Тендер - Поставка оборудования и химических реактивов для подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации ОГЭ №244073384

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ Место поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.04.2023 по 17.04.2023Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:14.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):17.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с требованиями закупочной документации
Подведение итоговДата подведения итогов:17.04.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с требованиями закупочной документации %92%90%85%81%8e%82%80%8d%88%9f_%8a_%93%97%80%91%92%8d%88%8a%80%8c

Обязательные требования для участия:

-Прикладывать Описание объекта закупки

- Прикладывать Карту партнёра

-Прикладывать Справку об отсутствии задолженности в ИФНС за текущий месяц

-Заполненная спецификация (с НДС/без НДС, указание страны производителя товара)

-Подписание договора в течении одного рабочего дня после получения проекта договора от заказчика на электронной площадке.

- Приложить договор с заполненными реквизитами, преамбулой со стороны поставщика

Все прилагаемые документы должны быть в Word-формате

Требование_по_223_фз

ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЩИКУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ

Требования к поставщику:

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

Требования к участникам закупки:

1) Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров , услуг, являющихся предметом торгов;

2) Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день подачи заявки на участие в закупке;

3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в настоящей закупке;

4) Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

5) Отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков;

Перечень документов, представляемых участниками закупки в составе заявки, для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

1.1. Карточка организации (ФИО учредителей, директора, полное/краткое наименование, контакты, адрес почтовый/электронный, банковские реквизиты, контактный телефон)

1.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную соответственно, не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупки);

2. Учредительные документы участника закупки (для юридических лиц);

3. Заявка на участие на бланке, подпись и печать руководителя.

4. Предоставление сведений об опыте выполнения аналогичных договоров, контрактов с образовательными учреждениями, соответствующих следующим требованиям (Форма сведений об опыте выполнения аналогичных договоров):

- поставщик услуг по такому договору, контракту выступает исполнителем;

- предметом такого договора, контракта является, в том числе, оказание услуги, являющейся предметом договора

- такой договор, контракт заключен в период с 01.01.2023 г. по дату размещения извещения включительно,

- такой договор, контракт заключен на сумму не менее суммы предметы настоящей закупки участвующей в торгах,

- к моменту подачи заявки на участие в конкурсе такой договор, контракт исполнен поставщиком услуг,

- документы о приемке услуги по такому договору, контракту.

НЕ предоставление или предоставление не полного пакета документа влечет к отклонению поданной Поставщиком заявки на участие в торгах на площадке АТМО.

[+]_%92%87_%8e%83%9d_2020(%80%81%8f)

ТЗ

- Посмотреть таблицу с данными

7

Проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 156 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Хецерова Кирилла Марковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить на условиях настоящего Договора оборудование и химические реактивы для подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации ОГЭ (далее – товар), наименование которого, ассортимент, количество и стоимость определяются согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору), Техническом задании (Приложении № 2) являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.2. Местом поставки Товара является:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Адмирала Макарова, д. 20

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Срок поставки Товара составляет ___________дней с момента подписания Договора. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате доставки в пределах срока поставки не менее чем за 1 (один) день способом, позволяющим зафиксировать поступление Заказчику уведомления.

2.2. Поставка и разгрузка Товара на адрес Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.3. Вместе с поставляемым Товаром Поставщик обязан предоставлять сертификаты соответствия на Товар, а также передать Заказчику документы, необходимые для правильного учета приобретаемого Товара и совершения операций с ним (счет и (или) счет-фактуру, товарную накладную, либо универсальный передаточный документ (УПД).

3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА, ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.

3.1. Датой поставки Товара является дата передачи Товара Заказчику на складе Заказчика и подписание уполномоченными представителями Сторон товарной накладной.

3.2. Передача Товара, по количеству и качеству, происходит в момент его приемки в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

В случаях получения Товара от перевозчика Заказчик обязан проверить соответствие веса брутто и количества тарных мест сведениям, указанным в транспортных документах. При обнаружении повреждения тары (упаковки) Товара, наличии признаков порчи Товара и (или) при несоответствии Товара сведениям, указанным в транспортных документах, Заказчик обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого акта, а при доставке Товара автомобильным транспортом – отметки на товарно-транспортной накладной или составления акта.

3.3. Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности производится при его передаче, фиксируется подписанием накладных в двух экземплярах уполномоченными представителями Сторон. В случае обнаружения фактов качественных и количественных расхождений по сравнению с данными, указанными в товаросопроводительных документах, Заказчик совместно с Поставщиком составляет акт об установленном расхождении при приемке Товара. В случае отказа Поставщика подписать соответствующий акт, в акте делается отметка о данном факте.

3.4. Поставщик обязан вывезти и заменить Заказчику Товар несоответствующего качества или допоставить его. Поставщик обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта об обнаружении недостатков. В случае невозможности устранить недостатки в указанный срок Поставщик обязан вернуть Заказчику уплаченные за Товар денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. Возврат некачественного Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

3.5. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента его передачи представителем Поставщика на склад Заказчика и подписания накладной представителями Сторон. С момента передачи Товар не считается находящимся в залоге у поставщика и Заказчик вправе самостоятельно распоряжаться им без согласия Поставщика независимо от осуществления оплаты.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая сумма Договора составляет _________________________________________

4.2. Цена Товара также включает в себя стоимость Товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, транспортные расходы по доставке Товара на склад Заказчика, подъем товара на этаж, НДС, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего Договора.

4.3. Срок оплаты по договору в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (акта выполненных работ, оказания услуг).

4.4. Источник финансирования: средства автономного учреждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Договора.

5.3 В случае просрочки исполнения Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены неисполненной части Договора.

Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. Если иное не предусмотрено Российским законодательством или настоящим Договором, убытки, которые причинены Поставщику в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат возмещению Заказчиком не позднее тридцати дней со дня передачи товара.

5.5. В случае, когда убытки, причиненные Поставщику в связи с исполнением настоящего Договора, не возмещаются в соответствии с настоящим Договором, Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением настоящего Договора.

5.6. Ответственность сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________Сторонами и действует до 31.12.2023г.

7. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

7.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставленный по Договору, не подлежит, и не будет подлежать каким-либо претензиям третьей стороны, основанным на праве промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности.

7.2. В случае, если третья сторона предъявит Заказчику какие-либо претензии или иски, основанные на нарушении прав промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и (или) иски за собственный счет и компенсировать все потери и расходы, причиненные Заказчику.

8. УПАКОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Качество товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя данного товара.

8.2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Все расходные материалы предназначаются для использования на сертифицированной технике Заказчика. В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые для работы интерфейсные шнуры, соединительные кабели, носители с драйверами, а также комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке.

8.3. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным стандартам производителя оборудования, Российской Федерации и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.

8.4. Гарантия на товар составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на все оборудование (далее – Гарантийный срок). Гарантийное обслуживание проводится на территории Заказчика.

8.5. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, в соответствии с техническим описанием производителя товара.

8.6. После произведенного ремонта или замены в рамках гарантии в Гарантийный период товар должно работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя товара характеристиками. В отношении отремонтированного/замененного товара устанавливается новый гарантийный срок до окончания первоначального Гарантийного срока.

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2 Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и влиянии обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Споры по настоящему Договору разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 5 (пять) дней с даты получения ее Стороной, которой она была направлена. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено договором.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено договором.

12.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ

14.1. Приложение № 1 – Спецификация;

14.2. Приложение № 2 - Техническое задание.

Реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договор №___

от «___» ________2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2
к Договору №___

от «___» ________2023г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

7