Тендер - Поставка чистящих средств №243923780

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_средство_для_туалетов.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 Просмотр сведений о закупке «Поставка чистящих средств для нужд СПб ГБУ ДО "ДМШ № 25" в 2023 году.» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4663

Объект закупки: Поставка чистящих средств для нужд СПб ГБУ ДО "ДМШ № 25" в 2023 году.

Описание объекта закупки: Поставка чистящих средств для нужд СПб ГБУ ДО "ДМШ № 25" в 2023 году.

Полная стоимость закупки (руб.): 4 926.48

Дата размещения закупки: 13.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:11

Срок завершения подачи оферт: 14.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:11

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта сторонами

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Садовая, д.17, лит. А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: счет, товарная накладная, счет-фактура, акт приема-передачи товара

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: товарная накладная

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Павловск г, УЛИЦА САДОВАЯ, ДОМ 17/ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Павловск г, УЛИЦА САДОВАЯ, ДОМ 17/ЛИТЕРА А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1085

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Гусев

Имя Константин

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № _______

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Санкт-Петербург «__» ________ 2023 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 25 Пушкинского района», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Воронцовой Л.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________., действующего на основании _________ с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средства моющее для туалетов и ванных комнат и чистящее средство для пола (далее – товар), согласно Приложению № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Обязательным условием поставки товара является наличие сертификатов соответствия или заверенных должным образом их копий, которые предоставляются заказчику при поставке товара.

2. Срок поставки товара

2.1. Срок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

3. Цена контракта

3.1. Цена контракта составляет __________ руб.в т.ч. НДС (20%) [1] , в соответствии с Приложением № 1.

3.2. Цена на поставляемый товар является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Цена товара, все расходы с учетом стоимости товара, расходов на доставку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, входят в цену контракта.

3.4. Авансирование не предусмотрено.

3.5. По соглашению Заказчика с Поставщиком цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

3.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При увеличении количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4. Порядок расчетов

4.1. Заказчик производит оплату после получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами товарной накладной, акта приема-передачи товара на основании счета, счета-фактуры [2] , товарной накладной.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Оплатить поставку товара в порядке, указанном в настоящем контракте.

5.1.2. Обеспечить приемку поставленного товара на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в настоящем контракте, и оформить результаты такой приемки.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Запрашивать у Поставщика финансовые отчеты соисполнителей с приложениями заверенных копий всех первичных документов.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. Поставить товар надлежащего качества в комплекте с документацией: сопроводительное письмо, счет, счет-фактура, акт приема-передачи товара, товарная накладная, сертификаты соответствия или заверенные должным образом их копии.
5.3.2. Поставить товар новый (товар, который не был в употреблении, в ремонте,
в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

5.3.3. Осуществить замену некондиционного, бракованного (поврежденного) товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Заказчиком претензии.

5.3.4. Расходы, связанные с транспортировкой некачественного товара,

осуществляются за счет Поставщика.

5.3.5. Предоставить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса финансовые отчеты соисполнителей с приложениями заверенных копий всех первичных документов.

5.3. Поставщик вправе привлекать соисполнителей для поставки товара согласно предмету Контракта.

6. Качество

6.1. Требования к гарантии качества товара:
6.1.1. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия.
6.1.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6.1.3. Поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом: - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
6.1.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товар, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
6.1.5. Срок годности товара должен соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия и не должен заканчиваться ранее, чем через 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки.
6.2. Гарантийный срок (гарантийное обслуживание товара) должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара, и составлять
не менее 12 (двенадцати месяцев).
6.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качествами и характеристиками товара, указанными в настоящем контракте.

7. Упаковка

7.1. Товар должен доставляться в упаковке, предотвращающей его порчу, загрязнение, механические повреждения, обеспечивать защиту от сырости.

8. Передача и прием

8.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи товара по акту передачи Заказчик осуществляет приемку поставленного товара на соответствие его количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в контракте, и оформляет результаты такой приемки подписанием товарной накладной, либо мотивируемый отказ от приемки товара.

8.2. Право собственности на передаваемый товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания товарной накладной.

8.3. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае не предоставления документов, указанных в п. 5.3.1.

8.4. Товар считается поставленным с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

9. Порядок поставки

9.1. Доставка, подъем на 1-й этаж товара осуществляются силами и за счет Поставщика по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Садовая, д. 17, лит А.

9.2. Доставка осуществляется в рабочее время и не позже, чем за 3 часа до окончания рабочего дня:

- понедельник, вторник, среда, четверг – с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-00.

- пятница и предпраздничные дни – с 9-00 до 13-00.

10. Рекламации

10.1. В случае заявления рекламаций по качеству товара по причине несоответствия его условиям контракта или техническим требованиям при представлении Заказчиком соответствующих доказательств, Поставщик должен заменить товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней на товар, качество которого соответствует условиям контракта.

10.2. В случае заявления рекламаций по качеству товара по причине несоответствия его условиям контракта Поставщик и Заказчик должны договориться о привлечении эксперта. При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

10.3. При возникновении разногласий по вопросам качества и количества товара Заказчик обязан составить соответствующие акты и передать их Поставщику. Поставщик осуществляет замену товара по акту в течение 3 (трех) рабочих дней.

11. Форс-мажор

11.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

11.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно известить другую строну о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

11.4. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в контракте, и заверяется передающим отделением связи.

12. Ответственность сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.

12.2. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек.

12.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

12.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042.

12.5. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

12.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, в размере 10% (десяти процентов) от цены Контракта (этапа Контракта).

12.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, при наличии в контракте таких обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042.

12.8. Если Контрактом установлено условие о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 5, 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то за неисполнение такого условия Поставщик уплачивает Заказчику штраф, в размере 5 % (пяти процентов) объема такого привлечения, установленного Контрактом.

12.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.4.1., а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

12.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим «Контрактом» производится на основании требования «Заказчика» перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

12.11 Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

12.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.13 Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

13. Порядок рассмотрения споров

13.1. Различные споры, которые могут возникнуть по этому Контракту, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14. Прочие условия

14.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта.

14.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 и статьей 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта, а именно:

14.2.1. поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

14.2.2. неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

14.3. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2023г., а в части оплаты и гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных Контрактов, договоров в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

14.4. Не допускается перемена Поставщика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

14.6. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

14.7. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

14.8.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно поставить товар публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

14.8.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно поставить товар сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу не и т.д.);

14.8.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

15. Приложения

15.1. Приложение № 1 – Расчет стоимости поставки средства моющего для туалетов и ванных комнат и чистящего средства для пола для нужд СПб ГБУ ДО «ДМШ № 25» в 2023 году.

16. Юридические адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к контракту № _____ от «__» ______ 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет стоимости поставки средства моющего для туалетов и ванных комнат

и чистящего средства для пола для нужд СПб ГБУ ДО «ДМШ № 25» в 2023 году.

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма контракта составляет ______________ руб. (________________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) [3]

Поставщик:

___________________/________________/

*Заполняется в соответствии с предложением участника

При упрощенной системе налогообложения – без НДС ↑

При упрощенной системе налогообложения – без счет-фактуры ↑

При упрощенной системе налогообложения без НДС ↑