Тендер - поставка Натр едкий технический марки РД ГОСТ Р 55064-2012 №244062611

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• извещение.pdf

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О

ЗАКУПКЕ

1. Способ закупки: Мелкая закупка

2. Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому

стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»:

СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) Проведение МЗ при закупки стоимостью до 2-х

миллионов рублей с НДС (включительно) для любых видов продукции

3. Наименование заказчика: Акционерное общество "Чепецкий

механический завод"

4. Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Глазов, Белова ул, 7

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Глазов, Белова ул, 7

Контактное лицо: Невоструева Марина Александровна

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6336,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4507

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. Предмет договора: поставка Натр едкий технический марки РД

ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

6. Состав, объем и количество товаров: Натр едкий технический

марки РД в.сорт 30,000 Т (Тонна)

7. Срок (период) поставки товара: 01.08.2023 – 31.08.2023

8. Условия поставки товара: ЖД транспорт

9. Место поставки товара: УР. г. глазов

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(Один миллион восемьсот двенадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00

копеек, включая НДС.

11. Соответствующие

коды

товаров

в

соответствии

с

классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.13, ОКПД 2 20.13.24.149.

12.

Требования к качеству, техническим характеристикам

товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке

товара и иные требования, связанные с определением соответствия

поставляемого товара потребностям заказчика: ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

13.Форма, сроки и порядок оплаты товара: 100% аванс

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и

других обязательных платежей): с учетом расходов на перевозку,

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных

платежей

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке,

размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за

предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая

документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа

закупки предоставление документации о закупке не предусмотрено.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются

18. Требования к участникам закупки и перечень документов,

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия

установленным требованиям:

Требование к участникам закупки

Перечень документов

участник закупки должен обладать гражданской

правоспособностью в полном объеме для заключения и

исполнения договора по результатам закупки, в том

числе:

быть зарегистрированным в качестве юридического

лица в установленном в РФ порядке (для российских

юридических лиц);

быть зарегистрированным в качестве индивидуального

предпринимателя в установленном в РФ порядке (для

российских индивидуальных предпринимателей);

предоставление

документов,

быть зарегистрированным в качестве субъекта подтверждающих соответствие

гражданского

права

в

соответствии

с указанным требованиям, не

законодательством государства по месту нахождения требуется

(для иностранных участников);

если исполнение

территории РФ:

договора

предусмотрено

на

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством РФ (для российских участников);

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством государства по месту нахождения

такого участника закупки и в соответствии с

законодательством РФ (для иностранных участников);

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока

предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о

закупке: для данной закупки не предусмотрено

20. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и

подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются

21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для

данной закупки не предусмотрено

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для

данной закупки не предусмотрено

23. Контрагент: Информация об участнике не указывается

24. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в

котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика,

организатора закупки, закупочной комиссии: Центральный арбитражный

комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. (или указывается

название арбитражного комитета дивизиона (АК) и его контактные

реквизиты, если таковой АК создан).

25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; - телефон с автоответчиком

для приема устных сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок

бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

27. Приложение 1: проект договора;

28. Приложение 2: техническое задание

договор_для_размещения_на_сайте_ГК Д О Г О В О Р №

red0;;

Д О Г О В О Р №01/5365

поставщик, с одной стороны, и

Акционерное общество «Чепецкий механический завод», г. Глазов, (АО ЧМЗ), (код 532), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Чинейкина С.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить продукцию химической промышленности (далее - «Товар»)и расходы по его транспортировке. Поставка Товара осуществляется партиями. Наименование (номенклатура), основной объем, цена единицы Товара и показатели качества, сроки поставки Товара согласовываются Сторонами в Спецификации №1 к Договору.

2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

Качество Товара должно соответствовать указанным в Договоре или Спецификации №1 государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ)и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара. При поставке Товара допускается перегруз в пределах грузоподъемности подвижного состава и/или возникший в результате перерасчета на более высокое содержание активного вещества. При приемке Товара по количеству и качеству Стороны согласились в обязательном порядке применять порядок приемки, установленный Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. №П-6 (с последующими изменениями)и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. №П-7 (с последующими изменениями). При обнаружении Покупателем несоответствия Товара количеству и качеству требованиям, установленным договором/спецификацией вызов представителя Поставщика для приемки товара по количеству и качеству обязателен. Покупатель обязуется производить измерение количества поставленного Товара тем же методом и способом, что и Поставщик Товара. При несоблюдении данного условия Покупатель не вправе предъявлять требования, связанные с недогрузом/перегрузом Товара. Покупатель обязуется производить измерение количества поставленного Товара тем же методом и способом, что и Поставщик Товара. При несоблюдении данного условия Покупатель не вправе предъявлять требования, связанные с недогрузом/перегрузом Товара. Количество фактически поставленного по настоящему Договору Товара определяется на основании данных накладных о приеме груза к перевозке. В случае отгрузки Товара в спецемкости Покупателя, Поставщик, производит контроль качества Товара и выдает заключение о качестве Товара, находящегося в таре Поставщика. При перегрузке Товара из тары Поставщика в спецемкости Покупателя ответственность за качество Товара возлагается на Покупателя.

З. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

Поставка Товара осуществляется в сроки и в объемах, которые указаны в Спецификации №1 к Договору. Конкретные объемы и сроки поставки каждой партии Товара указываются Покупателем в разнарядках. Разнарядки, подписанные уполномоченными представителями Покупателя, направляются Поставщику не позднее 12 (Двенадцатого)числа месяца, предшествующего месяцу поставки, посредством факсимильной связи, с последующим представлением оригиналов. Предоставление разнарядок в иные сроки возможно по соглашению Сторон, в том числе, оформленному посредством обмена письмами по факсимильной связи. В разнарядке должны быть указаны: наименование Товара, марка, количество, отгрузочные реквизиты грузополучателя (если эти данные не указаны в Договоре), номер и дата заключения Договора (Спецификации №1 к Договору). Отклонение в сторону повышения/понижения объема поставки, указанного в разнарядке, по отношению к указанному в Договоре (Спецификации №1 к Договору), допускается только по соглашению Сторон, в том числе, оформленному посредством обмена письмами по факсимильной связи, кроме случаев, предусмотренных п.2.2. Договора. В случае несоответствия представленной Покупателем разнарядки требованиям настоящего пункта Договора, Продавец вправе не осуществлять отгрузку по данной разнарядке. При этом Поставщик освобождается от ответственности за не поставку/недопоставку Товара. Отгрузка Поставщиком Товара по разнарядке Покупателя на меньшее количество, чем предусмотрено в Спецификации №1, не свидетельствует о согласии Поставщика об изменении количества Товара, согласованного Сторонами в Договоре (Спецификации №1)и не освобождает от ответственности за невыборку Товара. Поставка Товара осуществляется путем отгрузок соответствующих партий Товара железнодорожным транспортом либо автотранспортом Покупателя или Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре или в разнарядке. При предоплате начало отгрузки Товара –в течение 20 календарных дней с даты поступления денежных средств за партию Товара на расчетный счет Поставщика. В случае поступления денежных средств после 20 числа текущего месяца, Поставщик имеет право начать отгрузку оплаченной партии товара в следующем месяце. При поставке Товара ж/д транспортом: Поставка осуществляется в вагонах. Для согласования плана перевозки с ОАО «РЖД»Покупатель обязан представить Поставщику разнарядку, оформленную в соответствии с п. 3.1., 3.2. Договора. При несоблюдении срока подачи разнарядки Покупатель возмещает издержки связанные с изменением согласованного плана перевозок за каждый заявленный с нарушением срока вагон, за каждый отказанный вагон,

согласно утвержденного перечня цен на услуги ПАО «Химпром».

Обязательство Поставщика по поставке Товара Покупателю считается исполненным после передачи Товара перевозчику, в т.ч. первому перевозчику, что подтверждается оформленными накладными о приеме груза к перевозке. Датой (моментом)поставки Товара считается дата штемпеля ж/д станции отправления или площадки отгрузки на накладной на соответствующую партию Товара. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит с Поставщика на Покупателя с Даты поставки Товара. Покупатель обязан обеспечить возврат подвижного состава на станцию отправления. Время оборота вагонов у Покупателя (грузополучателя), включая время на подачу и уборку вагонов, выгрузку (слив/разгрузку)и отправку, устанавливается не более 120 часов с момента прибытия Товара на железнодорожную станцию назначения Покупателя. Начало течения срока оборота вагонов исчисляется со следующей даты указанной в календарном штемпеле станции назначения. Окончание срока оборота вагонов у Покупателя (грузополучателя)фиксируется по дате отраженной в календарном штемпеле (оформление приема груза к перевозке)станции отправления порожнего вагона. Дата, указанная в календарном штемпеле станции отправления, в расчет времени сверхнормативного простоя вагонов не включается.

В случае предъявления Поставщиком претензии за простой вагонов, обязанность предоставления документов, подтверждающих отсутствие вагонов Поставщика на станции назначения (копии ж/д накладной на поступивший груженый вагон, копии ж/д квитанции на порожний вагон)лежит на Покупателе.

Если Покупателем не будут предоставлены копии железнодорожных накладных на груженые вагоны (цистерны), то Поставщик для расчета времени сверхнормативного простоя вагонов (цистерн)вправе использовать данные Главного вычислительного центра (ГВЦ) –филиала ОАО «РЖД»или произвести расчет по правилам исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом.

За сверхнормативный простой собственных или арендованных вагонов на подъездных путях Покупателя (грузополучателя)Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 0,8 минимального размера оплаты труда за каждый вагон-час при сверхнормативном простое до 15 (пятнадцати)дней. В случае простоя свыше 15 дней размер штрафа увеличивается вдвое (1,6 минимального размера оплаты труда за каждый вагон-час)за весь период сверхнормативного простоя. При простое свыше 60 (шестидесяти)дней вагоны считаются утерянными по вине Покупателя, за что Покупатель уплачивает штраф в размере их полной рыночной стоимости. За сверхнормативный простой операторских вагонов (при отгрузках в вагонах, предоставленных под погрузку сторонними организациями)по вине Покупателя (Грузополучателя)Покупатель уплачивает Поставщику штраф, выставленный операторской компанией, предоставившей вагон. Уплата штрафа не освобождает Покупателя от необходимости возврата вагонов Поставщику. За отказ от погрузки (если операторский вагон был предоставлен операторской компанией и не был использован по заявке Покупателя), Покупатель уплачивает сумму за ежедневный простой каждого вагона, возмещает стоимость порожнего пробега, выставленный операторской компанией за доставку вагона до ближайшей станции погрузки (на усмотрение оператора).

При поставке Продукции автотранспортом Покупателя либо автотранспортом Поставщика:

Обязательства Поставщика по поставке партии Товара Покупателю автотранспортом Покупателя считаются выполненными в момент передачи партии Товара в распоряжение Покупателя (Грузополучателя)на складе Поставщика. Право собственности на партию Товара и риски случайной гибели или случайного повреждения переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи партии Товара на складе Поставщика Покупателю (Грузополучателю)и вручения товаро-транспортных документов. Датой (моментом)поставки Товара считается дата передачи партии Товара на складе Поставщика, указанная в товаро-транспортном документе.

Обязательства Поставщика по поставке партии Товара Покупателю автотранспортом Поставщика считаются выполненными в момент передачи партии Товара в распоряжение Покупателя (Грузополучателя). Право собственности на партию Товара и риски случайной гибели или случайного повреждения в этом случае переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи партии Товара Покупателю (Грузополучателю)и вручения товаро-транспортных документов. Датой (моментом)поставки Товара считается дата передачи партии Товара, указанная в товаро-транспортном документе, Покупателю (Грузополучателю).

Товаро-транспортный документ отражает фактически переданное количество партии Товара. После проставления подписи представителя Покупателя (Грузополучателя)на товаро-транспортном документе претензии по количеству полученной Покупателем партии Товара не принимаются.

Поставка осуществляется автомобильным транспортом, предназначенным для перевозки Товара, поставляемого по настоящему Договору.

При перевозке опасных грузов и грузов повышенной опасности автотранспортом Покупателя: Транспортное средство должно быть оборудовано в соответствии с «Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», утвержденными Приказом Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2021 г. N 145 (п.п. 12-12.7), и оснащено приспособлениями для надежного закрепления груза (упоры, растяжки, тенты, прокладки и т.д.). Покупатель должен иметь ДОПОГ- свидетельство о подготовке водителей транспортного средства, используемого для перевозки опасных грузов, свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасного груза, путевой лист с указанием маршрута перевозки опасного груза за подписью руководителя АТП. При перевозке грузов повышенной опасности (табл. 1.10.5 ДОПОГ) Покупатель должен иметь специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, выданное Федеральной службой по надзору в сфере транспорта по месту нахождения грузополучателя .

Ответственность за перевозку опасных грузов и грузов повышенной опасности при перевозке автотранспортом Покупателя возлагается на Покупателя.

Разгрузка (слив)Товара осуществляется Покупателем за счет средств Покупателя. Поставляемый Товар обеспечивается паспортом (сертификатом)качества. Дополнительно Поставщик выставляет в адрес Покупателя счет-фактуру, 2 экземпляра накладной по форме ТОРГ –12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 г. №132, 2 экземпляра акта на оказание услуг. Покупатель обязуется вернуть 1 экземпляр подписанного акта на оказание услуг, 1 экземпляр по форме ТОРГ-12 в адрес Поставщика в течение 5 дней c момента их получения. Поставщик обязуется предоставить паспорт безопасности на Товар.

3.10. При отгрузке Товара с использованием автотранспорта Покупателя, последний обязан предоставить под погрузку транспортное средство, масса которого с учетом массы подлежащего к отгрузке Товара (с учетом массы тары, упаковки)не должна превышать допустимую массу транспортного средства и (или)допустимую нагрузку на ось транспортного средства, установленных нормативно правовыми актами РФ (субъектов РФ)с учетом условий, предусмотренных разнарядкой Покупателя и доверенностью Покупателя на получение Товара.

Если после завершения погрузки Покупатель (уполномоченное лицо Покупателя, в т.ч. водитель, уполномоченный на получение Товара)не выразил возражений (замечаний)относительно погрузки Товара в предоставленное Покупателем транспортное средство и подписал соответствующую накладную, то в таком случае Поставщик считается выполнившим все требования по погрузке товара в транспортное средство, представленное Покупателем в полном объеме и в соответствии с требованиями действующего законодательства о допустимой массе транспортного средства и допустимой нагрузке на ось транспортного средства.

3.11. Поставщик вправе приостановить или прекратить отгрузку Товара на период проведения ремонтных работ и устранения последствий аварии/инцидента. Такая приостановка или прекращение отгрузки Товара не является неисполнением/ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, и Поставщик не несет при этом ответственность, установленную за нарушение обязательств по поставке и недопоставке Товара в рамках настоящего Договора. Обязательства по восполнению недопоставленного Товара у Поставщика отсутствуют.

Поставщик уведомляет Покупателя:

- о проведении планово-предупредительных работ за 30 дней до начала таких работ;

- о проведении внеплановых ремонтных работ –за 2 дня до начала таких работ;

- в случае аварии –немедленно.

3.12. Покупатель заверяет и гарантирует Поставщику, что приобретаемый Товар не будет использоваться в целях исполнения Государственного оборонного заказа.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена партии Товара, ставка НДС указываются в Спецификации №1 к Договору. При поставке Товара автотранспортом Поставщика или железнодорожным транспортом сверх цены Товара Покупатель возмещает Поставщику стоимость его доставки.

4.3. Оплата Товара производится Покупателем на расчетный счет, указанный в Договоре, в форме 100% предварительной оплаты партии Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за 5 (пять)календарных дней до начала месяца поставки Товара.

4.4. В случае перегруза Товара при поставке (п. 2.2. настоящего Договора)при предоплате, дополнительное количество поставленного Товара оплачивается Покупателем в течение 5 (Пяти)банковских дней с даты выставления счета-фактуры Поставщиком по факсимильной связи, цена дополнительно поставленного Товара рассчитывается исходя из цены Товара, действующей на дату поставки.

В платежном поручении Покупатель указывает номер и дату заключения Договора (Спецификации №1 к договору).

Датой оплаты Товара и расходов по перевозке считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

В случае, если Поставщик в установленный Спецификацией №1 срок поставки не произвел отгрузку Товара, Поставщик обязан вернуть Покупателю сумму аванса не позднее 30 банковских дней со дня предъявления соответствующего требования.

Возврат денежных средств осуществляется на основании оригинала письма Покупателя с указанием платежных реквизитов при наличии печати и подписей руководителя и главного бухгалтера. В случае возврата денежных средств в вышеназванный срок Покупатель не вправе предъявлять Поставщику претензии о взыскании убытков и любых видов неустойки.

Стороны ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным)производят сверку расчетов за поставленный Товар. Результат сверки подтверждается двухсторонним Актом сверки расчетов.

Денежные средства, излишне уплаченные Покупателем, засчитываются в счет уплаты следующей партии Товара.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, акты или действия властей, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон и существенно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Указанные в п.5.1. обстоятельства и продолжительность их действия подтверждаются документами, выданными соответствующими компетентными государственными органами.

6. ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

Претензии по качеству и количеству поставленного Товара принимаются Поставщиком в течение 20 календарных дней с Даты (момента)поставки Товара. Претензии по качеству должны предъявляться Покупателем Поставщику в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. №П-7. Претензии по количеству должны предъявляться Покупателем Поставщику в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. №П-6 Любая претензия Покупателя, предъявленная после истечения сроков, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, не будет рассматриваться Поставщиком, и в этом случае Поставщик не несет ответственности перед Покупателем по качеству и количеству поставленного Товара. Никакие претензии, заявленные Покупателем по какой-либо партии Товара, не могут служить основанием для отказа Покупателя от оплаты этой и/или последующих партий Товара. Независимо от предъявления или не предъявления претензии в адрес Поставщика, в случае не соответствия поставленного Товара условиям настоящего Договора по качеству и/или количеству, Покупатель обязан незамедлительно (датой поступления Товара к Покупателю)направить Поставщику уведомление о несоответствии поставленного Товара по качеству с указанием конкретных нарушений и/или количеству.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Если Сторона, в порядке исполнения обязательств вытекающих из настоящего Договора, получила от другой Стороны конфиденциальную информацию, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, если иное не вменено в обязанность Стороны, получившей такую информацию, законодательством РФ. Информация конфиденциальна (составляет коммерческую тайну)в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности в период действия настоящего Договора и течение 5-ти лет по окончании срока действия настоящего Договора. Сторона, вопреки настоящему Договору разгласившая конфиденциальную информацию, обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При нарушении сроков возврата актов на оказание услуг, накладных ТОРГ-12, предусмотренных пунктом 3.9 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 100 рублей за каждый день просрочки.

8.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных пунктом 4.3 и 4.4. Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5% от просроченной суммы за каждый день просрочки. Сумма непогашенных штрафов удерживается из поступивших за Товар денежных средств до полного их погашения.

В случае отказа Поставщика от поставки и/или недопоставки Товара в объеме, согласованном сторонами в Спецификации №1 к настоящему Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством вправе отказаться от исполнения Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 30% от стоимости не поставленного и/или недопоставленного Товара.

В случае отказа Покупателя от приемки и/или невыборки Товара в объеме, согласованном сторонами в Спецификации №1 к настоящему Договору, за исключением случаев, когда Покупатель в соответствии с законодательством вправе отказаться от принятия Товара, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 30% от стоимости не принятого и/ или невыбранного Товара.

Под отказом от поставки (приемки)Товара понимается, как полная, так и частичная непоставка и/или невыборка продукции в период, указанный в Спецификации №1 к настоящему Договору. Невыборкой, в рамках данного договора, считается отсутствие от Покупателя письменной разнарядки, а также подача разнарядки с нарушением срока, предусмотренным договором, представление разнарядки, не содержащей условия (условие)перечисленные в п. 3.2. Договора, неоплата Товара законтрактованного в Спецификации №1 к Договору, а также неподача автомобильного транспорта, предназначенного для перевозки Товара, поставляемого по настоящему Договору, в сроки, предусмотренные Спецификацией №1 к Договору.

Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара при наличии более 15 календарных дней просроченной задолженности по оплате ранее поставленного Товара, что не освобождает Покупателя от ответственности, предусмотренной настоящим договором за невыборку Товара, даже при предоставлении последним разнарядок.

При невыборке Покупателем объема по Договору (Спецификации №1)согласованного сторонами, Поставщик имеет право не отгружать в последующем периоде невыбранное количество Товара, что не освобождает Покупателя от ответственности, предусмотренной настоящим договором за невыборку Товара.

Поставщик не несет ответственности за недопоставку Товара, в связи с нарушением Покупателем п. 3.6.6. Договора, так как невыполнение указанных пунктов, приводит к невозможности исполнения обязательств по поставке Товара Поставщиком.

В случае немотивированного отказа Покупателя от приемки Товара, а также в случае не приемки Товара в течение срока, в который партия Товара должна была быть поставлена, Покупатель возмещает Поставщику все понесенные Поставщиком убытки (в т.ч. штраф и/или иные выплаты, уплаченные в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком, Экспедитором Поставщика или иным контрагентом Поставщика договоров транспортной экспедиции, перевозки и др., каким-либо образом связанных с исполнением обязательств Поставщика вытекающих из настоящего Договора). При этом право собственности на Товар переходит к Поставщику и Покупатель не вправе предъявлять претензии к Поставщику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по поставке не принятой партии Товара.

8.11. В случае оплаты Товара третьим лицом, Покупатель обязуется известить Поставщика заранее.

8.12. Любые суммы гражданско-правовых санкций (неустойка, убытки и т.п.), предъявленные одной Стороной, считаются начисленными с момента письменного признания их другой Стороной. В случае непризнания санкций соответствующей Стороной, таковые считаются начисленными с момента вступления в законную силу арбитражного (судебного)решения.

Сторона Договора, имущественные интересы (деловая репутация)которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов;утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода). Покупатель поставлен в известность о том, что Товар, являющийся предметом настоящего договора, будет производиться Поставщиком и поэтому, согласованный сторонами в Спецификации №1 объем Товара, будет запланирован им к производству и поставке исключительно для Покупателя и отгрузке по его указаниям. Соответственно, все возможные убытки, возникшие в случае неисполнения Покупателем своих обязательств по договору, как-то, включая, но, не ограничиваясь, санкции за сверхнормативное количество опасных веществ на территории Поставщика, просрочка выплат за кредиты, штрафы за задержку арендованных транспортных средств и т.п., могут быть истребованы Поставщиком с Покупателя. Кроме того, с учетом данных обстоятельств, принимая во внимание особый характер производимого и поставляемого товара (опасная и особо опасная химическая продукция)Покупатель и Поставщик признают содержащиеся в Договоре размеры неустоек соразмерными последствиям соответствующих нарушений условий договора.

8.16. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении процентов за период пользования денежными средствами к отношениям сторон по договору не применяются.

8.17. В случае наложения на Поставщика каких-либо санкций государственными контролирующими органами в связи с выявлением превышения допустимой массы транспортного средства и (или)допустимой нагрузки на ось транспортного средства, предоставленного под погрузку Покупателем с учетом условий, предусмотренных разнарядкой и доверенностью Покупателя на получение Товара, подлежащего погрузке в транспортное средство, Покупатель обязан возместить Поставщику сумму оплаты указанных санкций в полном объеме в течение 10 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования Поставщиком.

Поставщик вправе удержать сумму наложенных на Поставщика санкций из поступивших за Товар денежных средств.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. В случае неоплаты Покупателем стоимости Товара в течение срока, установленного в Договоре, Дополнительном соглашении (Спецификации №1), Поставщик имеет право отказаться от исполнения Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры решаются между сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего РАЗДЕЛА, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания полномочными представителями Сторон и действует до «31»декабря 2023 г.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает Стороны от обязательного последующего предоставления друг другу оригиналов документов в разумный срок.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.6. Любые претензии Покупателя, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в адрес Поставщика следующими способами:

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № 01/5365

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 от 31.03.2023

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ: АО ЧМЗ, г. Глазов, код 532

- Посмотреть таблицу с данными

* - цена и общая сумма Спецификации указаны с учетом доставки до станции ст. Глазов Горьковской ж/д и возврата порожних цистерн.

1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, действуют условия настоящего Договора.

2. Настоящая Спецификация вступает в силу с даты подписания и является неотъемлемой частью Договора.

- Посмотреть таблицу с данными