Тендер - Закупка технических газов (азот жидкий) для Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России №244346500

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):Оренбургский район, пос. Нижняя Павловка, ул. Полигонная.
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.04.2023 по 26.04.2023Место предоставления документации:https://msp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_4_НМЦК_ - Посмотреть таблицу с данными2023_03_27_Извещение_АЗОТ

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение

о проведении запроса КОТИРОВОК

в электронной форме, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о договоре

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о запросе котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Содержание заявки на участие в закупке:

Заявка на участие в запросе котировок должна включать:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах его места нахождения, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо;

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель;

- ИНН участника закупки или его аналог согласно законодательству иностранного государства (для иностранного лица);

- ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, если участником закупки является юридическое лицо, или аналог ИНН таких лиц согласно законодательству иностранного государства;

- копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки. Исключение составляют случаи, когда заявка подписана:

индивидуальным предпринимателем, если участником является он сам;

лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником является юридическое лицо;

- копии документов, которые подтверждают соответствие участника установленным законодательством требованиям к поставщику, подрядчику, исполнителю. Эти документы не нужны, если необходимая информация и документы есть в открытых и общедоступных государственных реестрах в сети Интернет. В таком случае соответствие указанным требованиям достаточно задекларировать, указав адреса сайта или его страницы, где размещены данные сведения;

- копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о ее последующем одобрении, если его наличие необходимо в соответствии
с законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по итогам закупки договора либо предоставление обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

- копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если перечень таких документов указан в документации о закупке;

- наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг), а также подтверждающий эту страну документ, предусмотренный правительственным актом, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.

- декларация, предусмотренная пунктом 4.5. настоящего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.

4.2. Оформление заявки на участие в закупке.

Заявка на участие в запросе котировок должна быть на русском языке и включать в себя опись входящих в ее состав документов. Все листы заявки на участие должны быть пронумерованы. Она должна быть подписана электронно-цифровой подписью участником закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник запроса котировок подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными.

• Форма заявки на участие в закупке:

Подается в электронном виде на сайт единой электронной торговой площадки https://com.roseltorg.ru/ (см. Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

4.4. Состав заявки:

Заявка должна содержать информацию, предусмотренную пунктом 4.1 настоящего извещения, а также декларацию о соответствии участника запроса котировок согласно следующим требованиям, указанным в пункте 4.5 настоящего извещения.

Заявки участников закупки, поданные с нарушением вышеуказанных требований, будут отклонены как несоответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

4.4.1. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в пункте 4.5 настоящего извещения;

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ ВНИИПО МЧС России, утвержденного приказом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 21.09.2022 № 301;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке;

6) информация об участнике закупки отсутствует в реестре СМСП;

7) на сайте ФНС отсутствует информация о применении участником закупки специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

4.5. Требования к участникам закупки:

В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) устанавливаются следующие обязательные требования
к участникам закупки:

1) не проводится ликвидация (в отношении участника закупки – юридического лица) и нет решения арбитражного суда о признании участника несостоятельным (банкротом);

2) не приостановлена его деятельность в порядке, установленном Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) за прошедший календарный год отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Исключением являются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию. При этом их размер превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Если участник подал заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке еще не принято, участник считается соответствующим установленному требованию;

4) у индивидуального предпринимателя либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица отсутствует непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ. Также к этим физическим лицам не применено наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

5) юридическое лицо не привлекалось в течение двух лет до подачи заявки
к ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если подтверждающие информация и документы есть в открытых и общедоступных государственных реестрах в сети Интернет (с указанием адреса сайта или его страницы, где размещены эти сведения);

7) участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) он обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности, если такой результат используется при исполнении договора;

9) отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 1. Техническое задание на 2 листах;

Приложение № 2.Форма заявки на проведение запроса котировок
в электронной форме на 4-х листах;

Приложение № 3. Проект договора с приложениями на 10-и листах.

Начальник

Оренбургского филиала

ФГБУ ВНИИПО МЧС России В.И. Безбородов

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

от ________________ № ____

Техническое задание

на поставку технического газа (азота жидкого)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник

научно-исследовательского отдела

Оренбургского филиала

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

полковник внутренней службы Е.В. Вагенлейтнер

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

от ________________ № ____

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

________________ г.

Наименование _____________________________________________________

Фирменное наименование (при наличии) участника закупки _______________

Адрес юридического лица в пределах его места нахождения _______________

Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________

Паспортные данные __________________________________________________

Адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель _____________________________________

ИНН участника закупки или его аналог согласно законодательству иностранного государства (для иностранного лица) _______________________

КПП___________________________ ОГРН ______________________________

ИНН (при наличии) учредителей ______________________________________,

ИНН членов коллегиального исполнительного органа _____________________

ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, если участником закупки является юридическое лицо, или аналог ИНН таких лиц согласно законодательству иностранного государства _________________

Банковские реквизиты ________________________________________________

ОКПО____________________________ОКТМО__________________________

Дата постановки на учет в налоговом органе _____________________________

Контактное лицо ____________________________________________________

Ф.И.О. лица, имеющего право подписи заявки участника закупки, наименование и реквизиты документа, на основании которого действует ___________________________________________________________________

(наименование документа, №, дата для доверенности)

тел/факс:__________________email:__________________сайт:______________

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора по предмету запроса котировок в электронной форме, а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство Российской Федерации и нормативные акты Российской Федерации, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить договор по итогам настоящего запроса котировок в электронной форме в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Мы подтверждаем соответствие требованиям, предъявляемым к участникам закупки:

1) в отношении участника закупки – юридического лица не проводится ликвидация и нет решения арбитражного суда о признании участника несостоятельным (банкротом);

2) не приостановлена его деятельность в порядке, установленном Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) за прошедший календарный год отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Исключением являются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию. При этом их размер превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Если участник подал заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке еще не принято, участник считается соответствующим установленному требованию;

4) у индивидуального предпринимателя либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица отсутствует непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ. Также к этим физическим лицам не применено наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

5) юридическое лицо не привлекалось в течение двух лет до подачи заявки к ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если подтверждающие информация и документы есть в открытых и общедоступных государственных реестрах в сети Интернет (с указанием адреса сайта или его страницы, где размещены эти сведения);

7) участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) участник обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности, если такой результат используется при исполнении договора;

9) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мы обязуемся закупить и поставить Заказчику технические газы (азот жидкий) для Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России для Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к извещению запроса котировок в электронной форме) по адресу: Российская Федерация, Оренбургская обл., Оренбургский р-н., с. Нижняя Павловка, ул. Полигонная, и согласны с имеющимися в запросе котировок в электронной форме порядком платежей и сроком поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Цена договора составляет: ___________________ (сумма цифрами) (_______________________________________________________) (сумма прописью),

в т. ч. НДС в размере: ________ (если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) является плательщиком НДС).

- Посмотреть таблицу с данными

*Участник запроса котировок в электронной форме указывает наименование товара с обязательным указанием конкретных значений его характеристик, использованных в настоящей документации о проведении запроса котировок в электронной форме

**Участник запроса котировок в электронной форме указывает наименование страны происхождения. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая, в т. ч. НДС предложение о поставке иностранных товаров

Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Российская федерация, Оренбургская обл., Оренбургский р-н., с. Нижняя Павловка, ул. Полигонная, (далее - место доставки), согласно заявкам Заказчика.

К настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью данной заявки, по описи – на _____ стр.:

Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки. Исключение составляют случаи, когда заявка подписана: индивидуальным предпринимателем, если участником является он сам; лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником является юридическое лицо;

Копии документов, которые подтверждают соответствие участника установленным законодательством требованиям к поставщику, подрядчику, исполнителю. Эти документы не нужны, если необходимая информация и документы есть в открытых и общедоступных государственных реестрах в сети Интернет. В таком случае соответствие указанным требованиям достаточно задекларировать, указав адреса сайта или его страницы, где размещены данные сведения;

Копия решения о согласии на совершения крупной сделки или о её последующем одобрении, если его наличие необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по итогам закупки договора либо предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

Копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если перечень таких документов указан в документации о закупке;

Наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг), а также подтверждающий эту страну документ, предусмотренный правительственным актом, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.

________________________ ________________________ ________________________

(руководитель организации) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

от ________________ № ____

Проект договора

г. Оренбург «____»_____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), в лице начальника Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России Безбородова Владимира Игоревича, действующего на основании Доверенности № ИВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9-3 от 01.09.2022 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны (далее – Стороны договора), в соответствии с п.п.____ п.р. ____ р.____ «Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ ВНИИПО МЧС России» утвержденным приказом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 21.09.2022г. №301 и протокола от _________________ № ________________ (Приложение № 1 к договору), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Заказчику азот жидкий технический газ (азот жидкий) для Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России, далее «Товар» а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2 Наименование, количество, страна происхождения Товара указаны в спецификации (приложение № 2 к Договору), в сроки, по адресу и по характеристикам, предусмотренные Техническим заданием (приложение № 3 к настоящему Договору).

Цена договора

Цена Договора составляет __________ (_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС – __ процентов, ______ (______) рублей ___ копеек / без НДС).

Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:

1. цена снижается без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2. изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;

3. изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги;

4. возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.

• В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), и другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• При исполнении договора Заказчик по своему предложению вправе увеличить предусмотренные договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объем работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара..
• В случае начисления Поставщику неустойки (штрафов и/или пеней) за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки (штрафов и/или пеней).

Требования к Поставщику

Поставщик работ должен быть:

правоспособным;

создан и зарегистрирован в установленном порядке;

в отношении Поставщика не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства;

не должен быть в судебном порядке признан банкротом;

в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

деятельность Поставщика не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Поставщик должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается;

Поставщик должен иметь устойчивое финансовое состояние, подтвержденное данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы;

Поставщик не должен иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды;

у Поставщика должен быть положительный опыт поставки товаров, являющихся предметом настоящего договора, положительная деловая репутация, отсутствие отрицательных отзывов и рекламаций вследствие неисполнения договорных;

в отношении Поставщика, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки.

Обязательно наличие необходимых разрешительных документов на право выполнения работ, являющихся предметом закупки, предоставление сертификатов, свидетельств подрядной организацией и субподрядчиков (в случае их привлечения).

Обязательно наличие квалифицированного состава исполнителей, техническая оснащенность.

Поставщик обязан предоставить: карточку предприятия; копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя); копия доверенности (в случае, если от имени юридического лица действует иное лицо); выписку из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Порядок расчетов

Оплата производится безналичным расчетом в течение 7 (семи) рабочих дней от даты приемки, подтвержденной датой подписания товарной накладной или УПД и акта приёма-передачи товара обеими сторонами, а также с предоставлением Заказчику счета, счета-фактуры (счет-фактура не предоставляется Поставщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения), путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Ежеквартально Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, не позднее 20- го числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала. Во исполнение настоящего положения Исполнитель до 10-го числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала, предоставляет в адрес Заказчика акт сверки взаимных расчетов

Качество поставленного Товара

Качества поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Устранение недостатков поставки некачественного Товара.

Если Заказчиком выявлено, что Товар поставлен с недостатками, он в соответствии со ст. 475 ГК РФ вправе потребовать от Поставщика их устранения. Для этого Заказчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента выявления недостатков направляет Поставщику требование об устранении недостатков, обнаруженных во время приемки поставленного товара.

В требовании об устранении недостатков поставленного Товара Заказчик указывает выявленные недостатки и сроки их устранении.

В случае неисполнения указанного требования Заказчик согласно п. 2 ст. 475 ГК РФ вправе отказаться от Договора или поручить исправление недостатков третьему лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков.

Если при приемке Товара Заказчиком обнаружены недостатки в качестве поставленного Товара Заказчик в соответствии со ст. 475 ГК РФ ГК РФ вправе:

потребовать безвозмездного устранения Поставщиком таких недостатков;

потребовать соразмерного уменьшения стоимости Товара;

устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать от Поставщика возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков.

Порядок приемки товара

Поставка Товара осуществляется согласно Технического задания (Приложение № 3 к настоящему договору) и по заявке Заказчика, переданная Поставщику любым способом в срок не позднее двух рабочих дней до даты поставки.

Место поставки Товара: Поставщик своими силами и средствами осуществляет поставку и выгрузку товара согласно Технического задания (Приложение № 3 к настоящему договору) по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Нижняя Павловка, ул.Полигонная.

Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц.

Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика или специально созданной приемочной комиссией, включающей представителей Заказчика и Поставщика.

Поставщик по факту поставки Товара передает Заказчику следующие документы на русском языке:

- счет-фактуру (счет-фактура не предоставляется Поставщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения);

- товарную накладную;

- акт сдачи-приемки Товара в двух экземплярах;

- документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

• По результатам приемки Заказчик подписывает документы указанные в п. 6.4. В случае отсутствия замечаний - в течение 10 рабочих дней с даты приемки, а в случае обнаружения нарушений - в течение 10 рабочих дней с даты устранения нарушений.

После этого Товар считается поставленным Заказчику, а Поставщик - выполнившим свои обязательства по настоящему Договору.

• Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и могут руководствоваться Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждённой постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25 апреля 1966г. № П-7.

Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами.

Права и обязанности Заказчика

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором и Приложением №2 к настоящему договору.

Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих факт поставки товара.

Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за исполнением Поставщиком обязательств по настоящему договору.

Заказчик обязан:

Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе приемки.

Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщиком по настоящему договору.

Обеспечивать своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

Права и обязанности Поставщика

Поставщик вправе:

Требовать приемки и оплаты в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар, а Заказчик вправе досрочно принять и оплатить в соответствии с условиями договора.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Обеспечение исполнения Договора

7.1. Обеспечение исполнения Договора может предоставляться предъявлением независимой гарантии, соответствующей требованиям пункта 7.11 Договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

7.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек (5 процентов начальной (максимальной) цены Договора). Обеспечение договора перечисляется на банковские реквизиты Заказчика: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Управление Федерального казначейства по Оренбургской области (Оренбургский филиал ФГБУ ВНИИПО МЧС России л/с 20536У71159) р/с (казначейский)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделение Оренбург Банка России//УФК по Оренбургской области г. Оренбург БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,(единый казначейский счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(проставляется в поле кор.счет),КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7.3. Непредставление обеспечения исполнения Договора в установленный срок и в соответствии с пунктом 7.2 Договора признается существенным нарушением Договора Поставщиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

7.4. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Договора возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.5. По Договору должны быть обеспечены обязательства Поставщика, в том числе за исполнение таких обязательств, как оказание услуги надлежащего качества, соблюдение сроков оказания услуги, оплата неустоек (штрафов, пеней), возмещение ущерба и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

7.6. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих выполнение Поставщиком основных обязательств по Договору;

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вправе удержать из внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек (штрафов, пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Договору.

7.8. Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением Поставщика.

7.9. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, после удержания Заказчиком необходимой суммы возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 7.7. Договора.

7.10. При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, обращение за удовлетворением требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) и (или) возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Договору, происходит на условиях, предусмотренных Договором, в неудовлетворенной части (после удержания имеющихся денежных средств).

7.11. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде независимой гарантии:

7.11.1 Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям и должна содержать:

банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой;

срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере ноль целых одна десятая процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

в банковскую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по банковской гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой банковской гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

в случае продления и (или) нарушения срока исполнения обязательства или изменении обязательства по договору Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию или внести дополнительные денежные средства Заказчику на указанный Заказчиком счет в качестве обеспечения исполнения договора. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязанностей по договору в полном объеме, Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение десяти рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало обеспечивать исполнение обязанностей Поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об конкурентной закупке, в соответствии с которой заключается договор.

8. Ответственность Сторон

8.1 Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором - а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором – на срок более 14 календарных дней со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день соответствующей просрочки исполнения обязательства.

Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2 Ответственность Поставщика:

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.3 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.4 Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

8.5 Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

8.6 Условия освобождения Сторон от ответственности:

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

9.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1, 9.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1, 9.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 9.1, 9.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.5. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 9.1, 11.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

9.6. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов 9.1, 9.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 9.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

10.1 Условия настоящего Договора и информация, связанная с Договором, полученная Сторонами до заключения Договора или передаваемая Сторонами при исполнении Договора, имеют конфиденциальный характер и/или составляют коммерческую тайну соответствующей Стороны (далее - «Конфиденциальная информация»).

10.2. Для целей настоящего Договора Сторона, являющаяся получателем Конфиденциальной информации, именуется «Получающая Сторона», а Сторона, раскрывающая принадлежащую ей на законных (договорных) основаниях Конфиденциальную информацию, именуется «Раскрывающая Сторона».

10.3. Конфиденциальная информация включает в себя любую коммерческую, служебную, финансовую, техническую, инсайдерскую информацию и информацию любого иного характера и в любой форме о деятельности Стороны или аффилированных лицах Стороны, независимо от того, была ли такая информация (независимо от объема и формы) в целях Договора сообщена или передана устно, письменно, посредством электронной почты или иным способом на материальном носителе с Грифом «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА» (в акте приема-передачи, протоколе переговоров, в тексте документа и на электронных носителях) (далее – «Раскрытие Конфиденциальной информации»).

10.4. Получающая Сторона обязуется обеспечить высокую степень защиты полученной Конфиденциальной информации Раскрывающей Стороны, применять к Конфиденциальной информации Раскрывающей Стороны такие же меры по охране ее конфиденциальности в отношении нераскрытия, неразглашения или нераспространения, какие она применяет в отношении собственной аналогичной информации, которую Получающая Сторона не хочет раскрывать, разглашать или распространять.

В случае привлечения Получающей Стороной к исполнению Договора третьих лиц, передача Конфиденциальной информации третьим лицам допускается на условиях настоящего Договора с обязательным включением аналогичной оговорки о конфиденциальности.

10.5. Получающая Сторона обязуется обеспечить высокую степень защиты полученной Конфиденциальной информации Раскрывающей Стороны, применять к Конфиденциальной информации Раскрывающей Стороны такие же меры по охране ее конфиденциальности в отношении нераскрытия, неразглашения или нераспространения, какие она применяет в отношении собственной аналогичной информации, которую Получающая Сторона не хочет раскрывать, разглашать или распространять.

10.6. Обязательства, предусмотренные настоящим Договором, не применяются по отношению к Конфиденциальной информации, и Получающая Сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации на момент передачи, если такая информация:

1) являлась общедоступной на законных основаниях в момент получения или стала впоследствии общедоступной не по вине Получающей Стороны;

2) была получена на законных основаниях от иного, чем Раскрывающая Сторона, источника без обязательств о защите конфиденциальности;

3) предоставлена Получающей Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, действующих в рамках своей компетенции только в объеме поступившего запроса или фондовой биржи в соответствии с применимым правом. Получающая Сторона обязана незамедлительно проинформировать об этом Раскрывающую Сторону (если это не противоречит законодательству РФ) и в течение двух дней со дня получения такого запроса направить его копию Раскрывающей Стороне;

4) не может быть отнесена к конфиденциальной в силу действующего законодательства Российской Федерации.

10.7. Обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации, указанные в настоящей статье Договора, остаются в силе в течение пяти лет с момента Раскрытия Конфиденциальной информации по Договору.

10.8. В случае нарушения настоящего раздела, Заказчик вправе потребовать у Исполнителя возмещения убытков и уплаты штрафа в размере 10 (десяти) % стоимости Договора.

11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

11.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2 Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором.

11.3 При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Оренбургской области.

12. Срок действия, изменение и расторжение договора

12.1 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30 декабря 2023 года, а в части исполнения Сторонами обязательств по Договору до их исполнения в полном объеме.

12.2 Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной Договором и законодательством Российской Федерации.

12.3 Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных «Положением о закупках товаров, работ, услуг ФГБУ ВНИИПО МЧС России» утвержденным приказом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 21.09.2022г. №301 и законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительно соглашения к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

12.4 Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.5 Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации:

- поставки товаров ненадлежащего качества или ассортимента с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

13. Прочие условия договора

13.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2 Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

13.3 Неотъемлемой частью настоящего договора является следующее приложение:

Приложение № 1 – Протокол

Приложение № 2 Спецификация

Приложение № 3 – Техническое задание

14. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору от ____________ 20___ г.

№ __________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору от ____________ 20___ г.

№ __________

Техническое задание

на поставку технического газа (азота жидкого)

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными