Тендер - Поставка хозяйственных товаров №244465848

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть48  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "АЛЬТЕРРА" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) контракт_на_хознужды_(4-2023г.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____________

ИКЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Новоалтайск «___» ____________2023 г.

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новоалтайску, действующий от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Завьялова Валерия Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту «Поставщик» обязуется осуществить поставку «Государственному заказчику» хозяйственных товаров (далее - товар) в ассортименте и количестве, указанными в спецификации (Приложение к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а «Государственный заказчик» обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный товар. Поставка товара осуществляется «Поставщиком» по адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябренок, д.42.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

• Цена контракта составляет _______________ рублей _________ копеек.

2.2.Цена контракта включает в себя все расходы «Поставщика», связанные с поставкой товара в полном объеме, в том числе стоимость материалов, транспортные расходы, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы «Поставщика», связанных с исполнением контракта.

2.3.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты подписания документа о приемке товара (работы, услуги), в том числе документа о приемке отдельного этапа.

2.5.Оплата производится за счет средств федерального бюджета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности «Поставщика»:

3.1.1.«Поставщик» обязан в срок не позднее 2 рабочих дней с момента подписания данного контракта поставить «Государственному заказчику» предусмотренный Контрактом товар одной партией в полном объеме.

3.1.2.«Поставщик» обязан предварительно согласовать с «Государственным заказчиком» точное время и дату сдачи - приемки товара и передать «Государственному заказчику» два экземпляра товарно - транспортной накладной.

3.1.3.«Поставщик» обязан предоставить товар, соответствующий государственным стандартам, условиям, применяемым для данного вида товара.

3.1.4.«Поставщик» обязан предоставить «Государственному заказчику» документы, подтверждающие качество поставляемого товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

3.1.5.«Поставщик» вправе требовать от «Государственного заказчика» оплату за поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.6.«Поставщик» вправе запрашивать и получать от «Заказчика» информацию, необходимую для выполнения Контракта.

3.1.7. «Поставщик» обязан за свой счет заменить товар, не соответствующий стандартам, условиям, иной документации или условиям Контракта.

3.2. Права и обязанности «Государственного заказчика»:

3.2.1.«Государственный заказчик» вправе при приемке товара проверить его объем и качество на соответствие требованиям, установленным в настоящем Контракте.

3.2.2.«Государственный заказчик» обязан принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта только в том случае, если поставляемый товар соответствует государственным стандартам, условиям.

3.2.3.В том случае, если поставляемый товар не соответствует стандартам, условиям, «Государственный заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт с возмещением понесенных убытков.

3.2.4.«Государственный заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Решение «Государственного заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1.Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен соответствовать государственным стандартам, условиям, подтверждаться сертификатом на поставляемый товар и условиям настоящего Контракта.

4.2.К обязательным условиям относятся требования к качеству товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, соответствие санитарно - эпидемиологическим требованиям.

4.3.Качество поставляемого товара подтверждается сертификатами соответствия, формулярами, паспортами, иной документацией, а так же соответствующей маркировкой. В документации «Поставщик» указывает сведения о сертификации и нормативных документах, которым должен соответствовать товар.

4.4.Если качество товара окажется не соответствующим стандартам, условиям, иной документации или условиям Контракта, «Государственной заказчик» вправе отказаться от принятия товара.

4.5.Замена товара производится «Поставщиком» в 2-х дневный срок после получения письменного уведомления «Государственного заказчика».

4.6.На момент поставки товар должен принадлежать «Поставщику» на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом иска третьих лиц.

5. ТАРА (УПАКОВКА) И МАРКИРОВКА ТОВАРА

5.1.Тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным «Государственным заказчиком», государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке) материалов.

5.2.Товар должен быть упакованы в тару (упаковку), обеспечивающую полную сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока. Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию материалов и его доставку средствами транспорта «Государственному заказчику»,

5.3.Поставка товара осуществляется «Поставщиком» путем доставки в место, указанное в спецификации, «Поставщик» обязан осуществить разгрузку (выгрузку) материалов в место указанное в спецификации своими силами и за свой счет.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1.Днем исполнения «Поставщиком» обязательств по поставке товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной, которая передается «Поставщиком» «Государственному заказчику» в день получения материалов в двух экземплярах, один из которых остается у «Государственного заказчика», а другой - у «Поставщика». В товарно-транспортной накладной указывается количество переданного товара и его стоимость. Поставка товара осуществляется по адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябренок,42.

6.2.При приемке товара по количеству и качеству «Стороны» руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Государственный Заказчик» направляет «Поставщику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных «Поставщиком».

7.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в размере 10 процентов цены контракта, что в денежном выражении составляет _____________ рублей __________ копеек.

7.4. В случае просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.7.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей,

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустойки не освобождает «Поставщиком» от исполнения обязательства по Контракту.

7.10. «Поставщик» возмещает убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязательств по Контракту и осуществления закупки «Государственным заказчиком» у иных контрагентов, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.11. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств: пожара, наводнения и других стихийных бедствий, военных действий любого характера, изменений действующего законодательства в области оказания информационных услуг, делающих невозможным или существенно затрудняющим исполнение настоящего Контракта, а также других обстоятельств, находящихся за пределами контроля Сторон. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны незамедлительно оповещают друг друга о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но не позднее 14 (четырнадцати) дней после начала (прекращения) их действия. Уведомление о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств документально подтверждается соответствующими государственными органами.

7.12. «Поставщик» несет ответственность за несоблюдение мер пожарной и технической безопасности.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств: пожара, наводнения и других стихийных бедствий, военных действий любого характера, изменений действующего законодательства в области оказания информационных услуг, делающих невозможным или существенно затрудняющим исполнение настоящего Контракта, а также других обстоятельств, находящихся за пределами контроля Сторон. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны незамедлительно оповещают друг друга о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но не позднее 14 (четырнадцати) дней после начала (прекращения) их действия. Уведомление о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств документально подтверждается соответствующими государственными органами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 01.06.2023 года.

9.2. Расторжение контракта допускается:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами, скрепленных печатями.

10.2. При не достижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде Алтайского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными цифровыми подписями сторон на сайте оператора электронной торговой площадки. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11.2. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Контракт может быть изменен с учетом положений ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Любые изменения и дополнения к контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.5. Дополнения, изменения, приложения к контракту становятся его неотъемлемой частью с даты их подписания уполномоченными представителями Сторон.

11.6. Исполнение обязательств по контракту не может быть возложено «Поставщиком» на третье лицо без письменного разрешения «Государственного заказчика».

11.7. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платежных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации в течение 3 рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.

11.8. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, электронного письма с запросом подтверждения получения, телеграммы или факса.

11.9. Поставщик не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получать какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.4 Настоящий контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными цифровыми подписями сторон на сайте оператора электронной торговой площадки. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к государственному контракту

№_____________

от«__ » ___ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара: Поставляемые материалы должны быть новыми, не должны иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (поставщика), при соблюдении поставщиком правил хранения и /или эксплуатации поставляемых материалов.

Поставка осуществляется за счет сил и средств «Поставщика» по адресу Алтайский край, г. Новоалтайск ул. Октябренок д.42