Тендер - Поставка ручки скальпеля, многоразового использования, ортоксилола, многоразовой полиэтиленовой доски для вырезки, маркера, лезвия микротома, одноразового использования, 10% нейтрального буферного раствора формалина ИВД №243950544

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ___Договор_проект_.doc
• расчет_НМЦК__.xlsx

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Просмотр сведений о закупке «Поставка ручки скальпеля, многоразового использования, ортоксилола, многоразовой полиэтиленовой доски для вырезки, маркера, лезвия микротома, одноразового использования, 10% нейтрального буферного раствора формалина ИВД для нужд СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко» в 2023 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0896

Объект закупки: Поставка ручки скальпеля, многоразового использования, ортоксилола, многоразовой полиэтиленовой доски для вырезки, маркера, лезвия микротома, одноразового использования, 10% нейтрального буферного раствора формалина ИВД для нужд СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко» в 2023 году

Описание объекта закупки: Спецификация (приложение № 1 к проекту договора) При подаче предложения о поставке товара Участник обязан указать: 1. конкретные качественные (технические) характеристики по всем параметрам указанным Заказчиком в соответствии с предлагаемым им товаром. 2. указать торговое наименование товара: марку, модель и т.д., страну происхождения товара. 3. указать наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением на такой товар. При этом, в случае если в составе регистрационного удостоверения предлагаемого Участником товара зарегистрировано несколько различных марок, моделей, типов медицинских изделий, необходимо указывать конкретные тип, марку, модель предлагаемого товара в соответствии с приложением к соответствующему регистрационному удостоверению. Предоставление копий регистрационных удостоверений и декларирование срока поставки товара в составе заявки обязательно.

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.74

Дата размещения закупки: 13.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:27

Срок завершения подачи оферт: 14.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:27

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Определено в прилагаемом Техническом задании и проекте Договора: отдельными партиями по заявкам Заказчика. Срок поставки каждой партии - 3 рабочих дня.

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Определено в прилагаемом Техническом задании и проекте Договора: Санкт-Петербург, город Пушкин, ул. Госпитальная д. 7/2

Источник финансирования: Оплата по Контракту осуществляется за счет за счет внебюджетных средств (средств бюджетных учреждений) - средств ТерФОМС, средств на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности Год финансирования 2023 Код вида расходов 244 Код ОСГУ 341

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Определено в прилагаемом Техническом задании и проекте Договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Определено в прилагаемом проекте Договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Определено в прилагаемом проекте Договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Определено в прилагаемом проекте Договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 38 ИМ.Н.А.СЕМАШКО"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛИЦА ГОСПИТАЛЬНАЯ, 7/2/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛИЦА ГОСПИТАЛЬНАЯ, , 7/2/ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3819

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Ратомская

Имя Ирина

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № ___

на поставку ручки скальпеля, многоразового использования, ортоксилола, многоразовой полиэтиленовой доски для вырезки, маркера, лезвия микротома, одноразового использования, 10% нейтрального буферного раствора формалина ИВД для нужд СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко» в 2023 году

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Санкт-Петербург "__" _____2023 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Панфиленко Александра Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___, действующего на основании ___, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в соответствии с п. 4 ч. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку ручки скальпеля, многоразового использования, ортоксилола, многоразовой полиэтиленовой доски для вырезки, маркера, лезвия микротома, одноразового использования, 10% нейтрального буферного раствора формалина ИВД для нужд СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко» в 2023 году (код ОКПД2 – 20.14.12.151, 32.99.59.000, 32.99.12.120, 32.50.13.190, 21.20.23.110) (далее - Товар) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленное Товар.
1.2. Номенклатура Товара, технические показатели и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1 к Договору).
1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Госпитальная ул., д. 7/2, лит. А., аптечный склад (далее – место доставки).

Цена Договора
2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Договора, составляет ___________, в т.ч. НДС - .
2.3 Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Договора.
2.5. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения, предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.
2.6. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества Товара, предусмотренных Договором.

Взаимодействие Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;
3.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 8 Договора.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;
3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

Упаковка и маркировка
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Места доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.
4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ____________________
Договор N __________
Заказчик (название): __________
Поставщик (название компании): __________
Получатель: __________
Пункт назначения: __________
Грузоотправитель: ____________
Ящик/контейнер N ____, всего ящиков/контейнеров _____
Размеры (высота, длина, ширина) __________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто _____ кг
4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Договора, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.
4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение N 2 к Договору).

Порядок поставки Товара и документация
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора.
Поставка осуществляется в период с момента заключения контракта по 20.12.2023г.
Срок поставки – в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Поставщик обязуется поставлять Товар, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы на основании заявок Заказчика, согласно объемам, указанным в заявках Заказчика.
Заказчик имеет право подавать заявки с момента заключения контракта по «15» декабря 2023 г. включительно.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (Приложение N 3 к Контракту).
5.4. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:
а) копию свидетельства о государственной регистрации на Товар (при наличии);
б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке;
в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) Акт приема-передачи Товара (Приложение N 3 к Контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
д) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (при необходимости).

Порядок приемки Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам ассортимента, количества, цены поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Контракту);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (при необходимости);
е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.3. По факту приемки Товара, после проверки Товара и документов на соответствие условиям контракта и проведения экспертизы, при отсутствии замечаний, Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара (приложение N 2 к Контракту).
6.4. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных 5.4. Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара (приложение N 2 к Контракту) по результатам экспертизы или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
6.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Товара (приложение N 2 к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение N 2 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.3. и 6.4. Контракта.
6.6. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (приложение N 2 к Контракту) Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.
6.7. Заказчик вправе предъявить к Поставщику претензии по качеству Товара в течение всего срока его годности, при соблюдении Заказчиком требуемых условий хранения.
6.8. В случае если соответствующим органом исполнительной власти или производителем принято решение о приостановлении реализации или отзыве из обращения какой-либо партии Товара, Поставщик обязуется незамедлительно заменить доставленный Заказчику Товар, в отношении которого принято одно из вышеуказанных решений, на Товар надлежащего качества. В случае направления Заказчиком требования о такой замене, замена должна быть осуществлена Поставщиком не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
6.9. В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, Поставщик несёт ответственность в соответствии с разделом 9 Договора. При этом срок для оплаты поставленных товаров отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов.
6.10. В рамках экспертизы поставленного товара на соответствие условиям Договора Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) в соответствии с п. 6.2 настоящего раздела проводятся исследования товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации товара.
Заказчик вправе для проведения экспертизы товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности товара до 20 процентов от количества партии каждого наименования товара для подтверждения его соответствия условиям Договора в момент передачи товара Заказчику.
Выборочная проверка качества и безопасности товара осуществляется в течение сроков, установленных Договором для приемки товара. Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении.
В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Договора, за исключением условий, касающихся качества и безопасности товара, не препятствующие приемке поставленного товара, Заказчик составляет заключение по результатам проведенной экспертизы товара, в котором могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Договора, за исключением условий, касающихся качества и безопасности товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.
При отсутствии претензий относительно количества товара, комплектности, упаковки товара, комплекта, качества и безопасности товара, в том числе по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности товара, Заказчик подписывает документ(ы) о приемке в порядке п. 6.4 настоящего раздела.
В случае обнаружения заказчиком нарушений условий Договора, в том числе требований к количеству товара, комплектности, упаковке товара, комплекту, качеству и безопасности товара заказчик отказывается от приемки такого товара и составляет в порядке п. 6.4 настоящего раздела мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием перечня выявленных нарушений условий Договора (далее - мотивированный отказ).
В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы поставленного товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий Договора, в том числе требований к количеству товара, комплектности, упаковке товара, комплекту, качеству и безопасности товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить товар) в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа.
Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного товара оформляется соответствующим документом о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Качество товара
7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Спецификации (Приложение № 1 к Договору), что подтверждается документом, подтверждающим соответствие Товара.
7.2. Срок годности Товара подтверждается инструкцией по применению/эксплуатационной документацией Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара и на вторичной (потребительской) упаковке.

Порядок расчетов
8.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет за счет внебюджетных средств (средств бюджетных учреждений) - средств ТерФОМС, средств на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
Год финансирования 2023
Код вида расходов 244
Код ОСГУ 341, 346.
8.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара.
8.3. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком в срок не позднее 5 календарных дней после поставки следующих документов или копий документов:
а) счета;
б) счета-фактуры;
в) товарной накладной;
г) Актов приема-передачи Товара по результатам экспертизы (Приложение N 2 к Контракту), подписанных Поставщиком;
д) копию действующего регистрационного удостоверения на Товар, выданного уполномоченным органом (при наличии);
е) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) для товара, подлежащего декларированию или обязательной сертификации либо информационной письмо, что поставляемый товар не подлежит обязательному декларированию или обязательной сертификации;
ж) при наличии полный комплект инструкций, руководства по эксплуатации, необходимые для обеспечения надлежащего использования (в том числе на русском языке) (требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ;
8.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "д", "ж", "з», пункта 8.3 Контракта обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
8.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документов о приемке, предусмотренных пунктом 8.3 Контракта.
8.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.
9.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек
9.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 8.3 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 9.3 - 9.5 Договора.
9.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
9.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора.
9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Обеспечение исполнения Договора

Требования не установлены.

11. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента заключения в порядке, предусмотренном Федеральным законом о Контрактной системе, и действует до «31» декабря 2023 г.

11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при существенном нарушении Поставщиком условий Договора:

- в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

- в случае однократного нарушения срока поставки Товара более чем на 20 (двадцать) дней;

- в случае неоднократной поставки Товара, который не соответствует требованиям, установленным настоящим Договором;

- в случае отказа или уклонения Поставщика от исполнения обязательств по замене Товара ненадлежащего качества в сроки, установленные в соответствующих актах;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Договором.

11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе.

11.7. Существенные условия Договора могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

11.8. При оплате Товара за счет субсидий, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Товара в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение одной из Сторон подтверждения о его вручении другой Стороне

14.2. Уведомление считается доставленным после подтверждения о получении одной из Сторон.

14.3. В случае изменения наименования, банковских реквизитов, электронного, юридического и фактического адреса, смены руководителей, изменения оттиска печати Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону не позднее 10 дней. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.

15. Дополнительные условия и заключительные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору).

15.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров.

15.4. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

15.5. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Договора лиц обеих Сторон.

15.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Акт приема-передачи Товара;

17. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

Приложение N 1

к Договору от "___" ___ 2023 г. N __

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора, составляет ____, НДС

*Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре (в соответствии с п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»): по тем позициям, в которых характеристики товаров отсутствуют в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика; при наличии характеристик товаров в КТРУ дополнительные характеристики указаны, т.к. приведенное в каталоге товаров, работ, услуг описание товара не позволяет в полном объеме идентифицировать необходимый Заказчику товар однозначным образом; дополнительные характеристики установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Общие требования

Объектом закупки является право заключение контракта на поставку Ортоксилола, Многоразовой полиэтиленовой доски для вырезки, Маркера, Лезвия микротома, одноразового использования, 10% нейтрального буферного раствора формалина ИВД для нужд СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко» в 2023 году.

Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету электронного аукциона:
ОКПД2
20.14.12.151 - О-ксилол
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
Код КТРУ: 32.99.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
32.50.13.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
1.3 Основанием для закупки является: план-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 года СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А.Семашко».
1.4. Место поставки товара - СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Госпитальная, 7/2, лит. В (аптека).
1.5. Сроки поставки товара: Поставка осуществляется в период с момента заключения контракта по 20.12.2023г.
Срок поставки – в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Поставщик обязуется поставлять Товар, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы на основании заявок Заказчика отдельными партиями, согласно объемам, указанным в заявках Заказчика.
Заказчик имеет право подавать заявки с момента заключения контракта по «15» декабря 2023 г. включительно.
2. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки
2.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в таблице N 1.
2.2. Все содержащиеся в Спецификации товарные знаки сопровождаются словами "или эквивалент".
2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.
2.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.
2.5. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.
Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, в части Ортоксилола - не менее 6 месяцев.
2.6. В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями документации.
2.7. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.
2.8. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при наличии);
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.
2.9. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренный ГОСТами, в том числе действующими на момент поставки товара.
3. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке
3.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
3.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.
4. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества (далее - гарантийные обязательства)
4.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым (заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.
Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.
4.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара (при наличии).
4.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.
4.4. Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока, установленного производителем (изготовителем) товара. В случае, если производитель (изготовитель) не установил гарантийный срок, он должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документов о приемке товара.
4.5. Неисправный или дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.
В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков или дефектов в Товаре, в том числе скрытых (недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, при визуальном осмотре товара при поступлении и могут быть выявлены в процессе вскрытия упаковки, испытания, использования и хранения Товара, непосредственном использовании и т.п., Поставщиком должна быть обеспечена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества, либо обеспечено безвозмездное устранение недостатков Товара.
Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре, должен быть составлен Заказчиком в течение 5 дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.
4.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности товара, если они произошли:
а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений товара без письменного согласия Поставщика;
б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания товара, предусмотренных технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.
4.7. Устранение неисправностей поставленного товара должно быть осуществлено в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Заказчика, доставка и возврат осуществляются за счет Поставщика. При невозможности устранения неисправностей товар должен подлежать замене в течение 5 (пяти) календарных дней с момента установления данного факта. - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

Приложение № 2
к Договору от "____" _____ 2023 г. N ____
Образец
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ
ОТ "__" ________ 20__ г. N ____
Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:
Поставщик поставил, а Заказчик (Получатель) принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение N 1 к Договору):

Наименование Товара: _________

Единица измерения: __________

Количество в единицах измерения: __________

Стоимость: __________ (сумма прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС _____% - __________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Договору);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: ____________;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____;

Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Товара на русском языке (при наличии);

Копия регистрационного удостоверения на Товар (в части нейтрального буферного раствора формалина ИВД);

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта по результатам экспертизы все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика.