Тендер - Поставка чистящих и моющих средства №244337455

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 57
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.04.2023 по 27.04.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_аукциона_44-ЭА-223ФЗ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Тюменской области»

___________________/Фольмер А.Я./

«19» апреля 2023 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 44-ЭА/223ФЗ

на право заключения договора

на поставку чистящих и моющих средств

(закупка для субъектов малого и среднего предпринимательства)

г. Тюмень

2023 г.

ЧАСТЬ I

ПУБЛИКАЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ
1.1. Публикация извещения и документации об аукционе в электронной форме осуществляется на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) http://www.rts-tender.ru (ООО «РТС-тендер» – Электронная торговая площадка) и в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).
1.2. Извещение и документация на проведение аукциона в электронной форме, размещенные на сайте http://www.rts-tender.ru (ООО «РТС-тендер» – Электронная торговая площадка) и www.zakupki.gov.ru в интернете, подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заказчика.
1.3. Заказчик при осуществлении аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей.
1.4. Заказчик может внести изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме.
1.5. Заказчик может отказаться от проведения аукциона в электронной форме.
1.6. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, указанных в извещении и документации об аукционе в электронной форме.
1.7. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.1. Участником закупки может являться любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки.
2.2. Участник процедуры закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
2.3. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки должен пройти аккредитацию на электронной торговой площадке по адресу: http://www.rts-tender.ru (ООО «РТС-тендер» – Электронная торговая площадка).
2.3.1. Обмен между участником аукциона в электронной форме, заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением закупки, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
2.4. Заявка на аукцион в электронной форме подается участником закупки в форме электронного документа. Электронные документы участника аукциона в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.
2.4.1. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
2.4.2. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
2.5. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия независимой гарантии. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств или предоставлением независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки самостоятельно.
2.5.1. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).
2.5.2. Требования и условия независимой гарантии предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке установлены в пункте 25 Информационной карты аукциона в электронной форме.
2.6. Оператор электронной площадки направляет в банк информацию для прекращения блокирования денежных средств на специальном банковском счете участника закупки в течение 1 часа с момента наступления одного из следующих случаев:
а) отклонение заявки на участие в конкурентной закупке;
б) отмена заказчиком конкурентной закупки.
2.7. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

уклонение или отказ участника закупки (единственного участника закупки) от заключения договора;

не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

В случаях, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Раздела, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Возврат независимой гарантии в случаях, указанных в пункте 2.6. настоящего раздела, заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

2.8. В случае если осуществляется закупка, в которой установлено ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размер обеспечения заявки не может превышать два процента максимального значения цены контракта.

2.8.1. Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии у участника закупки обеспечения заявки на участие в такой закупке (в случае установления требования обеспечения заявок на участие в такой закупке)

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Заявка на участие в аукционе в электронной форме предоставляется одновременно в виде двух частей, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени участника закупки в электронной форме.

3.1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета такой закупки.

Первая часть заявки на участие в аукционе не должна содержать сведений об участнике закупки и (или) ценовом предложении и (или) о его соответствии единым требованиям.

3.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

анкету участника процедуры закупки, содержащую следующую информацию:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки является индивидуальный предприниматель;
в) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
г) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц.
Примерная форма анкеты приведена в Приложении №2 Документации об аукционе в электронной форме.

копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" подпункта 6 настоящего пункта;

копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:
а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;
б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;

декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке (представляется в составе заявки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;
г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
з) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета такой закупки;

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;

сведений об участниках закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка.

3.4. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

3.5. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, предложений на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Заказчик вправе на любом этапе закупки проверить соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в документации о закупке.

3.6. Инструкция по заполнению заявок на участие в аукционе в электронной форме.

3.6.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2 настоящего раздела документации об аукционе в электронной форме. Указанные электронные документы подаются одновременно.

3.6.2. При подготовке заявки на участие в аукционе в электронной форме участниками закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.3. Сведения, содержащиеся в заявках участников закупки, должны быть достоверными и не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.4. Заявку на участие в аукционе в электронной форме участник закупки составляет, руководствуясь данной документацией об аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона в электронной форме.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

4.1. При проведении аукциона в электронной форме Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе в электронной форме в единой информационной системе в срок, предусмотренный положением о закупке товаров, работ, услуг, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона в электронной форме.

4.2. Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на электронной площадке без взимания платы.

4.3. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При этом документация об аукционе предоставляется в письменной форме без взимания платы.

4.4. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить в адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме.

4.5. В течение трех рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, в случае если данный запрос поступил не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.

4.6. Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

4.7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые Заказчиком, в извещение о проведении аукциона, документацию аукциона, разъяснения положений документации аукциона размещаются Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, документацию аукциона срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее чем 5 дней.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе.

5.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в документации об аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:

дату подписания протокола;

количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дату и время регистрации каждой такой заявки;

результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения Комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его таковым.

5.4. Протокол, указанный в пункте 5.3. настоящего Раздела в течение трех дней со дня его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе в единой информационной системе.

5.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

5.6. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.7. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в электронной форме в случае, если:

не предоставлены сведения, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей документации, или предоставлены недостоверные сведения;

сведения не соответствуют требованиям документации об аукционе в электронной форме;

участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;

в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

первая часть заявки содержит сведения об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении.
5.8. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6.1. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и в Информационной карте о проведении аукциона в электронной форме. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки. Дата проведения аукциона указана в пункте 20 Информационной карты.

6.2. Аукцион проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

6.3. Участник аукциона также вправе подать предложение о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, независимо от «шага аукциона», при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего раздела.

6.4. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о сумме цен единиц товаров, работ, услуг с учетом следующих требований:

"шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной сумме цен единиц товаров, работ, услуг;

снижение текущего минимального предложения о сумме цен единиц товаров, работ, услуг осуществляется на величину в пределах "шага аукциона";

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, равное ранее поданному этим участником предложению о сумме цен единиц товаров, работ, услуг или большее чем оно, а также предложение о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, равное нулю;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, сниженное в пределах "шага аукциона";

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

6.5. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 6.12. настоящего раздела, суммы цен единиц товаров, работ, услуг,, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящим разделом.

6.6. От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, указываются все предложения о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, в соответствии с пунктом 6.7 настоящего раздела.

6.7. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников аукциона о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, составляющее 10 минут от начала проведения аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, а также 10 минут после поступления последнего предложения о сумме цен единиц товаров, работ, услуг. Время обновляется автоматически. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой сумме цен единиц товаров, работ, услуг, не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

6.8. В течение 10 минут с момента завершения аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 6.7. настоящего раздела любой участник аукциона вправе подать предложение о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной сумме цен единиц товаров, работ, услуг на аукционе, независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 6.3 и 6.4 настоящего раздела.

6.9. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках аукциона в электронной форме.

6.10. Во время проведения аукциона в электронной форме оператор электронной площадки отклоняет предложение о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным регламентом ЭТП.

6.11. В случае если была предложена сумма цен единиц товаров, работ, услуг, равная сумме, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, поступившее ранее других предложений.

6.12. В случае, если при проведении аукциона сумма цен единиц товаров, работ, услуг снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

При этом учитываются следующие особенности:

участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из максимального значения цены договора.

6.13. В течение одного часа после окончания предложений о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о сумме цен единиц товаров, работ, услуг, содержащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о сумме цен единиц товаров, работ, услуг и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о сумме цен единиц товаров, работ, услуг каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.

6.14. После размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.13. настоящего раздела, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, поданных участниками аукциона.

6.15. В случае если в течение 10 минут после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из участников аукциона не подал предложение о сумме цен единиц товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 6.6. настоящего раздела, аукцион признается несостоявшимся.

6.16. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим разделом, независимо от времени окончания аукциона.

6.17. При осуществлении электронного аукциона проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

7.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

7.1.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 6.15 настоящего раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией на проведение аукциона в электронной форме.

7.1.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом. Для принятия указанного решения комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в аукционе в электронной форме.

7.1.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, направленные в соответствии с пунктом 6.15 настоящего раздела.

7.1.4. В случае если в соответствии с пунктом 7.1.3 настоящего раздела не выявлены заявки на участие в аукционе в электронной форме, соответствующие требованиям, установленным документацией на проведение аукциона в электронной форме, комиссия принимает решение о том, что аукцион в электронной форме не состоялся.

7.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать 7 (семь) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.

7.1.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией на проведение аукциона в электронной форме, в случае:

непредставления документов, определенных пунктом 3.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, отсутствия документов или их несоответствия требованиям документации на проведение аукциона в электронной форме, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;

несоответствия участника закупки требованиям, установленным в настоящей документации.

7.1.7. В случае принятия решения о соответствии заявок на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией на проведение аукциона в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, поданных всеми участниками аукциона в электронной форме, принявшими участие в аукционе в электронной форме, решения о соответствии более одной заявки указанным требованиям комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Протокол, составленный по итогам аукциона в электронной форме (далее - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:

дата подписания протокола;

количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.

Не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокол размещается заказчиком на электронной площадке и в Единой информационной системе.

7.1.8. Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую сумму цен единиц товаров, работ, услуг, путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работ, услуг, указанных в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона сумма цен единиц товаров, работ, услуг снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

7.1.9. После размещения протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией на проведение аукциона в электронной форме, уведомления о принятом решении.

7.1.10. В случае если комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме вносится информация о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся.

7.1.11. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявки на участие в аукционе в единой информационной системе направляет участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, который заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной сумме цен единиц товаров, работ, услуг, указанных в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении аукциона, документацией об аукционе с учетом положений, установленных Постановлением Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», путем включения цены единиц товаров, работ, услуг предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При заключении договора цена единицы товара, работы, услуги, сумма цен единиц товаров, работ, услуг не может превышать начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, указанных в извещении о проведении аукциона. Цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы пропорционально снижению начальной суммы цен указанных единиц, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт.

8.2. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор обеспечения исполнения договора, указанного в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в п. 27 Информационной карты аукциона в электронной форме способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставления указаны в Информационной карте аукциона в электронной форме. Обеспечение исполнения договора возвращается поставщику (исполнителю) при условии надлежащего исполнения поставщиком (исполнителем) всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком (исполнителем) в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора.

8.3. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

8.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола заказчик направляет оператору электронной площадки без своей подписи проект договора, который составляется путем включения цены договора, цены единиц товаров, работ, услуг, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к документации о таком аукционе.

8.5. Оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, победителю аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

8.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления заказчиком оператору электронной площадки проекта договора победитель электронного аукциона направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

8.7. Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Раздела, направляет оператору электронной площадки протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

8.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления победителем электронного аукциона оператору электронной площадки в соответствии с пунктом 8.7 настоящего Раздела протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи направляет оператору электронной площадки доработанный проект договора либо проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона.

При этом направление заказчиком оператору электронной площадки проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона направил оператору электронной площадки протокол разногласий в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта договора.

8.9. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления заказчиком оператору электронной площадки документов, предусмотренных пунктом 8.8 настоящего Раздела, победитель электронного аукциона направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

8.10. Оператор электронной площадки направляет заказчику проект договора и документ об обеспечении исполнения договора, подписанные электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона в электронной форме, в случае если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий.

8.11. Заказчик после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона в электронной форме, направляет оператору электронной площадки договор, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

8.12. Оператор электронной площадки после получения договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, направляет подписанный договор победителю аукциона в электронной форме.

8.13. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки победителю аукциона в электронной форме договора в соответствии с пунктом 8.12. настоящего Раздела.

8.14. Наименование страны происхождения поставляемого товара включается заказчиком в договор на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

8.15. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник в срок установленный пунктом 8.6. настоящего Раздела не направил оператору электронной площадки проект договора или протокол разногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, а также подписанный электронной подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, при условии что заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора.

8.15. В случае уклонения от заключения договора победителя аукциона в электронной форме Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона в электронной форме, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.

8.16. Проект договора, в случае согласия участника аукциона в электронной форме заявке на участие в аукционе в электронной форме которого присвоен второй номер, заключить договор составляется заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником.

8.17. Проект договора подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 10 дней с даты признания победителя аукциона в электронной форме уклонившимся от заключения договора. Участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, вправе подписать договор и передать его заказчику в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты направления заказчиком проекта договора. Одновременно с подписанным экземпляром договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

8.18. В случае если участник аукциона, заявке на участие в аукциона которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный пунктом 8.17 настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона, заявке на участие в аукциона которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

8.19. После определения победителя по итогам проведения закупки и Заказчик принял решение о заключении договора с победителем закупки или при проведении закупки поданы единственная заявка, единственное предложение на участие в закупке и такая заявка, такое предложение соответствует требованиям, установленным извещением о проведении закупки, документацией о проведении закупки и содержит предложение о цене единицы товара, работы, услуги, сумме цен единиц товара, работ, услуг, не превышающее начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен единиц товара, работ, услуг, указанные в извещении о проведении закупки, и Заказчик принял решение о заключении договора с таким участником закупки в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора, в случае установления факта несоответствия требованиям подпункта 6 пункта 3.2. раздела 3 части I настоящей документации.

8.20. В случае отказа Заказчика от заключения договора в соответствии с пунктом 8.19 настоящего Раздела, Заказчик составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе с учетом функционала единой информационной системы в течение трех дней после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

8.21. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации локальным актом Заказчика, либо в связи с особенностью заключаемого договора для его заключения дополнительно необходимо одобрение (согласование), договор заключается только после такого одобрения (согласования). В указанных случаях сроки для заключения договора, начинают течь с момента получения Заказчиком соответствующего документа, подтверждающего одобрение (согласования) договора.

8.22. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

8.23. Если срок подписания договора изменен по основаниям, установленным пунктами 8.21, 8.22. документации об аукционе в электронной форме, сроки исполнения обязательств по договору соразмерно продлеваются.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

в случаях уменьшения ранее запланированных планом финансово-хозяйственной деятельности лимитов денежных средств. При этом заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены, максимального значения цены договора и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором;

в случае изменения ставки налога на добавленную стоимость;

В случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. В этом случае стороны вправе согласовать новую цену договора (цену единицы товара, работы, услуги), количество товаров, объем работ, услуг, срок исполнения договора.

9.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

9.4. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

9.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.6. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, с которым в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, с согласия такого участника процедуры закупки.

9.7. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

9.8. Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, подлежат направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

ЧАСТЬ II

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(закупка для субъектов малого и среднего предпринимательства)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к документации об аукционе

в электронной форме № 44-ЭА/223ФЗ

Техническое задание

на поставку чистящих и моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к техническому заданию

Наименование и характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме № 44-ЭА/223ФЗ

Форма анкеты на участие в аукционе в электронной форме*

Заказчику

Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

Фольмеру А.Я.

Анкета участника процедуры закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Документы, предусмотренные пунктами 18.3., 18.4 Документации об аукционе в электронной форме;

Иные документы, прилагаемые по усмотрению участника закупки. - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 3
к документации об аукционе
в электронной форме № 44-ЭА/223ФЗ
ДОГОВОР № 44-ЭА/223ФЗ
на поставку чистящих и моющих средств
г. Тюмень «__» ______ 202__ г.
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Фольмера Александра Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» от 20.09.2022 г. (далее - Положение), на основании результатов осуществления закупки способом проведения аукциона в электронной форме (Протокол от «___»_____________202___ года №_____________________) заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку чистящих и моющих средств (далее – Товар) в соответствии с приложением № 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в приложении № 1 к Договору.

ЦЕНА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Максимальное значение цены Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС, исчисленной по ставке, действующей на период оплаты по договору, в соответствии с п.3 ст.164 Налогового кодекса РФ (при применении участником НДС, если НДС не облагается, указать основание).
Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора.
2.2. Сумма цен единиц товаров с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей, и расходов Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора, определена по результатам аукциона в электронной форме и составляет _________________ (___________) рублей ___ копеек.
2.3. Цена единицы товара является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена единицы товара указана в Приложение №1 к Договору.
2.4. Общее количество каждой единицы товара определяется в соответствии с фактической потребностью Заказчика в пределах максимального значения цены настоящего Договора.
2.5. Источник финансирования настоящего Договора – средства бюджетного учреждения.
2.6. Оплата осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара в ходе исполнения Договора, но в размере, не превышающем максимальное значение цены Договора, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
2.7. В случае изменения расчетного счета Поставщика обязан в срок, установленный пунктом 11.2. Договора в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.8. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются:
- сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору,
- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора,
- размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения,
- порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков,
- итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.
2.9. При подписании Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленного товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Поставщиком счета.
2.10. Если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.8 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.
2.11. В случаях, предусмотренных пунктом 2.10 Договора, оплата поставленного товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком Актов о приемке поставленного товара и представленных Поставщиком счетов.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Поставщик доставляет Заказчику Товар, соответствующий требованиям и характеристикам, указанными в приложении № 1 к настоящему Договору (далее – Техническое задание).
3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 57.
3.3. Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения заявки Заказчика. Период направления заявок: с даты заключения договора до 20.11.2023.
3.4. Поставщик должен известить Заказчика о точном времени и дате поставки, транспортном средстве (марка, государственный регистрационный знак, габариты), осуществляющим доставку Товара телефонограммой или по электронной почте не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.
3.5. После поставки Товара Поставщик производит погрузку, разгрузку, подъем (спуск), доставку до места размещения (установки) Товара в любое помещение, определяемое Заказчиком. При наличии материалов, обеспечивающих транспортировку (пленка, поддоны/паллеты, коробки) Поставщик обеспечивает вывоз этих материалов с территории Заказчика.
3.6. При поставке Товара Поставщик обязан учитывать режим работы учреждения и обеспечить окончание вышеуказанных мероприятий не позднее времени окончания работы Заказчика.
3.7. Поставщик, в день поставки Товара, передает Заказчику один из следующих пакетов документов о приемке:
а) товарно-транспортная накладная с счет-фактурой (счет-фактура предоставляется в случае наличия у Поставщика обязанности по уплате НДС);
б) универсальный передаточный документ, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Одновременно с передачей документов о приемке, указанных выше, Поставщик передает Заказчику следующие документы на русском языке:
- счет;
- документы, подтверждающие качество товара (паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию и т.д.).
3.8. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара и получения документов в полном объеме, указанных в п. 3.7 Договор, осуществляет приемку поставленного Товара по качеству, количеству, комплектности и соответствию требованиям Договора.
3.9. В случае обнаружения несоответствия Товара и (или) документов, указанных в пункте 3.7. Договора, условиям Договора, Заказчик фиксирует такое несоответствие в акте выявленных недостатков с последующим предоставлением Поставщику одного экземпляра подписанного со стороны Заказчика.
3.10. По факту приемки Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает документы о приемке Товара, указанные в пункте 3.7. Договора либо в те же сроки направляется мотивированный отказ от приемки Товара с актом выявленных недостатков.
3.11. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки и (или) заменить Товар ненадлежащего качества за счет собственных средств и своими силами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вручения Поставщику мотивированного отказа.
3.12. В случае нарушения срока поставки Товара, Заказчик направляет в адрес Поставщика претензию о нарушении условий Договора. Срок устранения нарушений условий Договора не может превышать 10 (десять) рабочих дней.
3.13. При нарушении срока поставки Товара и не устранения такого нарушения в установленные в пунктах 3.11., 3.12. Договора сроки, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с применением к Поставщику штрафных санкций.
3.14. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
3.15. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар с наименованием, в количестве, комплектности и с иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Приложении №1 к Договору.
4.1.2. Обеспечить передачу документов, указанных в пункте 3.7. Договора в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.3. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4.1.4. В случае несогласия с предъявленными Заказчиком претензиями, предоставить доказательства соответствия Товара требованиям настоящего Договора.
4.1.5. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
4.2.2. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно разделу 2 Договора.
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по Договору.
4.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.
4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направить его Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
4.4.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. В случае принятия Заказчиком решения о проведении экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций приемка поставленного Товара переносится на срок необходимый для проведения такой экспертизы.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным в настоящем Договоре и Техническом задании.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в следующем порядке:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.
6.9. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.11. В случае начисления неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Сторона по договору направляет другой Стороне, допустившей нарушение условий Договора, требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные пострадавшей Стороной убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 (десяти) дней со дня направления такого требования.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Размер обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере 5% от максимального значения цены Договора, что составляет 7 500,00 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
7.2. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде независимой гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке. Выбор способа исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств осуществляется участником закупки самостоятельно
7.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать следующим требованиям:

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии:
а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;
б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;
в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении закупки, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
7.4. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна содержать дополнительные требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и составлена по типовой форме согласно приложению № 3, данного Постановления.
7.5. Если Поставщик в качестве обеспечения исполнения Договора предоставил денежные средства, то такие денежные средства возвращаются Поставщику в срок не более 30 (тридцать) дней с даты исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором.
7.6. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
7.7. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Договором.
7.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора, либо в уменьшенном размере в соответствии с пунктом 7.6. Договора.
7.9. Обеспечение исполнения Договора распространяется в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.
7.10. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора.
7.11. Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения договора взамен банковской гарантии, если у банка-гаранта будет отозвана лицензия в срок, установленный пунктом 7.8. Договора.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.
9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.
9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Тюменской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2023 г. за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств (при наличии), обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (пеней, штрафов). Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11. ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ О ПРИЕМКЕ
11.1. Обмен документами, указанными в пункте 3.7. Договора, происходит одним из перечисленных ниже способов:
- на бумажных носителях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- электронный обмен документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного документооборота (далее – ЭДО). ЭДО распространяется только на документы, указанные в пп. «а», «б» п. 3.7. настоящего договора.
11.2. При желании и возможности осуществлять электронный обмен документами по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного документооборота, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, Заказчик направляет уведомление о наименовании доверенного оператора электронного документооборота (далее – Уведомление) на адрес электронной почты Поставщика, указанный в Договоре. В этом случае Заказчик подтверждает, что им заключен соответствующий договор с указанным в Уведомлении доверенным оператором электронного документооборота и получены усиленные квалифицированные электронные подписи.
11.3. При получении Уведомления Поставщик имеет право направить Заказчику приглашение к обмену электронными документами по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного документооборота.
11.4. Заказчик вправе принять приглашение в системе электронного документооборота. С момента принятия приглашения в системе электронного документооборота Стороны прекращают обмен документами, указанными в пп. «а», «б» п. 3.7. Договора на бумажных носителях.
11.5. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, наравне с документами, подписанными на бумажном носителе. При применении Сторонами электронного документооборота дублирование документов на бумажном носителе не производится.
11.6. Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения электронного документооборота мероприятия, в том числе заключить соответствующий договор с доверенным оператором электронного документооборота и получить усиленные квалифицированные электронные подписи, а также самостоятельно нести расходы, связанные с применением электронного документооборота.
11.7. При ведении электронного документооборота Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства РФ.
11.8. Стороны, в случае изменения любых своих реквизитов, необходимых для ведения электронного документооборота, обязуются производить регистрацию данных сведений в системах уполномоченных операторов до выпуска документа, сведения в котором подлежат замене (если технологическим регламентом оператора не установлено иное).
11.9. Стороны гарантируют и заверяют друг друга, что они приложат все усилия для обеспечения конфиденциальности ключей электронных подписей. Сторона, которой стало известно о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, обязана одновременно с уведомлением удостоверяющего центра выдавшего сертификат ключа проверки электронной подписи уведомить другую Сторону о данном факте и отказаться от использования данной подписи.
11.10. Стороны обязуются приостанавливать обмен Электронными документами в следующих случаях:
- несоблюдение одной из Сторон требований по передаче Электронных документов и обеспечению информационной безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения;
- при наличии спорных ситуаций и в процессе их разрешения, а также для выполнения неотложных, аварийных и ремонтно-восстановительных работ на принимающем и отправляющем оборудовании, при условии обязательного письменного уведомления другой Стороны о сроках проведения этих работ и приостановке;
- в случае невозможности передачи электронного документа Поставщик оформляет и передает оригиналы документов о приемке на бумажных носителях;
- при мошеннических действиях и при подозрении на мошеннические действия Сторон или третьих лиц при обмене Электронными документами.
Сторона, которой стало известно о перечисленных выше обстоятельствах, должна незамедлительно сообщить об этом другой Стороне посредством электронной почты. Стороны обязуются в максимально короткие сроки предпринять все действия, необходимые для восстановления электронного обмена документами.
12. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения у одной из Сторон наименования, адреса местонахождения, почтового адреса такая Сторона обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
12.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.
12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора.
12.6. Настоящий Договор подписывается усиленными электронными подписями на электронной площадке и хранится на электронной площадке. После заключения Договора в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.7. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
12.8. Изменение условий Договора при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) в случаях уменьшения ранее запланированных планом финансово-хозяйственной деятельности лимитов денежных средств. При этом заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены, максимального значения цены договора и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором;
2) в случае изменения ставки налога на добавленную стоимость;

В случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. В этом случае стороны вправе согласовать новую цену договора (цену единицы товара, работы, услуги), количество товаров, объем работ, услуг, срок исполнения договора.

12.9. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

– приложение №1 – Техническое задание.

14. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 44-ЭА/223ФЗ

от «___» ___________ 2023 года

Техническое задание

на поставку чистящих и моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к техническому заданию

Наименование и характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к документации об аукционе

в электронной форме № 44-ЭА/223ФЗ

Обоснование начальной суммы цен единиц товаров на поставку чистящих и моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными