Тендер - Поставка реактива №244403187

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть87 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42 (лаборатория «Центр генетических технологий ВИР», 3 этаж, помещение № 306
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_о_закупке

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова»

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

на поставку реактива для нужд лаборатории «Центр генетических технологий ВИР»

г. Санкт-Петербург

2023 год

1. Наименование Заказчика: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР).

2. Форма процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

3. Основные положения:

3.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается неконкурентный способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику), либо принимает предложение о заключении договора (договоров) от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР), утвержденного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 17.05.2022 года.

3.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования (при необходимости):

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя,

- участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.3. При необходимости Заказчик вправе предъявить к участникам закупки следующие квалификационные требования:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг.

3.4. А также иные измеряемые требования, в том числе:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

3) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние два года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в Единой информационной системе;

4) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки;

5) обладание участниками закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права.

3.5. Извещение о закупке и обоснование потребности о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) носят уведомительный характер и не предполагают при их размещении в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) подачу со стороны участников закупки каких-либо заявок.

3.6. Способ закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусматривает требований к содержанию, форме, оформлению и составу заявки.

3.7. Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса и не влечет для Заказчика соответствующих гражданско-правовых последствий.

3.8. Закупка товаров, работ, услуг производится в соответствии с Планом закупок товаров, работ, услуг на 2023 год, размещенном в Единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупках (www.zakupki.gov.ru).

3.9. Извещение об осуществлении закупки размещается в Единой информационной системе не позднее дня заключения договора.

3.10. Приложение № 1 к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - проект договора.

Приложение № 2 к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - обоснование начальной (максимальной) цены договора.

• ИЗВЕЩЕНИЕ

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

- Посмотреть таблицу с данными

• ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ

в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

1) Информация о причинах и (или) необходимости осуществить закупку у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование невозможности использования иных способов закупки, не позволяющих провести конкурентную процедуру по объективным причинам, исходя фактических обстоятельств конкретной закупки):

- закупка Товара необходима в рамках средств гранта РНФ, соглашение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12 от 26.04.2021 г.

- длительность сроков проведения конкурентных способов закупки затягивает сроки поставки товара по договору и соответственно выполнение работ по гранту, что приведет к срыву сроков сдачи полугодовой отчетности в 2023 году.

2) Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей с приложением необходимых расчетов: согласно приложению № 2 к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

3) Обоснование выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением следующих документов:

а) копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);

б) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя поставщика (подрядчика, исполнителя) на подписание договора. В случае если от имени поставщика (подрядчика, исполнителя) действует иное лицо, также прикладывается доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого поставщика (подрядчика, исполнителя) действий по подписанию договора, заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также прикладывается копия документа, подтверждающего полномочия этого лица; документов, подтверждающих соответствие единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (при необходимости).

Документацию составил:

Специалист контрактной службы

Лупникова А.В.

«19» апреля 2023 г.

Документацию проверил:

Руководитель контрактной службы

Семенова О.С.

«19» апреля 2023 г.

Приложение_№_1_к_извещению,_проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1 к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку реактива для нужд лаборатории «Центр генетических технологий ВИР»

г. Санкт-Петербург «___» _____ 2023 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (сокращенное наименование - ВИР), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хлесткиной Елены Константиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙФ САЙНС» (сокращенное наименование - ООО «ЛАЙФ САЙНС»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Гумерова Марселя Ришатовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании подпункта 4 пункта 1 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке реактива для нужд лаборатории «Центр генетических технологий ВИР» (далее – Товар) в соответствии с требованиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Количество, комплектность и характеристики Товара должны соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), требованиям ГОСТ, технических регламентов и требованиям нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации.
1.3. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42 (лаборатория «Центр генетических технологий ВИР», 3 этаж, помещение № 306).
1.4. Заказчик уведомлен и согласен, что Товар, незарегистрированный в установленном законом порядке в качестве медицинского изделия, Поставщик поставляет не для медицинских целей. Дополнительно Поставщик в счете указывает информацию о том, какой Товар поставляется не для медицинских целей.
1.5. Заказчик имеет право обратиться к Поставщику за предоставлением информации о зарегистрированных и незарегистрированных в качестве медицинских изделий Товарах.

Цена Договора и порядок оплаты.
2.1. Цена настоящего Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.
Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, упаковку, маркировку, тару, уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством, расходы на транспортировку, доставку и разгрузку, страхование, а также другие затраты, связанные с исполнением Договора.
2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.4. Договора.
2.4. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения, предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.
2.5. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания средств со счета Заказчика.
2.6. Оплата Товара производится по факту поставки Товара на основании подписанных с двух Сторон универсального передаточного документа, либо товарной накладной; счета; счета – фактуры (при наличии); акта приема-передачи товара (Приложение № 2 к договору) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи товара (Приложение № 2 к договору). Авансирование не производится.
2.7. На всех документах, перечисленных в пункте 2.6. Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, наименование Поставщика, номер и дата Договора, дата оформления и дата подписания документов.
2.8. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения на 2023 год (за счет средств гранта РНФ, соглашение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12 от 26.04.2021 г).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства РФ, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. При транспортировке соблюдать условия хранения Товара, предусмотренные документацией на Товар.
3.1.3. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;
3.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.
3.1.5. Устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.6. Согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара.
3.1.7. Гарантировать Заказчику поставку качественного Товара с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации, Спецификации (Приложение № 1). При обнаружении брака Поставщик обязуется произвести замену Товара за свой счет в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты выявления соответствующих недостатков и/или дефектов.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в месте поставки;
3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
3.2.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями Договора при отсутствии
претензий относительно качества, количества, других характеристик Товара, и при наличии всех правильно оформленных документов на Товар;
3.3.2. Своевременно оплатить поставленный Товар.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
3.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;
3.4.4. Осуществлять проверку качества поставляемого Товара;
3.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;
3.4.6. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным договором;
3.4.8. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
4. Упаковка и маркировка Товара
4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту поставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.
5. Порядок поставки Товара
5.1. Срок поставки Товара: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.
5.2. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в акте приема – передачи Товара.
5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:
а) счет, счет-фактуру (при наличии), составленные по форме, в двух экземплярах – для каждой из Сторон;
б) товарная накладная либо универсальный передаточный документ, в двух экземплярах – для каждой из Сторон;
в) акт приема – передачи товаров, составленный по форме, согласно Приложению № 2 договору, в двух экземплярах – для каждой из Сторон;
г) сертификат соответствия/декларация (в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ);
д) иные документы, подтверждающие качество Товара.
6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в день поставки Товара Заказчику в ходе передачи Товара Заказчику в месте поставки и включает в себя:
а) проверку номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3. Договора;
в) контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки Товара.
По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают акт приема – передачи Товара. В случае выявления недостатков Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания акта приема – передачи Товара, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
6.2. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания акта приема – передачи Товара, поставщик и Заказчик подписывают акт приема – передачи Товара в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.1. Договора.
6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком может проводится экспертиза Товара. Экспертиза Товара может проводиться силами Заказчика и/или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.4. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества Товара осуществляется Заказчиком.
6.5. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
6.6. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается, а Поставщик обязан заменить забракованный Товар.
6.7. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.
6.8. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.
7. Качество Товара
7.1. Поставщик гарантирует Заказчику качество Товара в соответствии с требованиями, предусмотренными отчетной документацией и настоящим Договором.
7.2. Требования к сроку годности: Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 60 (Шестидесяти) календарных дней на момент поставки.
7.3. Объем предоставления гарантий качества Товара определяется в соответствии с документацией производителя. Если в течение срока гарантии обнаружатся дефекты производителя, Заказчик возвращает поставленный Товар Поставщику для замены.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки ЦБ РФ.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки ЦБ РФ.
8.4. Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого запроса.
Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
8.5. Стороны освобождаются от уплаты штрафа и(или) пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны.
8.6. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора, при наступлении хотя бы одного из следующих случаях, что должно быть подтверждено документально:

Существенное (более чем на 15%) изменение курса рубля к доллару США и Евро;

Приостановка отгрузки, либо отказ отгружать товар в Российскую Федерацию иностранным производителем или его представительством на территории РФ, либо его официальным дилером на территории РФ в связи с применением международных санкций, либо в связи с их недружественными действиями по отношению к резидентам Российской Федерации.

9. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «15» декабря 2023 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

9.3. При возникновении необходимости у Заказчика и по соглашению Сторон допускается изменение условий Договора в случаях:

- при изменении сроков исполнения обязательств по Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;

- при изменении цены Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.

9.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 рабочих дней с даты надлежащего уведомления одной из Сторон другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.6. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.7. Сторона обязана отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10-ти рабочих дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.9. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

9.10. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Договора, а Заказчик оплачивает расходы Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Договору.

9.11. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10-ти рабочих дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

9.12. По решению суда Договор может быть расторгнут в случае нарушений условий поставки Товара Поставщиком по настоящему Договору, а именно:

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки Товара.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 10-ти рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

10.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10.4. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более одного месяца, то Стороны имеют право расторгнуть Договор. Действие Договора прекращается с момента подписания соглашения Сторонами при условии оплаты причитающихся сумм за фактически поставленный Товар.

11. Порядок разрешения споров Сторон

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии со ст.35 АПК РФ.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае, если у Стороны есть основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких – либо каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, то она направляет другой Стороне письменное уведомление.

12.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

13. Заключительные положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, адреса (местонахождения), банковских и иных реквизитов, контактных телефонов, она обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону, путём направления уведомления по реквизитам электронной почты, указанным в разделе 14 и направлением оригинала документов на юридический адрес почтой или нарочно.

13.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один – для Поставщика, один – для Заказчика.

13.4. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Спецификация;

- Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара (Форма).

14. Юридические адреса и банковский реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «___» ______ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «___» _______ 2023 г.

Образец (форма)

Акт приема-передачи товара

к Договору № ____от «__» _____ 2023 года

Санкт-Петербург «___» __________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (сокращенное наименование - ВИР), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хлесткиной Елены Константиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙФ САЙНС» (сокращенное наименование - ООО «ЛАЙФ САЙНС»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Гумерова Марселя Ришатовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о следующем:

1. В соответствии с условиями Договора № от «___» ____ 2023 года, Поставщик поставил, а Заказчик принял Товар в объемах, указанных ниже:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора, составляет: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек).

3. Фактическое качество поставленного Товара соответствует (не соответствует) требованиям Договора_______________________________________________________________________.

4. Недостатки поставленного и установленного Товара выявлены/не выявлены _____________.

5. Указанный в п.1 настоящего Акта Товар поставлен «____» ______________ 2023 г.

6. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

7. Дата приемки Товара Заказчиком «____» ______________ 2023 г.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_к_извещению,_обоснование_начальной_(максмальной)_цены