Тендер - Поставка хозяйственных товаров №244248598

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

КОНТРАКТ №

г. Новосибирск «___» __________ 2023г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 144» (МБОУ СОШ № 144), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Долгалевой Альбины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора_________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании закупки у единственного поставщика, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее «контракт») о нижеследующем:

1.1. Поставка хозяйственных товаров для нужд МБОУ СОШ № 144 по адресу: г. Новосибирск, ул. Героев Революции,103, (далее товар), согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).

1.2. Перечень и объем поставляемых товаров определяются согласно Приложению № 1.

1.3. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Количество и качество товаров

2.1. Ассортимент, количество, характеристики и цена Товара указываются в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и не подлежат изменению.

2.2. Поставляемые товары должны соответствовать ГОСТ, ТУ, требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, новыми, ранее неиспользованными.

2.3. Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении). Доставка должна быть осуществлена транспортом и силами Поставщика в соответствующей таре и производственной упаковке.

2.4. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работахПоставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней.

2.5. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемые товары не менее 6месяцев с момента поставки, но не менее гарантийного срока, установленного производителем.

2.6. В течение гарантийного срока Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара за счетсобственных средств в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления уведомления от Заказчика. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика.

2.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока службы (срока полезного использования) Товара.

2.8. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока службы Товара.

2.9. Подписывая данный контракт, Исполнитель тем подтверждает, что соответствует обязательным требованиям к участникам закупки согласно части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.1. Товары считаются поставленными после подписания сторонами следующих документов:

- товарных накладных (или универсального передаточного документа).

3.2. В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным в контракте, или данным, указанным в сопроводительных документах, должен составляться акт, который является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику. В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании.

При обнаружении отклонений по количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (составу) представительЗаказчика обязан:

• приостановить приемку; обеспечить сохранность товара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром;
• вызвать представителя Поставщика для составления двустороннего акта.

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено ему не позднее 2-х часов с момента обнаружения отклонений.

В случае, когда Поставщик и Заказчик находятся в одном городе, представитель Поставщика должен явиться не позднее следующего дня после получения вызова, если в уведомлении не указан иной срок. В том случае, если поставщик иногородний, его представитель должен прибыть на приемку не позднее одного календарного дня после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда. Представитель организации Поставщика должен иметь при себе удостоверение на право участия в приемке товара у Заказчика.

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик имеет право провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

3.4. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь сертификат соответствия, в случае если товар подлежит обязательной сертификации, декларацию о соответствии или иные документы в соответствии с действующим законодательством.

Все расходы, связанные с возвратом бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика. Замена бракованных товаров производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков и составления сторонами соответствующего акта.

4. Цена контракта

4.1. Цена контракта, помимо стоимости товара являющегося предметом контракта, включает в себя также расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поставкой, упаковкой, хранением товара, НДС и прочие налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением данного контракта.

4.2. Цена контракта составляет___________ в том числе НДС или, в соответствии с налоговым кодексом РФ части 2 статьи 346.11 НДС не облагается.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

5. Источник финансирования

5.1.Источником финансирования контракта является бюджет города Новосибирска на 2023 год.

6. Формы, сроки и порядок оплаты

6.1. Оплата производится по факту поставки в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании товарных накладных (или универсального передаточного документа), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

6.2. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

7. Срок исполнения контракта

7.1. Поставка производится с даты заключения контракта в течении 10 рабочих дней, по заявке Заказчика. Заявка может быть подана как в устной форме (по телефону), так и отправлена по факсу или электронной почтой. Дата и время поставки товара согласовывается с Заказчиком.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042) за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

10 процентов цены Контракта (этапа), за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести возврат денежных средств, представленных в качестве обеспечения исполнения Контракта или оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

8.6. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении условий исполнения Контракта Поставщиком:

- в случае просрочки поставки Товара более чем на 3 календарных дня;

- вслучае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. Прочие условия

10.1.Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.

10.2. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Ни одна из сторон не имеет права:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

10.4. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика – получателя бюджетных средств по контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по указанному контракту своих обязательств, исполнение обязательств по перечислению неустойки по контракту в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на Заказчика. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании документа о приемке товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки.

10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий контракта, заключенного по итогам закупки, оплата контракта производится путем выплаты Поставщику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.

11. Срок действия контракта

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2023 года.

11.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правоприемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае изменения укакой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону, и заключить дополнительное соглашение, причем необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающих влияние на выполнение сторонами принятых на себя по настоящему контракту обязательств.

В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности, отсутствие у стороны денежных средств и т.п.

12.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 1 (одних) суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

12.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

13. Разрешение споров

13.1.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.

Срок рассмотрения претензий – не более 2-х дней с момента ее получения.

13.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту № __________ от «____» _____________ 2023 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего по спецификации: ______________

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272901274 Поставка дез средств	Электронный аукцион #272901274	242 090	2 дня 20.05.2024 28.05.2024
Тендер №272908834 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "НОВОСИБИРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" объявляет тендер: Поставка средства индивидуальной защиты дерматологического, очищающего	Запрос котировок #272908834	147 752	2 дня 20.05.2024 28.05.2024
Тендер №272914480 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "НОВОСИБИРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" объявляет тендер: Поставка средства индивидуальной защиты дерматологического, очищающего	Запрос котировок #272914480	147 752	2 дня 20.05.2024 28.05.2024
Тендер №272937643 Акционерное общество «Русатом Химия» объявляет тендер: Право заключения договора на Поставка гидроксида лития	Малая закупка #272937643	15 505 200	2 дня 20.05.2024 28.05.2024
Тендер №273008818 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" объявляет тендер: Клей	Запрос цен #273008818	См. док.	1 день 21.05.2024 27.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244248530 бетоноконтакт (Лакокрасочные материалы), Угол внутренний алюминиевый для плинтуса L-образного RAL 9010 (Плинтусы, порожки), Угол наружный алюминиевый для плинтуса L-образного RAL 9010 (Плинтусы, порожки), Соединительный элемент алюминиевый для плинтуса ...	Запрос предложений #244248530	См. док.	срок истек - 21.04.2023
Тендер №244248525 Средство энзимное (с результатом)	Запрос предложений #244248525	624 375	срок истек 18.04.2023 23.04.2023
Тендер №244248454 Пропитка Pinotex ореховое дерево (Лакокрасочные материалы) (номер заявки: 23582352)	Запрос предложений #244248454	См. док.	срок истек - 22.04.2023
Тендер №244248410 Средство чистящее (с результатом)	Запрос предложений #244248410	19 740	срок истек 18.04.2023 25.04.2023
Тендер №244248346 Мыло туалетное и порошок чистящий для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Городская поликлиника № 2 г. Владимира»	Электронный аукцион #244248346	17 037 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 28.04.2023

Тендеры из региона Новосибирск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244248580 товары для проведения мероприятия (Оксфорд,сетка) (с результатом)	Малая закупка #244248580	26 918	срок истек 18.04.2023 18.04.2023
Тендер №244248567 Оказание услуг по заправке, восстановлению, ремонту картриджей	Малая закупка #244248567	18 623	срок истек - 18.04.2023
Тендер №244248562 Поставка штифтов бумажных	Малая закупка #244248562	88 698	срок истек - 19.04.2023
Тендер №244248542 Поставка товара	Малая закупка #244248542	65 000	срок истек - 18.04.2023
Тендер №244248481 Общество с ограниченной ответственностью "Обской продукт" объявляет тендер: Перевозка. Груз: Мясо птицы на паллетах. по маршруту: Новосибирск - Николаевка	Запрос предложений #244248481	80 000	срок истек - 18.04.2023