Тендер - Поставка катионного флокулянта. №244131029

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть29 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг АОМесто поставки (адрес):Место поставки товара: склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 117.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.04.2023 по 26.04.2023Место предоставления документации:СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕПорядок предоставления документации:СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_о_закупке.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Утверждаю

Директор МП «Водоканал»

__________ Молчанов Н.Н.

«___»___________ 2023г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о закупке путем проведения аукциона в электронной форме

на поставку катионного флокулянта.

Ханты-Мансийск,

2023 год

Настоящая конкурентная закупка проводится в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Далее – Закон № 223-ФЗ), «Положением о закупке товаров, работ, услуг Муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования города Ханты-Мансийска.

Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:

"шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аукциона";

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

Информация о закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник контрактной службы _________________________ А.И.Ялунин

+ Обоснование НМЦК.xls - Посмотреть таблицу с даннымипроект_договора.docx ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____

на поставку катионного флокулянта

Реестровый номер закупки в ЕИС______

г. Ханты-Мансийск «­__» ______ 2022 г.

Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Молчанова Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и на основании протокола от___№________, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик принимает, а Поставщик осуществляет на поставку катионного флокулянта (далее – товар) для нужд Заказчика в соответствии с требованиями технического задания (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.2. Заказчик обязуется принять товар в порядке, предусмотренном договором, и оплатить их на условиях договора, при условии, что поставка товара осуществлена в соответствии с требованиями и условиями договора.

1.3. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора.

2. Цена Договора

2.1. Цена договора составляет ______ (________) рублей, в том числе НДС ______ (___) рублей (В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, то необходимо указать основание). Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе: стоимость товара, стоимость доставки, стоимость разгрузки товара на складе Заказчика, стоимость оформления всех сопутствующих договору документов, прочие затраты Поставщика, расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения договора.

2.2. Источник финансирования договора: Средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

2.3. Суммы, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.5. Допускается снижение цены договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара.

3. Порядок и срок оплаты товара

3.1. Оплата товара осуществляется Заказчиком безналичным путем на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта приемки – передачи товара и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной либо универсального передаточного акта. Моментом оплаты считается день списания денежных средств с счета Заказчика. Предварительная оплата по настоящему Договору не предусмотрена.

3.2. В случае изменения счета Поставщика, Поставщик обязан не позднее дня следующего за днем изменения, сообщить об этом Заказчику в письменной форме с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Поставщик.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренных Договором обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по Договору только после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или произвести оплату путем выплаты Заказчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

4. Условия поставки Товара

4.1. Место поставки (передачи) товара: склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 117.

4.2. Прием товара осуществляется Заказчиком (или уполномоченным им лицом, действующим на основании доверенности, выданной Заказчиком) в соответствии с требованиями договора.

4.3. Поставщик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты передачи направляет Заказчику извещение о точной дате передачи товара, телефоны, адрес места передачи товара по эл. почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в противном случае претензии по срокам приемки не принимаются.

4.4. При приемке товара Заказчик подписывает накладную и передает один экземпляр Поставщику. При этом подписание накладной не означает приемку товара по качеству, ассортименту и комплектности.

4.5. Для проверки соответствия качества поставленного товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае привлечения экспертной организации срок приемки товара должен соответствовать сроку проведения экспертизы указанного в договоре между Заказчиком и экспертной организацией, но не более 30 календарных дней.

4.6. После осмотра и проверки количества, качества, ассортимента и комплектности поставленного товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного Акта приемки-передачи товара либо письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки товара.

4.7. Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара в полном объеме согласно условиям настоящего договора.

Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент поставки товара.

В случае поставки товара надлежащего качества в соответствии с условиями договора, датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара в срок указанный в договоре, считается дата подписания Заказчиком накладной.

4.8. В случае недопоставки товара Поставщик обязуется восполнить недопоставленное количество товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

4.9. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки или заменить на товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

4.10. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить на товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

4.11. Заказчик вправе заявлять претензии по скрытым дефектам товара в течение гарантийного срока. Замена, ремонт и доставка товара осуществляется за счет Поставщика.

4.12. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара несет его собственник в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.13. Товар должен быть растаможен, освобожден от обязательств третьих сторон и сопровождаться следующими сопроводительными документами:

• Первичные учетные документы;
• акт приема-передачи.

4.14. Поставщик обязуется передать, также иные документы в соответствии с действующим законодательством, подлежащие передаче Заказчику.

5. Гарантия качества товара

5.1. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора.

5.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 24 месяца с момента передачи товара Заказчику.

5.3. Гарантия распространяется на весь товар.

5.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

6. Обеспечение исполнения Договора

6.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.6 Договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (договора), что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

6.3. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору.

6.5. По Договору должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком. Заказчик имеет право удерживать обеспечение исполнения договора в размере цены Договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора в случаях, если Поставщик не исполнит условия заключенного Договора.

6.6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 года N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и содержать:

6.7.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом.

6.7.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

6.7.3. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

6.7.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

6.7.5. Срок действия банковской гарантии, Указываемый срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения основного обязательства, которое должно быть обеспечено такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

6.7.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

6.7.7. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.7.8. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

6.7.9. Условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.7.10. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Поставщиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Договора.

6.7.11. Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Договора, название предмета Договора, номер закупки с Единой информационной системы в сфере закупок и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Договора.

6.7.12. Сумма, банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего Договора.

6.7.13. Срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.14. Адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.15. Возможность передачи правопреемнику бенефициара по Договору принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту.

6.8. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому путем внесения денежных средств:

6.8.1. Денежные средства в обеспечение исполнения Договора перечисляются по следующим реквизитам:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Западно-Сибирском банке ПАО "Сбербанк-России" г. Тюмень, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

6.8.2. Денежные средства возвращаются Поставщику в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия Договора) при условии надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по договору, на основании письменного требования Поставщика, в течение десяти банковских дней со дня получения требования Заказчиком, на банковский счет, указанный в требовании.

6.9. В случаях, предусмотренных частью 8 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», положения об обеспечении исполнения Договора не применяются.

6.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам конкурентной закупки, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 10 (десять) процентов цены договора (этапа).

Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 календарных дней со дня направления требования. В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.

7.3. Если Заказчиком просрочено исполнение обязательства, предусмотренного договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

8. Разрешение споров

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в Договоре.

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО-Югры.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора с проведением взаиморасчетов.

10. Порядок изменений и (или) дополнения и расторжения Договора

10.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 30.06.2022 года, за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий договор заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон договора. После заключения договора в форме электронного документа стороны изготавливают и подписывают копии договора в письменной форме на бумажном носителе, по одному для каждой из сторон.

12.2. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Перемена Поставщика при исполнении Договора не допускается, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения Поставщика. Об указанных преобразованиях юридического лица Поставщик сообщает Заказчику письменно в течение 10 (десяти) дней со дня официальной регистрации в соответствующих органах. Все изменения оформляются в письменном виде.

12.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

- Приложение № 1- Техническое задание.

- Приложение № 2- Спецификация.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к договору от «__» ________ 2022 г.

Техническое задание на поставку катионного флокулянта

1. Заказчик: Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования г. Ханты-Мансийск (МП «Водоканал»).

2. Наименование поставляемого товара: Катионный флокулянт (далее – товар).

3. Источник финансирования: Средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

4. Назначение товара: обезвоживание осадка сточных вод.

5. Гарантия качества товара.

5.1. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора.

5.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 24 месяца с момента передачи товара Заказчику.

5.3. Гарантия распространяется на весь товар.

5.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

6. Сроки поставки товара.

6.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

6.2. Место передачи товара: склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 117.

7. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование не использования ГОСТов:

Показатели «Величина заряда», «Молекулярная масса», «Внешний вид», «Цвет», «Динамическая вязкость при 25°С при концентрации раствора0,5 %, сР», «При нормальных условиях хранения в пределах 5-25°С товар должен быть стабильным в течение, месяц», «Насыпная плотность, кг/м3», «Наиболее эффективный рабочий диапазон, рН», «Химическая структура», разработаны без применения ГОСТов, поскольку действующие ГОСТы на данные показатели отсутствуют. При этом указанные технические показатели не влекут за собой ограничения участников закупки.

8. Прочие требования к товару:

Поставляемый товар должен иметь действующие следующие документы:

- Экспертное заключение в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденными решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.

- Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования».

- Все вышеуказанные документы предоставляются Заказчику в момент передачи товара.

Также поставщик в момент поставки товара Заказчику должен предоставить паспорт качества с указанием номера партии произведённого товара. Наличие паспорта качества не освобождает поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.

Товар должен поставляться в упаковке, которая должна обеспечивать полную его сохранность и предохранять от повреждений при транспортировке. Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Дата производства товара должна быть не более 3 месяцев с момента поставки товара Заказчику. Товар должен обеспечивать соответствие по указанным выше показателям. В случае несоответствия товара показателям, приведенным в данном техническом задании, Поставщик обязан заменить товар на соответствующий, в течение 15 дней с даты заявления Заказчиком требования и возместить затраты на экспертизу.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к договору № ____от «__» ________ 2022 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое задание на поставку катионного флокулянта с изм 28.04.20.docx - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание на поставку катионного флокулянта

1. Заказчик: Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования г. Ханты-Мансийск (МП «Водоканал»).

2. Наименование поставляемого товара: Катионный флокулянт (далее – товар).

3. Источник финансирования: Средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

4. Назначение товара: обезвоживание осадка сточных вод.

5. Гарантия качества товара.

5.1. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора.

5.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 24 месяца с момента передачи товара Заказчику.

5.3. Гарантия распространяется на весь товар.

5.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

6. Сроки поставки товара.

6.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

6.2. Место передачи товара: склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 117.

7. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование не использования ГОСТов:

Показатели «Величина заряда», «Молекулярная масса», «Внешний вид», «Цвет», «Динамическая вязкость при 25°С при концентрации раствора0,5 %, сР», «Гарантийный срок хранения товара со дня изготовления, месяц», «Насыпная плотность, кг/м3», «Наиболее эффективный рабочий диапазон, рН», «Химическая структура», «Минимальная температура хранения товара», разработаны без применения ГОСТов, поскольку действующие ГОСТы на данные показатели отсутствуют. При этом указанные технические показатели не влекут за собой ограничения участников закупки.

8. Прочие требования к товару:

Поставляемый товар должен иметь действующие следующие документы:

- Экспертное заключение в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденными решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.

- Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования».

- Все вышеуказанные документы предоставляются Заказчику в момент передачи товара.

Также поставщик в момент поставки товара Заказчику должен предоставить паспорт качества с указанием номера партии произведённого товара. Наличие паспорта качества не освобождает поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.

Товар должен поставляться в упаковке объемом▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдм3, которая должна обеспечивать полную его сохранность и предохранять от повреждений при транспортировке. Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Дата производства товара должна быть не более 3 месяцев с момента поставки товара Заказчику. Товар должен обеспечивать соответствие по указанным выше показателям. В случае несоответствия товара показателям, приведенным в данном техническом задании, Поставщик обязан заменить товар на соответствующий, в течение 15 дней с даты заявления Заказчиком требования и возместить затраты на экспертизу.

Начальник контрактной службы А.И.Ялунин