствующий указанным требованиям Товар тем же рейсом. При обнаружении указанных недостатков после приемки товара на склад Поставщик обязуется вывезти несоответствующим установленным требованиям Товар по требованию Заказчика в установленный им срок.

6.2.2. Поставщик обязан передать недостающее количество товара, заменить товары, не соответствующие условиям об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Контрактом, заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения им соответствующего требования от Заказчика.

6.2.3. В том случае, если Поставщик не поставит предусмотренное настоящим Контрактом количество товаров, либо не выполнит требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров в срок, установленный п. 6.2.2. настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего приобретения товаров и приобрести их у других лиц. При этом Поставщик будет обязан возместить Заказчику расходы на их приобретение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и п. 11.21. Контракта.

6.2.4. При передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, Заказчик имеет право потребовать расторжения настоящего Контракта, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на Товар.

6.2.5. При изъятии Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до передачи Товара, Поставщик обязан возместить Заказчику принесенные убытки, в том числе возвратить уплаченные денежные средства, возместить расходы на приобретение товара у другого продавца, иные негативные последствия.

6.3. Заказчик в срок не более 1 (одного) рабочего дня следующего за днем поступления Заказчику структурированного документа о приемке, подписанного Поставщиком, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 Контракта, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе структурированный документ о приемке или мотивированный отказ от подписания структурированного документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.4. Структурированный документ о приемке, или мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику структурированного документа о приемке, мотивированного отказа от подписания структурированного документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта таких структурированного документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе.

6.5. В случае получения мотивированного отказа от подписания структурированного документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику структурированный документ о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом для направления Поставщиком структурированного документа о приемке.

6.6. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

6.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

6.8. Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику

7. Выборочная проверка Товара

7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку качества и соответствия поставляемого Товара условиям контракта и технического задания, в том числе после приемки Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей партии (серии). При этом объем поставки, и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную партию (серию) Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. В случае повторного забраковывания Товара Заказчик вправе обратиться с требованием о взыскании убытков и штрафных санкций и расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

7.7. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что подтверждается: свидетельством о государственной регистрации (или информации о нем), выданным уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности Товара подтверждается информацией, указанной на русском языке на упаковке (этикетке) Товара, либо в сопроводительных документах на товар (инструкции по применению, декларации соответствия, других документах).

8.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального Закона №44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета на 2023 год в рублях Российской Федерации.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (либо - по каждому этапу поставки Товара).

9.3. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, а также после представления в срок не позднее 3 (трех) дней с даты поставки товара документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры (в случае если законодательством предусмотрено ее предоставление.

9.4. На всех документах, перечисленных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара (либо - по факту поставки Товара по каждому этапу поставки), предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Поставщиком и Заказчиком структурированного документа о приемке, а так же на основании документов, предусмотренных пунктом 9.3 Контракта.

9.6. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 30 дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов (Приложение № 4 к Контракту).

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены по которой заключен контракт – в случае, если контракт заключен с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией). В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ.

10.2. Исполнение Контракта, гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 (в том числе ч. 3 ст. 45) Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику или применил ч. 8.1. ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ (в случае, если контракт заключен с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией). Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц. (В случае внесения денежных средств, оформление платежного поручения в соответствии с Приложением № 5 к Контракту).

10.2.1. За каждый день просрочки банком обязательств, предусмотренных независимой гарантией, банк выплачивает Заказчику неустойку, которая составляет 0,1 процента от цены Контракта.

10.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в течение 15 дней – в случае, если контракт заключен с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией). Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком в соответствующем письменном обращении.

10.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

10.6. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1., 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального №44-ФЗ.

10.7. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.9 Контракта.

Обеспечение может быть удержано (взыскано) в полном объеме Заказчиком во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

10.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность федерального бюджета.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 9.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.3 - 11.5 Контракта.

11.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку (штраф, пеню) в течение 5 (пяти) дней после получения от Заказчика соответствующего требования об уплате неустоек (штрафов, пени).

11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.11-11.13 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

11.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.15. В случае непоставки товара Поставщиком в установленный Контрактом срок, поставки некачественного товара, иных случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий Контракта, Заказчик вправе закупить у других лиц товар взамен предусмотренного Контрактом, при этом Поставщик обязан возместить Заказчику убытки в виде разницы между установленной в Контракте ценой и ценой по совершённой взамен сделки.

11.16. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажут, что просрочка исполнения, ненадлежащее исполнение обязательств по контракту произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.17. Непредоставление Поставщиком документов, подтверждающих качество и безопасность товара, установленных действующим законодательством Российской Федерации и контрактом, отсутствие надлежащих сопроводительных документов, является основанием для отказа в приемке товаров Заказчиком. Сложившуюся ситуацию следует рассматривать как непоставку товаров Заказчику Поставщиком.

11.18. Уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.

11.19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в сумме, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени). В данном случае на основании статьи 313 Гражданского кодекса исполнение обязательства Поставщика по государственному контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации может быть возложено на государственного заказчика.

11.20. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки Товара не в полном объеме и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего уведомления.

11.21. В случае начисления неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойки (штрафы, пени).

11.22. Заказчик вправе списать неустойку (штраф, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (в редакции Постановления Правительства РФ от 23.03.2022 № 439).

Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2023 г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по контракту, но не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств, от выплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, от иной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3. Контракт может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и контрактом.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

12.5. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- в случае просрочки поставки товара более чем на 10 (десять) календарных дней;

- в случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков более чем на 10 (десять) календарных дней;

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного (более двух раз) нарушения сроков поставки товаров.

12.6. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

12.9. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

12.10. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём товаров, переданных Поставщиком.

12.11. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

12.12. При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены в соответствии с установленными ПП РФ от 05.02.2015 г. № 102 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ограничениями заявки (окончательные предложения), которые содержат предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень № 1 и происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), замена медицинского изделия на медицинское изделие, страной происхождения которого не является государство - член Евразийского экономического союза, и замена производителя медицинского изделия не допускаются.

13. Исключительные права

13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые невозможно было предвидеть и предотвратить.

14.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Контракту, незамедлительно возобновляет их исполнение.

14.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

14.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

14.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в настоящем разделе Контракта, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Контракта, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Контракта.

В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Контракта.

15. Уведомления

15.1. Ни одна из Сторон не вправе осуществлять какие-либо действия, запрещенные законодательством Российской Федерации или иным законодательством о противодействии коррупции (антикоррупционное законодательство Российской Федерации), в том числе ни одна из сторон, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе осуществлять какие-либо платежи, предлагать или передавать какие-либо ценности прямо или косвенно любым лицам, если это приведет к нарушению антикоррупционного законодательства.

16. Заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.1.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в письменной форме или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно одной из сторон Контракта.

16.2. Обязательства по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

16.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

16.4. Контракт заключается в форме электронного документа и подписывается со стороны Заказчика и Поставщика электронными цифровыми подписями уполномоченных лиц.

16.5. Платежные реквизиты Заказчика, указанные в ст.17 настоящего контракта, используются только для оплаты Заказчиком поставленных Поставщиком Товаров по настоящему контракту. Оплата неустоек, штрафов, убытков, перечисление сумм обеспечения исполнения контракта, возврат излишне уплаченных денежных средств и другие платежи со стороны Поставщика не могут быть осуществлены по реквизитам, указанным в п.17 контракта.

16.6. Ни одна из Сторон не вправе осуществлять какие-либо действия, запрещенные законодательством Российской Федерации или иным законодательством о противодействии коррупции (антикоррупционное законодательство Российской Федерации), в том числе ни одна из сторон, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе осуществлять какие-либо платежи, предлагать или передавать какие-либо ценности прямо или косвенно любым лицам, если это приведет к нарушению антикоррупционного законодательства.

16.7. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

- Посмотреть таблицу с данными

17. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Контракту

от "__" ______ 20__ г. №___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Характеристики и количество предлагаемой продукции должны соответствовать настоящим техническим требованиям.

2. Продукция должна быть разрешенной к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые свидетельства о государственной регистрации (или информации о нем), иные разрешительные документы, сертификаты соответствия.

3. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Товар должен быть не использованным ранее, упакован способом, не допускающим перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке.

4. В случае предоставления недостоверной информации Участник отстраняется от дальнейшего участия в торгах.

5. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией при поставке товара.

6. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № ___

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № ___

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Отметки банка

- Посмотреть таблицу с данными

Согласно Приказа Минфина России от 23.06.2020 № 119н с 01.01.2021г. плательщик указывает код нормативного акта в поле 22 «Код» платежного поручения. В случаи отсутствия кода, платеж попадает на невыясненные поступления.