Тендер - Строительные материалы №244286355

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект контракта ДХШ Строительные материалы.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт №

«Строительные материалы»

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть244

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» станицы Новопокровской муниципального образования Новопокровский район/сокращенное наименование МБУ ДО ДХШ ст-цы Новопокровской/, в лице директора Борисовой Елены Леонтьевны, действующего на основании Устава, именуемое (ый) в дальнейшем – Заказчик, с одной стороны и ____________ сокращенное наименование _________, в лице ____________ , действующего на основании __________, именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, товара для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка, в обусловленный настоящим контрактом срок и в полном соответствии с техническим заданием (описанием объекта закупки), строительных материалов в бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» станицы Новопокровской муниципального образования Новопокровский район, далее - товар.
1.2. Поставщик обязуется поставить товар согласно: техническому заданию (описанию объекта закупки) заказчика, Приложению № 1 к контракту ("Спецификация" в которой отражено: наименование товара, его качество, количество и иные характеристики) и передать его Заказчику, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить в установленном настоящим контрактом порядке.
1.3. Приложение № 1 к контракту («Спецификация»), является неотъемлемой частью настоящего контракта.

Качество, комплектность и гарантийный срок товара
2.1. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации, сертифицирован в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982, новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, упакованном в соответствии с требованиями к таре по данной группе товара, в полной комплектации и соответствовать требованиям технического задания (описанию объекта закупки) заказчика.
2.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям (характеристикам) технического задания (описанию объекта закупки) заказчика, Приложению № 1 к контракту ("Спецификации") ГОСТу, ТУ, СанПиНу и др. в соответствии с поставляемой группой товара. Сертификат соответствия, удостоверение качества и иную документацию, предусмотренную для данной группы товаров, поставщик предоставляет заказчику вместе с товаром на русском языке.
2.3. Товар поставляется заказчику в надлежащей упаковке (таре), обеспечивающей сохранность товара от повреждений, загрязнения или порчи при транспортировке всеми видами транспорта и хранении. Уборка и вывоз упаковки (тары) при необходимости производится силами поставщика и за его счет.
Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы изготовителя, адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.
2.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего контракта.
2.4.1. Остаточный срок годности на момент поставки, указан в Приложении № 1 к контракту ("Спецификации").
2.4.2. При обнаружении дефектов, несоответствия товара, поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить товар ненадлежащего качества на новый, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от заказчика (в том числе по средствам факсимильной связи).
2.4.3. На товар, переданный поставщиком взамен товара, в котором были обнаружены недостатки, остаточный срок годности той же продолжительности, что и на замененный.

Цена контракта и порядок оплаты
3.1. Цена контракта составляет сумма ______ (__________) копеек, НДС не предусмотрен, цена контракта является твердой (изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34, статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ), определяется на весь срок исполнения контракта и составляет: _________________________________________. В цену контракта входят все обязательные платежи, включая все налоги, сборы, стоимость товара, пошлины, транспортные расходы на перевозку, страхование, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость тары (упаковки) и иные расходы, связанные с исполнением контракта.
3.2. Оплата по настоящему контракту производится заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями: за счет средств муниципального бюджета, в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара (предоставления поставщиком заказчику накладных, счета (оформленных надлежащим образом)), путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, аванс не предусмотрен.
3.3. В случае изменения расчетного счета поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет поставщика, несет поставщик.
3.4. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик, по согласованию с поставщиком, вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
3.5. Обязательство заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на счет поставщика.

Обеспечение исполнения контракта.
4.1. Контракт не предусматривает обеспечение его исполнения.

Сроки и порядок поставки
5.1. Поставщик осуществляет поставку товара единовременно, в течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта.
5.2. Поставщик возлагает на себя все расходы, связанные с доставкой товара непосредственно до объекта заказчика, расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Первомайская, д. 203 с предоставлением документов, подтверждающих соответствие товара.
5.3. Товар, поставляемый поставщиком, должен соответствовать обязательным требованиям ГОСТа, ТУ, СанПиНа в соответствии с поставляемой группой товара.
5.4. Поставщик обязуется письменно за 48 часов до фактической поставки сообщить заказчику о времени и дате поставки товара.
5.5. В случае невозможности произвести поставку поставщик обязан проинформировать заказчика в письменной форме не позднее 3-х дней до наступления последнего дня срока поставки. Данное уведомление не освобождает поставщика от уплаты неустойки.
5.6. Если поставщик не поставляет товар своевременно по исполнению контракта или поставляет не в полном объеме, так что поставка к сроку становится явно невозможной, заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.
5.7. Если во время поставки товара станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить поставщику срок для устранения недостатков и в случае неисполнения поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить замену товара другому лицу за счет поставщика, а также потребовать возмещения убытков.
5.8. Срок устранения недостатков, замены товара или доукомплектования устанавливается в течение 5 (пяти) дней с момента обнаружения дефектов.
5.9. Поставщик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им товаров.

Привлечение к поставке товара третьих лиц (соисполнителей).
6.1. Поставщик несет ответственность за действия по исполнению настоящего контракта третьих лиц как за свои собственные.
6.2. Поставщик обязан предоставить информацию заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения им договора или договоров с соисполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
6.2.1. Поставщик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц – соисполнителей (в т.ч. из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).
6.2.2. Поставщик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства соисполнителем в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

Приемка поставляемого товара
7.1. Прием товара по наименованию, качеству, количеству и иным характеристикам производится заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в спецификации, и иными необходимыми способами, в течение 2 (двух) банковских дней с момента поставки товара, с обязательным присутствием поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя и подписанием акта приема-передачи товара и накладной.
7.2. Заказчик обязан провести приемку с участием поставщика, осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих характеристики и качество товара или иных недостатков в товаре немедленно заявить об этом поставщику.
7.3. Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром счет-фактуру, товарную накладную и другие документы, необходимые для оприходования товара в соответствии с действующим законодательством РФ, документы, предусмотренные пунктом 2.2. раздела 2 настоящего контракта.
В случае невыполнения поставщиком условия по передаче документов, заказчик вправе отказаться от приема товара.
7.4. При обнаружении в ходе приёмки недостатков поставляемого товара, несоответствия его показателям спецификации и техническому заданию (описанию объекта закупки), составляется акт о недостатках, подписываемый заказчиком. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.
7.5. При возникновении между заказчиком и поставщиком спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений поставщиком контракта или причинной связи между действиями поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки и подписания товарных накладных заказчиком несет поставщик.
7.7. Обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты (дня) подписания сторонами акта приема-передачи товара и накладной.
7.8. При просрочке передачи или приемки товара риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также поставки товара несет сторона, допустившая просрочку.

Права и обязанности сторон
8.1. Поставщик обязуется:
8.1.1. своевременно и надлежащим образом осуществить поставку товара, соответствующего характеристикам, количеству, качеству, наименованию по спецификации и техническому заданию (описанию объекта закупки) заказчика, предоставить заказчику надлежаще оформленные документы, предусмотренные контрактом, необходимые документы, подтверждающие качество товара;
8.1.2. обеспечить передачу товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом;
8.1.3. передать заказчику товар соответствующего качества;
8.1.4. обеспечить устранение за свой счет выявленных, в том числе скрытых недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;
8.1.5. участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с настоящим контрактом;
8.1.6. устранять недостатки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет поставщик;
8.1.7. предоставить заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
8.2. Поставщик вправе:
8.2.1. требовать от заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом;
8.2.2. требовать от заказчика полную и своевременную оплату поставленного товара согласно раздела 3 контракта.
8.3. Заказчик обязуется:
8.3.1. обеспечить своевременную приемку надлежащем образом поставленных товаров и при отсутствии претензий относительно, качества, количества и других характеристик товара в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, подписать товарную накладную и передать поставщику;
8.3.2. провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта, своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
8.3.3. произвести оплату товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 контракта.
8.4. Заказчик вправе:
8.4.1. требовать от поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по контракту, а также своевременного устранения выявленных недостатков;
8.4.2. отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям контракта;
8.4.3. требовать от поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств;
8.4.4. контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего контракта, технического задания (описания объекта закупки), спецификации;
8.4.5. при обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению поставщиком;
8.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.4.7. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственность сторон

8.1. За качество оказанных услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность за достоверность информации, указываемой в документах и материалах, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.

8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, взыскивается штраф в размере _________________________________________________, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление № 1042):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в Контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек, определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.6. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, взыскивается штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек, определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель оплачивает Государственному заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10. Изменение и расторжение контракта 10.1. Изменение контракта.

10.1.1. В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, такая Сторона обязана в течение 5 (пяти) банковских дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

10.1.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.1.3. Изменение условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 10.2. Стороны вправе расторгнуть контракт по взаимному соглашению. 10.3. Контракт может быть расторгнут по решению суда или в одностороннем порядке. 10.4. Расторжение контракта в одностороннем порядке. 10.4.1. Основания для расторжения контракта в одностороннем порядке: поставщик не соответствует требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям (ч.15 ст.95 №44-ФЗ) 10.4.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта (статья 95 № 44-ФЗ) в случае: поставки товара ненадлежащего качества, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок; неоднократного нарушения сроков поставки товаров, направив поставщику письменное уведомление (статья 523 ГК РФ).

10.4.3. Исполнитель в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в связи с не своевременной оплатой заказчиком товаров.

10.4.4. При одностороннем отказе от исполнения контракта он будет считаться расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней после получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны. 10.4.5. В случае нарушения поставщиком любого из сроков поставки товара более чем на 3 (три) календарных дня или более 2 (двух) раз в период действия контракта заказчик вправе потребовать его расторжения и взыскания с поставщика причиненных убытков. Указанное нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ). 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более 1 (одного) месяца.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой стороне неустойки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы стороны вправе расторгнуть настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков.

11.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

12. Разрешение споров

12.1. Все претензии сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются сторонами в течение 30 дней путем переговоров.

12.2. Не урегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Краснодарского края, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

13. Срок действия и порядок расторжения контракта

13.1. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до 26.05.2023 г. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

14. Заключительные положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

14.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету контракта, и ставших им известными в ходе исполнения контракта.

14.4. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной цифровой подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

15. Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ________

от "____" __________ 2023 г.

Спецификация

Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить строительные материалы, и передать в установленные сроки Заказчику в течение 7 календарных дней: - Посмотреть таблицу с данными

Цена контракта составляет: 33600,00 (тридцать три тысячи шестьсот рублей) 00 копеек.

3.Местом поставки товара является: Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Первомайская, д.203.

- Посмотреть таблицу с данными