Тендер - Поставка средств индивидуальной защиты, хозяйственного инвентаря №244339759

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Поставка средств индивидуальной защиты, хозяйственного инвентаря (с результатом)
Сумма контракта:	22 328,34 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	19.04.2023
Окончание:	21.04.2023 10:30:00
Тендер №:	244339759
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Бытовая химия
Возможные отрасли:	Легкая промышленность / Одежда и обувь Легкая промышленность / Хозяйственные изделия Медицина, фармакология / Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы Медицина, фармакология / Медицинское оборудование, обслуживание, исследования Химия / Бытовая химия
ОКПД2:	(141230150) Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные (162911110) Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные (172211110) Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон (172211130) Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (204131119) Мыло туалетное твердое прочее (204131121) Мыло хозяйственное I группы (212024170) Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи (221960114) Перчатки резиновые хозяйственные (222211000) Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена (222212000) Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена (257310000) Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве (259929121) Лопаты строительные (329111000) Метлы и щетки для домашней уборки (329911120) Респираторы
Регион:	Северо-западный ФО / Республика Коми
Регион поставки:	Северо-западный ФО / Республика Коми
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка средств индивидуальной защиты, хозяйственного инвентаря
Цена контракта: 22 328,34 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Перчатки рабочие	-	-	150	ПАР
2	Респиратор	-	-	75	ШТ
3	Медицинская аптечка для оказания первой	-	-	1	ШТ
4	Метла полипропиленовая	-	-	10	ШТ
5	Лопата совковая с ребром жесткости	-	-	10	ШТ
6	Грабли металлические	-	-	10	ШТ
7	Черенок деревянный	-	-	10	ШТ
8	Мешок полипропиленовый тканый	-	-	60	ШТ
9	Пакеты для мусора	-	-	6	РУЛ
10	Туалетное мыло	-	-	16	ШТ
11	Туалетная бумага	-	-	16	РУЛ
12	Перчатки резиновые	-	-	40	ПАР
13	Полотенце бумажное	-	-	10	УПАК
14	Мыло хозяйственное	-	-	2	ШТ

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на бытовая химия в Республики Коми

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Результаты тендера

Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

12 КБ

21.04.23 18:10

Действующая

Проект контракта сизы.doc	24 КБ	19.04.23 10:29	Действующая
ТЗ СИЗЫ - СОШ 39.doc	12 КБ	19.04.23 10:29	Действующая

Скачать все файлы

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в адрес Заказчика, указанного в разделе 11 настоящего договора. Разгрузка, подъем Товара в месте поставки (включая перемещение внутри здания ЗАКАЗЧИКА до указанного ЗАКАЗЧИКОМ места) производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

Качество товара и гарантийные обязательства:

Качество и безопасность поставляемого товара, которое должно соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям или иной нормативно - технической документации. Документы, подтверждающие качество и безопасность, гарантия поставляемого товара, передаются одновременно с товаром.

Проект_контракта_сизы ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № СИЗиХИТ/_______

Купли-продажи

г. Воркута _________________ 2023 года

ИКЗ _______________________________

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п.__ ч.1. ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Заказчику средства индивидуальной защиты и хозяйственный инвентарь (далее - Товар), объем, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в эксплуатации не допускается.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Цена Договора составляет __________ рублей, в том числе НДС, (без НДС).

Источник финансирования: средства бюджетного учреждения (субсидия на иные цели, средства от приносящей доход деятельности).

Цена Договора включает в себя, помимо стоимости Товара в объеме поставки, все необходимые расходы, в том числе затраты на доставку товара в адрес Заказчика, расходы по упаковке, транспортировке, оплату дополнительных станционных сборов при выдаче контейнера (багажа), раскредитовке прибывшего контейнера (багажа), вывоза контейнера (багажа) на автомашине до места доставки поставляемого товара под выгрузку, страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий его исполнения. При изменении договора Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

Расчеты за Товар, поставленный в соответствии с настоящим Договором, осуществляются в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов или счетов-фактур и товарных накладных, подтверждающих передачу Товара Заказчику в срок не более 10 рабочих дней.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке и на условиях настоящего Договора.

Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.

Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможными исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 2 рабочих дней с момента их возникновения.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Поставщик вправе:

Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Заказчик обязан:

Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Заказчик вправе:

Незамедлительно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара.

Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в адрес ЗАКАЗЧИКА указанный в разделе 11 настоящего договора.

Разгрузка, подъем Товара в месте поставки (включая перемещение внутри здания ЗАКАЗЧИКА до указанного ЗАКАЗЧИКОМ места) производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

Срок поставки: с момента подписания договора одной партией до 25 мая 2023 года.

Поставляемый Товар должен иметь упаковку, предотвращающую порчу Товара при транспортировке и хранении.

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара путем обмена факсимильными сообщениями.

В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: товарную/товарно-транспортную накладную, счет, счет-фактуру. В случае отсутствия выше названных документов Заказчик вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Прием Товара на соответствие количеству и качеству осуществляется ответственным лицом Заказчика с участием представителя Поставщика.

В случае поставки Товара, несоответствующего ГОСТу (ТУ), он подлежит замене на равное количество качественного Товара в течение 10-ти календарных дней с даты рассмотрения предъявленной Заказчиком претензии по качеству Товара за счет средств и силами Поставщика.

Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания Сторонами товарной/товарно-транспортной накладной и счета/счета-фактуры.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. Товар должен сопровождаться необходимой документацией о качестве и комплектности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Год выпуска товара – 4 квартал 2022 года – 2023 год.

Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, а также с проведением, в связи с этим, повторного контроля органами сертификации и контроля, осуществляются за счет Поставщика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Поставщик возмещает убытки, причиненные им Заказчику.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000,00 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных ПОСТАВЩИКОМ, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОСТАВЩИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Договору.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в случае одностороннего отказа от исполнения договора.

Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

при существенном нарушении Договора Поставщиком;

в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 календарных дней;

в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Договора;

установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

при существенном нарушении Договора Поставщиком.

в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 календарных дней.

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе осуществления закупки, указанного в преамбуле Договора.

установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

В случае не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Коми.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Срок действия Договора с момента подписания и действует до 30 июня 2023 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения ими всех обязательств.

Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены лишь по соглашению сторон, и в соответствии с действующим законодательством.

Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.

Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложения к Договору:

Спецификация.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к договору № СИЗиХИТ/___________

от «__» __________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272443283 ОАО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" объявляет тендер: Сода кальцинированная техническая	Электронный аукцион #272443283	6 216 408	2 дня 13.05.2024 29.05.2024
Тендер №272768420 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" "ЖИЛКОМСЕРВИС" объявляет тендер: Поставка мыла хозяйственного твердого	Электронный аукцион #272768420	63 043 Обеспечение контракта: 5%	13 часов 17.05.2024 27.05.2024
Тендер №272768442 Поставка мыла хозяйственного твердого	Электронный аукцион #272768442	63 043 Обеспечение контракта: 5%	13 часов 17.05.2024 27.05.2024
Тендер №272796642 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕНТЮКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: Поставка моющих и дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272796642	264 545	16 часов 17.05.2024 27.05.2024
Тендер №272831934 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272831934	156 990	14 часов 17.05.2024 27.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244339746 ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ	Электронный аукцион #244339746	4 600	срок истек - 19.04.2023
Тендер №244339718 Поставка моющих средств (с результатом)	Электронный аукцион #244339718	42 086 Обеспечение контракта: 1%	срок истек 19.04.2023 04.05.2023
Тендер №244339697 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗУЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка моющих средств	Электронный аукцион #244339697	42 086 Обеспечение контракта: 1%	срок истек - 04.05.2023
Тендер №244339695 Строительные материалы для текущего ремонта собственными силами (с результатом)	Единственный поставщик #244339695	1 359	срок истек 19.04.2023 -
Тендер №244339693 Поставка средств дезинфицирующих для нужд ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 города Костромы» (с результатом)	Электронный аукцион #244339693	122 802 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 19.04.2023 27.04.2023

Тендеры из региона Республика Коми

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244339509 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка электродов для анализатора газов крови	Электронный аукцион #244339509	431 648	срок истек - 27.04.2023
Тендер №244338927 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОКСИТ ТИМАНА" объявляет тендер: Конкурсный отбор поставщика ЗЧ на экскаватор HYUNDAI по заявке №3.63 для АО "Боксит Тимана"	Конкурс #244338927	См. док.	срок истек - 26.04.2023
Тендер №244338316 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка реагентов диагностических (Тест-полоски для определения биохимических показателей мочи) (3)	Электронный аукцион #244338316	683 863	срок истек - 27.04.2023
Тендер №244338306 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка рыбы свежемороженой пикши, горбуши	Электронный аукцион #244338306	149 334 Обеспечение контракта: 1%	срок истек - 27.04.2023
Тендер №244338284 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Оказание услуг по проведению компьютерной томографии	Электронный аукцион #244338284	41 760 Обеспечение контракта: 1%	срок истек - 27.04.2023

Тендер - Поставка средств индивидуальной защиты, хозяйственного инвентаря №244339759

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Тендеры из региона Республика Коми