Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №244038786

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский крайМесто поставки (адрес):Хабаровский край,г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 171 В
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.04.2023 по 24.04.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:14.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):24.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:680009, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснодарская , дом 9,каб. 111 ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:27.04.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с требованиями части I «Инструкция участникам запроса котировок в электронной форме» %83%90%80%94%88%8a_%8f%8e%91%92%80%82%8a%88xx

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с даннымиVI_.%94%8e%90%8c%80_%8a%8e%92%88%90%8e%82%8e%97%8d%8e%89_%87%80%9f%82%8a%88xx

Форма котировочной заявки

- Посмотреть таблицу с данными

5. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме №______________

предмет: Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

* - при отсутствии прописывается слово «отсутствует»

Информация предусмотренная пунктами 7-10 является рекомендуемой и указывается для включения вышеуказанных сведений при составлении Заказчиком проекта договора.

10. Изучив Извещение о проведении настоящего запроса котировок цен:

___________________________________________________________________________________________________

наименование организации (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

в лице _________________________________________________ действующего на основании _________________,

(полностью ФИО руководителя, должность)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме №___________ в указанные сроки, в указанных объемах, на общую сумму: ______________(_________________________________________________) рублей ______ копеек.

К поставке предлагаем следующий Товар

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если проектом договора предусмотрена поставка нескольких позиций товара, то итоговая цена единицы товара по каждой позиции рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора, предложенной победителем в ходе проведения запроса котировок в электронной форме.

Мы декларируем, что соотношение долей товаров, произведенных на территории Российской Федерации, в стоимостном выражении составляет ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________половины (50%) стоимости всех предложенных товаров

более/менее

(выбрать нужное)

11. Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы на упаковку, маркировку, поставку, разгрузку Товара в месте доставки, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и иных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора

12. Подтверждаем, что в Заявке поданной нами все сведения достоверные.

13. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор на условиях, предусмотренных Извещением, проектом Договора по предложенной нами цене.

14. Уведомляем, что в реестре недобросовестных Поставщиков отсутствуют сведения об________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

15. Настоящей котировочной заявкой подтверждаем свое соответствие (декларируем соответствие) единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки указанным в п. 10 информационной карты.

16. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас и взаимодействия с нами по вопросам организационного характера нами уполномочен:

Ф.И.О.______________________________

тел. ______________ факс _________ e-mail ____________

Все сведения просим сообщать уполномоченному лицу.

Приложения к котировочной заявке***:

1.

2.

- Посмотреть таблицу с данными

* товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии);

** - отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров, работы или услуги выполняемой, оказываемой иностранными лицами;

*** - при отсутствии приложений прописывается слово «отсутствуют»

Руководитель организации / ________________ / ________________________ /

Подпись ФИО

« ___ » ___________ 201____ г.

м.п.

II.%88%8d%94%8e%90%8c%80%96%88%8e%8d%8d%80%9f_%8a%80%90%92%80xx

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

Во всех случаях, когда в настоящей ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные нормативные документы (приказы, постановления, распоряжения, стандарты, нормы и т.д.) применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих нормативных документов, если иное специально не предусмотрено действующим законодательством РФ.

В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе проведения конкурентной закупочной процедуры, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным документам.

III.%92%85%95%8d%88%97%85%91%8a%80%9f_%97%80%91%92%9c_xx

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

- Посмотреть таблицу с данными

Товар по позиции № 5, приобретается к устройствам дозирующим локтевым настенным «Дозатор УДН Петроспирт», имеющимся и используемым Заказчиком

Каждая литр товара по позиции № 3, поставляется в комплекте с индикаторными полосками для данного вида дезинфицирующего средства в количестве 10 штук

Каждый литр товара по позиции № 4, поставляется в комплекте с индикаторными полосками для данного вида дезинфицирующего средства в количестве 50 штук.

Каждый килограмм товара по позиции № 6, поставляется в комплекте с индикаторными полосками для данного вида дезинфицирующего средства в количестве 50 штук.

Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик)

Дополнительные требования к Товару установлены для обеспечения идентификации потребности заказчика и использования его по назначению.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Требования к остаточному сроку годности товара

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

IV._

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № _______

г. Хабаровск «___» ________ 20___ г.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края - (КГБОУ ДПО ИПКСЗ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые – «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, руководствуясь решением комиссии по осуществлению конкурентной закупки (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме от ____ № _____), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предмет договора: Поставка дезинфицирующих средств (далее – Товар).

Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение 1).

1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Технической части (Приложение 2).

1.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем договоре. При этом не допускается замена Товара или страны (стран) происхождения Товара, или производителя Товара, в отношении которого нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, иначе как в порядке, предусмотренном такими нормативными правовыми актами.

1.4. Поставка Товара должна сопровождаться предоставлением документов товародвижения (товарной накладной или заменяющего её универсального передаточного документа), копий документов об обязательном подтверждения соответствия в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом на определенную продукцию либо актом Правительства РФ, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также иных документов, если на данный Товар таковые предусмотрены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Товар должен сопровождаться (при необходимости) технической документацией на русском языке.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет ______________________________ (сумма прописью), включая НДС__________(_______________) рублей ____копеек.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования договора - Средства от приносящей доход деятельности.

2.4. Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы на упаковку, маркировку, поставку, разгрузку Товара в месте доставки, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и иных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора

2.5. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, когда цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий договора.

2.6. Настоящий договор предусматривает право Заказчика по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренного договором Товара при изменении потребности в Товаре.

При поставке дополнительного количества такого Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству такого Товара, исходя из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке такого Товара Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п. 2.1 договора.

3.2. Оплата за поставку Товара осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в договоре, на основании выставленного Поставщиком счета или счета-фактуры в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Расчет осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по каждому этапу поставки товара.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

4.1.4. Заказчик вправе провести экспертизу для проверки поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить [1] поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.

4.2.4. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по договору в соответствии с п.9.6 настоящего договора.

4.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.9.6 настоящего договора либо отсутствовала возможность для оплаты по договору в соответствии с п.9.6 настоящего договора.

4.2.6. Не допускать расторжения договора по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, (за исключением неустойки, подлежащей списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации), и Поставщиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п.9.6 настоящего договора.

4.2.7. В случае если на дату окончания срока исполнения договора имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору:

4.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока исполнения договора направить Поставщику уведомление с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения уведомления неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.

4.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в уведомлении (в случае если оплата по договору не была произведена в соответствии с п. 9.6 настоящего договора), направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора.

4.2.8. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарной накладной и документа о приемке по настоящему договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего договора.

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.

4.4.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим договором.

4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.

4.4.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего договора.

4.4.5. Предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций.

5. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Срок поставки Товара: В соответствии с графиком поставки.

5.2. Место поставки Товара: Российская Федерация, Хабаровский край г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 171 В (далее – место поставки).

5.3. Условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется на условиях доставки и разгрузки в месте поставки. Приемка Товара осуществляется заказчиком с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное) в режиме 5-ти дневной рабочей недели (понедельник - пятница). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего договора.

6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.

6.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов (договоров), заключенных в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного Товара в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

6.4. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.5. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по количеству, ассортименту и комплектности (при необходимости) в соответствии со Спецификацией, по качеству в соответствии с Технической частью.

6.5.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).

6.5.2. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производиться в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.

6.6. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.3 Договора, подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.7. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.

6.8. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

6.9. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.

6.10. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работ с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с настоящим договором, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Обеспечение исполнения договора установлено в размере 5,00% от начальной (максимальной) цены договора на сумму _________ рублей.

8.2. Обеспечение исполнения договора должно обеспечивать выполнение всех обязательств Поставщика по договору, а также по возмещению убытков и уплате неустоек.

8.3. В случае если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора выбрана независимая гарантия, такая независимая гарантия должна соответствовать требованиям действующего законодательства в сфере закупок.

8.3.1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

8.3.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить обеспечение.

8.4. В случае если Поставщиком применяется такая форма обеспечения исполнения договора, как внесение денежных средств, то такие денежные средства возвращаются Заказчиком Поставщику в срок не превышающий пятнадцати дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

8.5. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором) размер штрафа устанавливается в размере: 1 000,00 (одна тысяча рублей) 00 копеек

9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, в том числе просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.4.5 настоящего договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 % 9 процентов цены договора (этапа) (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.3.4, 9.3.5 настоящего договора).

9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, и устанавливается в размере 10 %.

9.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в настоящем договоре таких обязательств) устанавливается в размере: 1 000,00 (одна тысяча рублей) 00 копеек.

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

9.6. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

9.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

9.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.10. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 9.3 настоящего договора.

9.11. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор, вступает в силу с момента заключения и действует до 31.08.2023.

11.2. По соглашению Сторон при исполнении настоящего договора допускается изменение его существенных условий в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары.

11.3. Иные изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

12.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижении взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

13.2.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 дней.

13.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику.

13.4. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

14.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

15.2. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.

15.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

16.1. Приложение 1. Спецификация – на ___ л.

16.2. Приложение 2. Техническая часть – на ___ л.

16.3. Приложение 3. График поставки товара – на ___л.

17. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к договору

от_______ №__________

СПЕЦИФИКАЦИЯ [6]

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к договору

от_______ №__________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара

(из части III «Техническая часть» извещения с учетом предложения победителя)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3 к договору

от_______ №__________

График поставки товара

↑

↑

↑

↑

↑

В случае если проектом договора предусмотрена поставка нескольких позиций товара, то итоговая цена единицы товара по каждой позиции рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора, предложенной победителем в ходе проведения конкурентной закупочной процедуры ↑

V._%8e%81%8e%91%8d%8e%82%80%8d%88%85_%8d%8c%96%84xx

V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Расчет НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), являющимся приоритетным для определения и обоснования НМЦД

Начальная (максимальная) цена договора сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендации). В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора заказчиком:

- Осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания услуг и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, сведения о заключенных контрактах (договорах) на поставку товара с условиями, схожими с потребностями заказчика):

- Посмотреть таблицу с данными

- Направлены запросы о предоставлении ценовой информации 10 поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующего товара, информация о которых имеется в свободном доступе. Получено 4 ценовых предложения. Для расчета НМЦД использованы предложения с наименьшей ценой.

На основании полученной ценовой информации от поставщиков, осуществлен расчет начальной (максимальной) цены договора:

Реквизиты предложений с ценовой информацией, на основании которых произведен расчет начальной (максимальной) цены договора:

Предложение 1: от 19.12.2022 № 807;

Предложение 2: от 15.12.2022 № 220;

Предложение 3: от 19.12.2022 № 01-22/380;

Предложение 4: от 19.12.2022 № 216;

Предложение 4: https://el-dent.ru/id/protaper-universal-mashinnyy-assorti-25mm-dlya-rasplombirovki-kanalov (п.3); https://el-dent.ru/id/poroshok-dlya-air-flow-classic-comfort-neytralnyy-ems (п.5); https://lider-stom.ru/product/lateksnye-listy-dlya-rabberdama-duradam-duramedical-malajziya/ (п.7); https://el-dent.ru/id/h-files▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьmm-kornevoj-burav-ruchnoj-mani (п.8); https://el-dent.ru/id/k-files-15-25mm-drilbory-mani (п.9.); https://el-dent.ru/id/bumaga-artikulyacionnaya-pryamaya-krosteks▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьmkrn (п.13); https://el-dent.ru/id/shtifty-bumazhnye▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60sht-meta-biomed (п. 17); https://el-dent.ru/id/shtifty-bumazhnye▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60sht-meta-biomed (п.18); https://el-dent.ru/id/shtifty-guttaperchevye▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60sht-meta (п.19); https://el-dent.ru/id/shtifty-guttaperchevye▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60sht-meta (п.20);

Предложение 5: https://aveldent.ru/category-0-stomatologicheskie-materiali-5/category-44-rabberdam-kofferdam-40/listi-dlya-rabber-dam-medium=zelenie-152mm-152mm-36sht-blossom?from=shopdent (п.7); https://el-dent.ru/id/absorbery-konusnye▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть100sht-dispodent (п.17); https://el-dent.ru/id/absorbery-konusnye▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьdispodent (п.18); https://el-dent.ru/id/shtifty-guttaperchevye-konusnye▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьdispodent (п.19); https://el-dent.ru/id/shtifty-guttaperchevye-konusnye▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьdispodent (п.20).

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены договора: 06.04.2023

Ф.И.О. контрактного управляющего (специалиста по закупкам): Арескина Екатерина Викторовна

I._%88%8d%91%92%90%93%8a%96%88%9f_%93%97%80%91%92%8d%88%8a%80%8c ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

инструкция участникам запроса котировок В электронной форме

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим положением порядке заказчиком и направленных на обеспечение деятельности учреждения. Предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки.

Заказчик – КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, выразителем интересов которого выступает ректор, наделенный правом совершать от имени учреждения сделки по закупкам.

Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по итогам проведения закупки.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги либо в установленных действующим законодательством случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), которые завершаются заключением договора.

Комиссия по осуществлению конкурентной закупки - коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных процедурах закупок и определения победителя закупки.

Запрос котировок в электронной форме – конкурентный способ закупки, при котором заказчик для определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сообщает информацию о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок. Победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. При проведении запроса котировок в электронной форме с использованием ЭТП котировочная заявка подается в электронном виде подписанная ЭЦП участника, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Документация закупки – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а так же об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, обоснованная и сформированная заказчиком в порядке, установленном настоящим положением.

Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, участников процедур закупок уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в связи с существенным нарушением ими условий договоров.

Ответственные лица – лица уполномоченные заказчиком на определение потребности, обоснование закупки, обоснования начальной максимальной цены предмета закупки, предоставление информации для формирования плана закупок, на осуществление контроля, за надлежащим исполнением заключенного договора.

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

Электронная торговая площадка (ЭТП)- аппаратно-программный комплекс, который обеспечивает проведение процедур в электронной форме на сайте в сети «Интернет».

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью, в том числе сканированные версии бумажных документов, подписанные электронной подписью;

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая документация о запросе котировок в электронной форме подготовлена в соответствии с требованиями, Закона 223-ФЗ и Положения, а также иными нормативными правовыми актами в сфере закупок.
1.2. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), в любой момент до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.
1.3. Любой участник запроса котировок в электронной форме, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой размещено извещение и документация о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений документации о таком запросе котировок. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором ЭП Заказчику.
В течение трех рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации о запросе котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника такого запроса котировок, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок.
Разъяснения положений документации о запросе котировок в электронной форме не должны изменять ее суть.
Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.
1.4. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссии по осуществлению конкурентной закупки с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом 223-ФЗ и Положением.
Проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником запроса котировок в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
1.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в электронной форме устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).
Порядок установления приоритета устанавливается заказчиком на основании Постановления Правительства РФ "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами".
Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)
1.6. Для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) используется рубль Российской Федерации.
1.7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора данной документацией не предусмотрен.
1.9. В случае, если при заключении договора объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказании услуги, являющихся объектом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению конкурентных закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя -участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией;

участник закупки не является иностранным агентом;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. К участникам закупки Заказчик вправе установить также следующие требования:

а) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

б) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

2.3. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в разделе 2.1, разделе 2.2 (при наличии таких требований) раздела 2, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

3.1. Описание объекта закупки содержит показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг, установленным заказчиком требованиям. Описание объекта закупки содержится в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации.

3.2. Если иное не предусмотрено частью III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ

4.1. Язык документов, входящих в состав заявки

4.1.1. Заявка, подготовленная участником, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой, которыми обмениваются участник и оператор электронной площадки, уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

4.1.2. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

4.2.1. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

4.2.2. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку. В случае если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

4.2.3. Котировочная заявка подается участником размещения заказа в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Котировочная заявка подается на электронную торговую площадку в форме электронного документа, подписанная ЭЦП участника, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

4.2.4. Проведение переговоров между заказчиком, комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

5. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

5.1. Комиссия открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день.

5.2. Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае если комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. В таком случае договор заключается с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с пунктом 17 части 27 Положения.

5.3. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

5.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок в электронной форме, об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок в электронной форме, или об участнике размещения заказа, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок в электронной форме условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и не позднее трех дней со дня его подписания, размещается на официальном сайте ЕИС.

5.5. Любой участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК

7.1. Размер обеспечения заявки установлен в Информационной карте.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. При осуществлении закупок в соответствии с настоящим Положением Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора.

8.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

8.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

8.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

8.5. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от двух до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.

8.6. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

8.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения договора к такому участнику не применяются.

9. УСЛОВИЯ НЕЗАВИСОМОЙ ГАРАНТИИ

9.1. В качестве обеспечения исполнения договоров принимаются независимые гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьями 74, 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

9.2. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ;

информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона № 44-ФЗ;

независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требования, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявке на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются положения пунктов 1-3, подпунктов «а» и «б» пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. При этом такая независимая гарантия:

должна содержать указание на срок действия окончания предусмотренного извещением который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

не должна содержать условие о предоставлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

9.3 Все споры между Гарантом и Заказчиком (Бенефициаром) вытекающие из банковской гарантии или связанные с банковской гарантией подлежат рассмотрению в арбитражном суде Хабаровского края.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

10.1. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в единой электронной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Договор заключается в электронной форме, после предоставления участником обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим положением (если такое условие установлено в котировочной документации).

10.2 Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, страна происхождения товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к документации о таком запросе котировок в электронной форме. Срок размещения Заказчиком проекта договора не должен превышать пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

10.3. После размещения заказчиком в единой информационной системе проекта договора победитель запроса котировок в электронной форме, в течение пяти дней, размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого запроса котировок в электронной форме, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора. В случае наличия разногласий по проекту договора, победитель запроса котировок в электронной форме, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме. При этом победитель такого запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении такого запроса котировок в электронной форме, документации о нем и своей заявке на участие в таком запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

10.4. Заказчик рассматривает протокол разногласий по существу и, в случае согласования протокола, без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект договора либо повторно размещает в единой информационной системе проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого запроса котировок в электронной форме.

10.5. После размещения в единой информационной системе проекта договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, при условии предоставления таким победителем обеспечения исполнения договора, заказчик обязан разместить договор, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

10.6. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком договора он считается заключенным.

10.7. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок.

10.8. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

10.9. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

10.10 Положения части 10.8,10.9 настоящей инструкции не применяются в случае, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

10.11. Победитель запроса котировок в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он не предоставил заказчику обеспечение исполнения договора (если такое условие установлено котировочной документацией) и / или не направил заказчику проект договора или протокол разногласий. В случае признания победителя запроса котировок в электронной форме уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе принять решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме условиях, по цене договора не превышающей начальную максимальную цену договора, установленную котировочной документацией.

10.12. В случае, если победитель запроса котировок в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

11.1 Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

11.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

11.4. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

11.5 При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановления Правительства РФ "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

12. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ:

12.1. I ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

12.2 II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.

12.2.1 Информационная карта содержит следующие сведения:

1) наименование объекта закупки;

2) способ определения поставщика;

3) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);

4) общая начальная (максимальная) цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы;

5) возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию

6) порядок формирования цены договора;

7) место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

8) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

9) условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

10) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;

11) единые требования к участникам закупки;

12) требование предоставления документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13) дополнительные требования к участникам закупки;

14) требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки;

15) платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения договора

16) размер обеспечения исполнения договора

17) реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения договора в виде перечисления денежных средств)

18) порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования к обеспечению

19) банковское сопровождение договора

20) место подачи заявок

21) порядок подачи заявок

22) адрес электронной площадки в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

23) возможность заказчика изменить условия договора

24) Приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами;

25) требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

26) требования к предоставлению гарантии производителя и к сроку действия такой гарантии

27) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика

28) информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение договора или об ответственном лице контрактной службы

29) информация о контрактной службе, ответственной за заключение договора

Информационная карта может содержать и иную информацию, которая по мнения Заказчика может быть востребована, при подготовки заявки на участие закупки.

12.3. III. Техническая часть

12.3.1Техническая часть содержит установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика

12.4 IV Проект договора

12.5 V ОБОСНОВАНИЕ НМЦ ДОГОВОРА

12.6 VI. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

12.6.1 Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

- согласие участника запроса котировок в электронной форме исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

- цену товара, работы или услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

- наименование, фирменное наименование (при наличии), местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица);

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным пунктами 16.2, 16.3 и 16.4 Положения о закупках товара, работ, услуг (далее по тексту – Положение), (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 16.1 и 16.5 Положения. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о закупке;

- копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц).

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее в настоящем пункте - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью (при наличии) участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо копию указанной доверенности, заверенную надлежащим образом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

- решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

- указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара в случае, если предметом закупки является поставка товара. При осуществлении закупки работы, услуги, для выполнения или оказания которых используется товар, заявка на участие в закупке должна содержать указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг.

- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, являющегося предметом закупки, или товара, используемого при оказании услуг (выполнении работ) при осуществлении закупки услуг (работ), качестве услуг (работ), соответствующие значениям, установленным документацией о закупке и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, если такие предложения предусмотрены документацией о закупке.

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать и иную информацию, которая по мнению Заказчика может быть востребована, при подписании, а в дальнейшем при исполнении договора.