Тендер - Поставка азота газообразного особой чистоты №243892384

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "КЕМЕРОВОТЕХГАЗ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) 轟槙_ｪ_リ_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

При расчете начальной (максимальной) цены контракта был применен метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка). Было осуществлено исследование рынка путем изучения доступных источников информации (2ГИС) и изучена информация о рыночных ценах идентичных товаров (работ, услуг). В целях получения ценовой информации было направлено пять таких запросов поставщикам (исполнителям, подрядчикам), обладающим опытом поставок таких товаров, и информация о которых имеется в свободном доступ (2ГИС, сайты в сети «Интернет»).

На направленные запросы получено 3 ценовых предложения:

- Посмотреть таблицу с данными

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК определен коэффициент вариации.

который составил 11,96%. Совокупность значений, используемых в расчете, считается однородным, поскольку коэффициент вариации не превышает 33%.

Размер начальной (максимальной) цены контракта определен по формуле:

- Посмотреть таблицу с данными

На основании произведенного расчета НМЦК среднее ее значение составило▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 руб.

В соответствии со ст. 28 БК РФ, бюджетная система РФ основана на принципах результативности и эффективности использования бюджетных средств, исходя из которых при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

НМЦК на осуществление закупки устанавливается по наименьшей предложенной цене в размере –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

リ_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №2023/056

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Кемерово «____»____________2023 г.

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области (ГУ МВД России по Кемеровской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _________ (______________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее – «контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику, а Заказчик принять и обеспечить оплату азота газообразного особой чистоты для работы оборудования ЭКЦ ГУ МВД России по Кемеровской области, (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к контракту).

1.2. Место поставки Товара: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 17.

1.3. Поставщик гарантирует, что соответствует требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона № 44-ФЗ.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ________ (__________) рублей ____ копеек, НДС [1] __________. Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год.
КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44.

2.2. Цена включает в себя стоимость всех затрат Поставщика, необходимых для исполнения условий контракта, в том числе: в том числе оплату труда привлеченного исполнительского состава, стоимость поставки, включающую затраты на погрузку, разгрузку, поднятию на этаж, транспортные расходы, тара и упаковка; доставка, расходы на уплату таможенных пошлин, расходы на уплату налогов, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.3. Все расчеты Заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% за фактически поставленные Товары (партии Товара) в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счета-фактуры, товарно-транспортной накладной/акта приемки поставленного товара/универсального передаточного документа (без претензий). Оплата в декабре осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета».

2.4. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

2.5. Заказчик не оплачивает расходы, не предусмотренные настоящим контрактом.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 11 контракта.

2.7. Цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком Поставщику на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Условия, сроки и порядок поставки Товара

• Поставка Товара осуществляться одной партией до 01.05.2023.
• Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Кемерово,
  ул. Николая Островского, 17. Расходы по доставке Товара Заказчиком не возмещаются.

3.3. Доставка Товара производится по рабочим дням, с 09.00 до 17.00 часов. Лица, осуществляющие доставку Товара, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Время поставки Товара предварительно согласовывается с представителем Заказчика.

3.4. Поставщик вместе с поставленным Товаром передает Заказчику сопроводительные документы: счет/счет-фактура; товарная накладная/акта приемки/универсальный передаточный документ (далее – «УПД») поставленного Товара.

3.5. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, предусмотренных
п. 3.4 контракта и принятия его Заказчиком в месте поставки.

3.6. Днем исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара считается день подписания Сторонами товарной накладной/акта приемки/УПД.

3.7. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной/акта приемки/УПД.

3.8. Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать, Заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от Товара, если иное не предусмотрено контрактом.

3.9. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям контракта Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня передачи Товара проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

3.10. В случае проведения экспертизы поставленного Товара силами Заказчика, ответственное за исполнение контракта лицо со стороны Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика, а также соответствие характеристик Товара показателям, указанных в Спецификации (Приложение №1 к контракту). Результаты экспертизы фиксируются в товарной накладной, либо оформляются в виде отдельного документа.

3.11. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения экспертизы подписывает товарную накладную и направляет один экземпляр Поставщику.

3.12. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименовании, количестве, качестве, характеристиках Товара, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения экспертизы составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.

3.13. В случае ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по контракту Заказчик имеет право:

1) предложить Поставщику устранить имеющиеся недостатки в срок не позднее 7 (семи) дней со дня получения акта, указанного в пункте 3.9. контракта. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет;

2) требовать замены некачественного Товара Товаром, соответствующим условиям контракта. При этом в случае замены некачественного Товара на новый, гарантийный срок на такой Товар исчисляется с момента его получения Заказчиком. Поставщик предоставляет гарантию качества Товара;

3) отказаться от получения всего объема Товара, или от части Товара, не соответствующего требованиям контракта;

4) воспользоваться иными правами, предусмотренными гражданским законодательством.

3.14. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.15. В случае поставки Товара отдельными партиями приемка каждой партии Товара осуществляется в порядке, установленном пп. 3.5 – 3.14 настоящего контракта.

3.16. Поставщик вправе с согласия Заказчика произвести поставку досрочно.

3.17. Допускается выборочная проверка Товара с распространением результатов проверки на всю партию. При этом выявленные Заказчиком после подписания товарной накладной, несоответствия поставленного Товара требованиям настоящего контракта (и приложениями к нему), которые имели место до подписания товарной накладной, но не были обнаружены при приемке должны быть устранены Поставщиком по заявке Заказчика в установленные Заказчиком разумные сроки и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. При этом такое несоответствие может расцениваться Заказчиком, как ненадлежащие выполнение контракта со стороны Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик вправе:

4.1.1. самостоятельно определять способы исполнения своих обязательств по настоящему контракту;

4.1.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.1.3. требовать от Заказчика оказания содействия при исполнении условий настоящего контракта;

4.1.4. требовать от Заказчика исполнения принятых им других обязательств по настоящему контракту;

4.1.5. привлекать к исполнению контракта третьих лиц по согласованию с Заказчиком;

4.1.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 11 контракта. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в разделе 11 контракта, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. поставить Товар в сроки, в количестве и качестве, обусловленные настоящим контрактом, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к контракту);

4.2.2. вместе с Товаром представить Заказчику документы, установленные пунктом 3.4. настоящего контракта, а также осуществить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с техническими стандартами страны-производителя и требованиями, установленными действующими в Российской Федерации ГОСТами, ТУ для данных видов Товаров. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя и/или сертификатом соответствия (либо иными подтверждающими документами) при поставке;

4.2.3. назначить ответственное лицо для оформления приемочных документов;

4.2.4. отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

4 3. Заказчик имеет право:

4.3.1. требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

4.3.2. осуществлять контроль исполнения контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.3.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в разделе 11 контракта. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в разделе 11 Контракта, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта;

4.3.4. провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта;

4.3.5. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1 принять Товар в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

4.4.2.оплатить поставленный Товар в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом;

4.4.3. отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.4.3.4. контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в разделе 11 контракта, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта;

4.4.4. провести экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5. Качество и комплектность. Гарантия

5.1 Поставляемый Товар должен соответствовать установленным для данного вида стандартам качества и сопровождаться соответствующими документами, подтверждающими его качество.

5.2. Весь Товар, поставляемый по настоящему контракту, должен быть пригоден для его использования по назначению. Товар не должен иметь повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.

5.3. Товар принимается уполномоченным представителем Заказчика, проверяется комплектность, качество Товара, соответствие его сопроводительным документам. В случае отсутствия претензий к поставленному Товару, подписывает сопроводительный документ, подтверждающий приемку Товара.

5.4. При обнаружении несоответствия качества требованиям, заявленным Заказчиком, Заказчик отказывается от приемки Товара путем указания этого в сопроводительный документах, либо составляет соответствующий акт в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

5.5. Поставщик обязан заменить некачественный Товар качественным в течение 3-х рабочих дней с момента заявления об этом Заказчика.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Поставщиком.

5.7. Остаточный срок годности составляет не менее 18 месяцев с момента поставки Товара, подтвержденного подписанием товарно-транспортной накладной/акта приемки поставленного Товара/универсального передаточного документа без претензий.

5.8. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить несоответствующий качеству Товар путем замены его на аналогичный. Товар, предоставляемый для замены, должен быть новым.

6. Тара и упаковка

6.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение азота особой чистоты – в соответствии с
ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

6.2. Товар поставляется в баллонах объемом 40 л (5,7м3) соответствующих ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Р(р)

Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Форс – мажорные условия

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природно-стихийных явлений (землетрясение, наводнение, пожары, тайфуны), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непо­средственно либо косвенно участвует сторона по контракту. Срок исполнения обяза­тельств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которо­го будут действовать такие обстоятельства.

7.2. Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону телеграммой или телефоно­граммой о типе и возможной продолжительности этих, а также иных обстоятельств, препятствующих к исполнению договорных обязательств. Не уведомление или несвое­временное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.5. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств), размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 % цены контракта (______) руб.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

Неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не имеющих стоимостного выражения, могут быть:

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (п. 2 ст. 480 ГК РФ);

- случаи, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, и Поставщик отказывается затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку (ст. 482 ГК РФ);

- непредставление каких-либо документов, предусмотренных контрактом, без которых Товары могут быть приняты;

- нарушение порядка передачи Товаров, в т.ч. отсутствие представителя Поставщика при передаче, если это было предусмотрено контрактом;

- нарушение гарантийных обязательств.

8.8. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Сторону от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных контрактом.

8.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9.1. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных Поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по контракту повлечет его досрочное прекращение, и Заказчик заключит взамен его аналогичный контракт, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном контракте, и ценой на сопоставимые Товары, работы или услуги по условиям контракта, заключенного взамен прекращенного контракт.

8.12. Реквизиты Заказчика для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тип счета: счет для перечисления денежных средств

Номер лицевого счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

Номер банковского (казначейского) счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование и БИК банка, ТОФК:

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ // УФК по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корреспондентский счет банка, единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

9. Срок действия контракта. Порядок разрешения споров

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2023, в части оплаты до полного исполнения обязательств Сторонами.

9.2. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке, путем направления претензии. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ в течение 10 рабочих дней. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

9.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством РФ.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов, Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение трехдневного срока в письменной форме.

10.3. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Ответственное лицо за исполнение настоящего контракта со Стороны Поставщика: _________, тел.: ____________---

10.5. Ответственное лицо за исполнение настоящего контракта со Стороны Заказчика: Тырышкин Андрей Юрьевич, тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7462.

10.6. Приложение, указанное в настоящем контракте и являющееся его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение №1 к контракту).

11. Юридические адреса и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Государственному контракту № 2023/056

от « ____» ___________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

В целях исполнения настоящего Контракта Товар измерять в штуках (шт.) и считать равным за 1 – один баллон.

Странна происхождения: __________________

Товар поставляется в баллонах, соответствующих ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае освобождения от уплаты НДС указывается основание, предусмотренное Налоговым кодексом РФ. ↑