Тендер - Поставка хозяйственных товаров №243958431

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

техническое задание

Поставка хозяйственных товаров

для нужд ГУДО РК «РЦЭО»

1. Место, условия и сроки поставки товара

1.1. Товар поставляется в ассортименте и количестве согласно настоящему техническому заданию по адресу Заказчика: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 30, транспортным средством Поставщика.

1.2. Сроки поставки: Одной партией в течение 5 (пять) дней со дня подписания договора, предварительно согласовав с Заказчиком дату и время.

1.3. Погрузо-разгрузочные работы при доставке товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика без дополнительной оплаты.

2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в настоящем техническом задании, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Поставщик при поставке Товара предоставляет Заказчику Декларацию о соответствии, действующую на дату (изготовления, производства, сбора, упаковывания) товара, указанную на этикетке.

3. Требования к упаковке товара

3.1. Товар должен быть упакован обычным для такого товара способом, обеспечивающим сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортировки.

4. Требования к количеству (объему), функциональным и техническим характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор поставки №___________

г. Сыктывкар «__» _____________ 2023 года

Государственное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр экологического образования» (далее - ГУДО РК «РЦЭО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________ , действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице___________________________________ действующий на __________________, с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п.5 ч.1. ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в соответствии со спецификацией, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Срок и условия поставки: в течение пяти дней после подписания договора, предварительно согласовав с Заказчиком.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Цена Договора составляет ________________________ рублей, с НДС (НДС не облагается).

Источник финансирования: Республиканский бюджет Республики Коми.

Цена Договора является твердой, включает в себя, стоимость Товара в объеме поставки, все необходимые расходы, в том числе затраты на доставку товара в адрес Заказчика, расходы по упаковке, транспортировке, страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

Расчеты за Товар, поставленный в соответствии с настоящим Договором, осуществляются в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов или счетов-фактур и товарных накладных, подтверждающих передачу Товара Заказчику в течение 10 рабочих дней после поставки товара.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке и на условиях настоящего Договора.

Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможными исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Поставщик вправе:

Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Заказчик обязан:

Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Заказчик вправе:

Незамедлительно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара.

Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в адрес Заказчика: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Печорская, дом 30, в течении 5(пять) дней после подписания договора.

Разгрузка производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

Поставляемый Товар должен иметь упаковку, предотвращающую порчу Товара при транспортировке и хранении.

Не позднее, чем за 1 (один) день до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара по телефону__________.

В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: товарную накладную, счет, счет-фактуру. В случае отсутствия выше названных документов Заказчик вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным.

Поставщик при поставке Товара предоставляет Заказчику Декларацию о соответствии, действующую на дату (изготовления, производства, сбора, упаковывания) товара, указанную на этикетке.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Прием Товара на соответствие количеству и качеству осуществляется ответственным лицом Заказчика.

В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям государственных стандартов, техническим условиям или иной нормативно - технической документации, он подлежит замене на равное количество качественного Товара в течение 3 (трех) календарных дней с даты рассмотрения, предъявленной Заказчиком претензии по качеству Товара за счет средств и силами Поставщика.

Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания Сторонами товарной накладной.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. Товар должен сопровождаться необходимой документацией о качестве и комплектности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, а также с проведением, в связи с этим, повторного контроля органами сертификации и контроля, осуществляются за счет Поставщика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором. Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, и составляет – 1000,00 рублей.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Договором. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, и составляет 10 процентов цены Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Договору.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа от исполнения договора.

Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

при существенном нарушении Договора Поставщиком;

в случае просрочки поставки Товара более чем на 3(три) календарных дня;

в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Договора;

установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

при существенном нарушении Договора Поставщиком.

в случае просрочки поставки Товара более чем на 2 (два) календарных дня.

в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе осуществления закупки, указанного в преамбуле Договора.

установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Поставщику по электронной почте, указанному в настоящем Договоре, либо посредством факсимильной связи. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата направления Заказчиком Поставщику указанного уведомления по его адресу, указанному в Договоре.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, а Договор считается расторгнутым через пять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 3 дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

В случае не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Коми.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты ее получения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Срок действия Договора с момента подписания и действует до 31 декабря 2023 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения ими всех обязательств.

Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены лишь по соглашению сторон, и в соответствии с действующим законодательством.

Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.

Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к договору №___________

от «__»___________2023г.

Спецификация

Поставка хозяйственных товаров

для нужд ГУДО РК «РЦЭО»

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик__________ Поставщик____________

мп мп

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274468786 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #274468786	102 870	17 дней 11.06.2024 08.07.2024
Тендер №274623171 Поставка дезинфицирующих средств (3)	Электронный аукцион #274623171	450 170 Обеспечение заявки: 4 502	12 часов 13.06.2024 21.06.2024
Тендер №274695609 Поставка средства дезинфицирующего хлорсодержащего	Электронный аукцион #274695609	560 395 Обеспечение заявки: 5 604	5 дней 14.06.2024 26.06.2024
Тендер №274777296 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #274777296	22 000 Обеспечение контракта: 10%	5 дней 17.06.2024 26.06.2024
Тендер №274844996 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #274844996	45 100 Обеспечение контракта: 10%	5 дней 18.06.2024 26.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243958416 Дезинфицирующее средство (с результатом)	Запрос котировок #243958416	9 000	срок истек 13.04.2023 19.04.2023
Тендер №243958387 Поставка прочих материальных запасов	Малая закупка #243958387	174 453	срок истек - 17.04.2023
Тендер №243958382 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #243958382	5 880	срок истек - 17.04.2023
Тендер №243958376 Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ» (с результатом)	Электронный аукцион #243958376	9 997 630 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 99 976	срок истек 13.04.2023 21.04.2023
Тендер №243958344 Поставка прочих материальных запасов	Малая закупка #243958344	174 453	срок истек - 17.04.2023

Тендеры из региона Сыктывкар

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243957315 Поставка аспиратора для нужд ГБУ РК "Республиканская ветеринарная лаборатория" (с результатом)	Электронный аукцион #243957315	111 105 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 13.04.2023 21.04.2023
Тендер №243957093 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫКТЫВКАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" объявляет тендер: Поставка светотехнической продукции и оборудования (план №2220655377, позиция №30) (План график)	Единственный поставщик #243957093	136 938	срок истек - 30.04.2023
Тендер №243957092 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫКТЫВКАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" объявляет тендер: оказание услуг по организации питания обучающихся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими (план №2220655377, позиция ...	Единственный поставщик #243957092	600 000	срок истек - 30.04.2023
Тендер №243956539 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД" объявляет тендер: Поставка ягоды сушеной (рябины обыкновенной) (план №2220641631, позиция №254) (План график)	Единственный поставщик #243956539	220 000	срок истек - 30.04.2023
Тендер №243956536 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД" объявляет тендер: Услуги по ремонту (план №2220641631, позиция №253) (План график)	Единственный поставщик #243956536	422 454	срок истек - 30.04.2023