Тендер - Моющие средства для посудомоечных машин №243971857

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть57 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с документацией
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.04.2023 по 24.04.2023Место предоставления документации:Согласно извещению о закупкеПорядок предоставления документации:Согласно извещению о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 383_Расчет_НМЦ - Посмотреть таблицу с данными383_Извещение._Аукцион_СМСП. - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

на право заключения договора на поставку моющих средств для посудомоечных машин

Заказчик: государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск» (далее – Заказчик).

Место нахождения Заказчика: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Архангельская обл., Котласский р-н, Сольвычегодск г., Урицкого, 1/А.

Почтовый адрес Заказчика: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Архангельская обл., Котласский р-н, Сольвычегодск г, Урицкого, 1/А.

Номер контактного телефона Заказчика: 8 (81▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Способ осуществления закупки: аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Закупка проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства
и самозанятых лиц – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Оператор электронной площадки: Акционерное общество «Сбербанк Автоматизированная система торгов» (АО «Сбербанк - АСТ»).

Адрес электронной площадки: https://utp.sberbank-ast.ru/.

Предмет договора: поставка моющих средств для посудомоечных машин.

Количество товара, объем работ, услуг: указанные параметры содержатся
в разделе III «Техническое задание» документации о проведении аукциона
в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства.

Описание предмета аукциона в электронной форме: указанные параметры содержатся в разделе III «Техническое задание» документации о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указанные параметры содержатся в разделе III «Техническое задание» документации
о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(восемьдесят одна тысяча четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: заказчик не предоставляет документацию о закупке по запросу участника закупки. Документация о закупке размещается в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), на сайте оператора электронной площадки, и на официальном сайте заказчика, находится в свободном доступе и может быть использована участником закупки в любое время с момента ее размещения.

Порядок подачи заявок: подача заявок на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в период с момента размещения извещения
о проведении закупки в ЕИС до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, указанных в извещении. Заявка на участие направляется участником закупки оператору электронной площадки (https://utp.sberbank-ast.ru/). Заявка должна соответствовать требованиям извещения и документации о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и регламенту электронной площадки. Заявка на участие состоит из двух частей. Заявка направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронного документа в соответствии с регламентом электронной площадки.

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в закупке:

Дата начала срока подачи заявок: «13» апреля 2023 года.

Дата и время окончания срока подачи заявок: «24» апреля 2023 года 09:00.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие
в аукционе: «25» апреля 2023 года.

Дата и время проведения торгов аукциона: «27» апреля 2023 года, 10:00.

Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие
в аукционе: «28» апреля 2023 года.

Дата подведения итогов: «28» апреля 2023 года

Приложение, являющееся неотъемлемой частью извещения, – документация о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

- ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения договора на поставку моющих средств для посудомоечных машин

Архангельск 2023 г.

Общие положения

- Посмотреть таблицу с даннымиII.Формы для заполнения участником закупки

Форма 1. Заявка на участие в аукционе: первая часть.

Уважаемые участники, обращаем Ваше внимание, что в случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе сведений об участнике закупки и (или) о ценовом предложении такая заявка подлежит отклонению!

Изучив извещение об аукционе № __________(указать номер извещения из ЕИС) и документацию о проведении аукциона на право заключения договора на ____________________ (указать наименование закупки), безоговорочно принимая установленные в них требования и условия, мы предлагаем поставить товары/ выполнить работы/ оказать услуги (выбрать необходимое) в соответствии с требованиями, изложенными в разделах «Техническое задание» и «Проект договора» документации о проведении аукциона.

Сведения о поставляемом товаре

- Посмотреть таблицу с данными

Мы ознакомлены с информацией, содержащейся в документации
и влияющей на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.

В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации и условиями нашей заявки на участие в аукционе.

Форма 2. Сведения об участнике аукциона

(предоставляется во 2 части заявки)

Если на стороне участника закупки выступает несколько лиц, сведения подаются о каждом из таких лиц в отдельности вместе с соглашением между участниками коллективной заявки

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о нас в соответствии с требованиями пп. 2 п. 19 «Требования к содержанию и составу заявки на участие» раздела I «Общие положения» документации об аукционе представлена в следующих документах:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 3. Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным в документации о закупке

(предоставляется во 2 части заявки)

Настоящей декларацией _______________________________________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что на дату подачи заявки соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) в отношении участника закупки не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании банкротом, деятельность не приостановлена,

2) у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

3) отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) участник закупки является субъектом малого или среднего предпринимательства либо самозанятым лицом – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

6) Участник закупки не относится к лицам, информация о которых размещена в Едином реестре иностранных агентов (участник закупки не является иностранным агентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»).

Также настоящей декларацией участник подтверждает, что ознакомлен с условиями Положения о закупке товаров, работ, услуг заказчика и регламентом работы Электронной торговой площадки.

Форма 4. «Информация о стране происхождения товара»

(предоставляется во 2 части заявки)

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание
на поставку моющих средств для посудомоечных машин- 1 набор

1. Требования, установленные заказчиком к количественным, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Качество товара, должно подтверждаться Поставщиком копиями сертификатов соответствия (декларации о соответствии), удостоверений качества и др. документами, подтверждающими качество и безопасность товара, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ – в обязательном порядке прилагаются при поставке Товара.

Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место поставки: Архангельская область, Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Загородная, 10 (3,5 км от г. Сольвычегодска).

Срок поставки: с момента подписания договора до 25 декабря 2023г.

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку моющих средств для посудомоечных машин

г. Сольвычегодск "___" _______ 2023 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск» (далее – ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск») именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _______ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», на основании протокола № от « » 2023 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику моющих средств для посудомоечных машин (далее – Товар) в соответствии с Приложением № 1 «Заказ на поставку Товара» к настоящему Договору (далее – Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Договора, осуществляется по адресам: Архангельская область, Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Загородная, 10 (3,5 км от г. Сольвычегодска).

1.3. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Договора, осуществляется 2 партиями, по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 календарных дней с момента поступления заявки, в будние дни с 8.00 до 17.00 часов. Конкретные дни поставки согласовываются с заказчиком.

Период поставки – в период с момента подписания договора до 25 декабря 2023г.

Заявка может передаваться посредством телефонной, факсимильной связи, либо по электронной почте.

1.4 Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, занос Товара в помещение до места использования, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

1.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Акта сдачи-приемки Товара Заказчиком.

2. Качество, комплектность и гарантия качества товара.

2.1. Качество Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, установленным в Российской Федерации.

2.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, при поставке подтверждается наличием документов, удостоверяющих качество товара, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. В случае поставки некачественного Товара Поставщик без промедления заменит некачественный Товар качественным.

3. Цена договора.

3.1. Цена настоящего Договора составляет _______________ ( ) руб., в том числе НДС по ставке __% (________ процентов) в сумме: _______,__ (________________________) рублей 00 копеек.(или без НДС)

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, расходы на его перевозку, страхование, уплату таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость тары, упаковки и маркировки товара, расходы по его погрузке, доставке и разгрузке в месте назначения. 3.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.4 и 12.3 настоящего Договора.

3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

4. Порядок расчетов.

4.1. Оплата за поставленный Товар осуществляется по цене, установленной настоящим Договором.

4.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней согласно счету, счету-фактуре, товарно-транспортной накладной (товарной), подписанной Поставщиком, по факту поставки партии Товара.

4.3. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с расчетного счета Заказчика, указанного в п.14 настоящего Договора.

4.4. В случае прекращения исполнения обязательств по Договору по вине Заказчика последний обязан возместить Поставщику фактически произведенные расходы.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Поставщик вправе:

- требовать подписания Заказчиком документов по настоящему Договору;

• требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с п.4.2. Договора;
• привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами;
• запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;
• досрочно исполнить обязательства по поставке Товара по согласованию с Заказчиком.

5.2. Поставщик обязан:

• своевременно передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы, удостоверяющие качество Товара, счет, счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную, обеспечить соответствие поставленного Товара положениям действующих стандартов РФ, утвержденных в отношении данного вида Товаров, регламентирующим его выпуск и транспортировку, требованиям по объемам и качеству, и условиям настоящего Договора;
• представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору;
• незамедлительно письменно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3. Заказчик вправе:

• требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора;
• запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору;
• осуществлять контроль за сроками поставки Товара;
• для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов;
• в случае досрочного выполнения Поставщиком обязательств Заказчик по взаимному согласованию может принять и оплатить Товар досрочно в порядке, установленном настоящим Договором.

5.4. Заказчик обязан:

• принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
• подписать товарно-транспортную (товарную) накладную на поставленный Товар непосредственно после его приемки.

6. Тара, упаковка и маркировка.

6.1. Товар должен отгружаться таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до приемки его Заказчиком.

6.2. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

7. Порядок сдачи и приемки товара.

7.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком или его надлежаще уполномоченным на то представителем на основании товарно-транспортной (товарной) накладной, в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Договора.

Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком на соответствие его количества и качества требованиям и включает в себя следующие обязательные этапы:

• проверка количества поставленного Товара;
• проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;
• проверка наличия необходимых документов в соответствии с условиями Договора.

7.2. В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в товарно-транспортной (товарной) накладной, и фактически поставленного Товара Заказчиком, составляется Акт о недостатках, в котором указываются установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара.

7.3. Оформленный Акт о недостатках является основанием для предъявления Заказчиком претензии Поставщику по количеству, качеству.

7.4. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика замену поставленного некачественного Товара качественным Товаром.

7.5. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1 % от стоимости Товара, подлежащего поставке в соответствующем периоде. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором такого периода.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. . В случае просрочки оплаты Товара Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, за поставленный и не оплаченный в срок Товар. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.4. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленного Поставщиком некачественного Товара, определенной в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, за каждый день с момента направления Поставщику заявления Заказчика, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товара (либо возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков Товара, либо поступления на расчетный счет Заказчика суммы расходов Заказчика на устранение недостатков Товара, либо приемки Заказчиком качественного Товара, поставленного взамен Товара ненадлежащего качества).

8.5. Убытки Заказчика, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством РФ порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.7. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

8.9. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10. Переход права собственности

10.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортной (товарной) накладной.

11. Срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств, либо до его расторжения.

11.2. Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, если таковые имели место при исполнении настоящего Договора.

12. Изменение, дополнение и досрочное расторжение договора

12.1. При заключении и исполнении Договора изменение условий Договора в одностороннем порядке не допускается.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не затрагивающие его существенных условий, действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12.3. Заказчик имеет право изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный договором объем товаров при изменении потребности в таких товарах на поставку которых заключен договор. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. При изменении юридического адреса Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. При изменении банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

12.5. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.6. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в случаях существенного нарушения Договора Поставщиком:

- в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13. Заключительные положения

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в п.14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Настоящий Договор заключен в виде электронного документа и подписан электронно-цифровыми подписями Сторон.

После заключения настоящего Договора каждая из Сторон вправе перенести на бумажный носитель настоящий Договор.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемой частью Договора является «Заказ на поставку Товара» (Приложение № 1).

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору N ___ от "__" ________ 2023 г.

Заказ на поставку Товара

- Посмотреть таблицу с данными