Тендер - Поставка краски для хозяйственных нужд №243878370

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Форма_заявки_для_участника_закупки - Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

на поставку краски для хозяйственных нужд.

наименование Участника закупки (для юридического лица), ФИО для (физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):______________________________________________

Место жительства (для физического лица): _______________________________________________

Контактный телефон: _________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН________________________/КПП________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок ____________________________________

ОГРН _______________________

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________

К/с _________________________

выражаем согласие исполнить условия договора на условиях заказчика, указанных в заявке на осуществление поставки строительных материалов и прочих материальных запасов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку краски для хозяйственных нужд

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование объекта закупки

Поставка красок, кистей, валиков и прочих строит материалов (далее по тексту – Товар).

1.2. Порядок поставки Товара

1.2.1. Место поставки Товара: Челябинская обл. г. Копейск, ул. Красная Горнячка, 4

1.2.2. Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора.

1.2.3. Поставка Товара осуществляется в рабочее время: ПН-ПТ с 09:00 до 16:00.

Требования к поставке Товара

Поставляемый товар должен быть не бывшим в употреблении, не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, включая все расходы Поставщика, в том числе стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим Декларируем:

- о непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- о неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- об отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- об отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица –участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

-отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управленияюридических лиц –участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией;

- отсутствиеучастника закупки в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица или в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков.

Настоящим гарантируем подлинность и достоверность документов и информации, представленных в составе настоящей заявки.

__________________________________________________ /__________________________________________________________________

Должность Ф.И.О.

НМЦК_на_поставку_краски - Посмотреть таблицу с даннымиЗаявка_на_поставку_краски_для_хозяйственных_нужд.с_проектом_договора

Заявка на закупку товаров, работ, услуг для нужд МОУ «СОШ №16»

Поставка краски для хозяйственных нужд.

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку краски для хозяйственных нужд.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование объекта закупки

Поставка красок, кистей, валиков и прочих строит материалов (далее по тексту – Товар).

1.2. Порядок поставки Товара

1.2.1. Место поставки Товара: Челябинская обл. г. Копейск, ул. Красная Горнячка, 4

1.2.2. Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора.

1.2.3. Поставка Товара осуществляется в рабочее время: ПН-ПТ с 09:00 до 16:00.

Требования к поставке Товара

Поставляемый товар должен быть не бывшим в употреблении, не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, включая все расходы Поставщика, в том числе стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 49

г. Копейск Проект «__» апреля 2023 г.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» Копейского городского округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сергеевой Марины Георгиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице . действующее на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. По настоящему договору (далее - договор) Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок поставить Заказчику строительные материалы и прочие материальные запасы (далее – товар), а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленных товаров, указанных в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Права и обязанности сторон

Поставщик обязуется:

2.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора, по номенклатуре и в количестве согласно заявке.

2.1.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара ГОСТам, техническим условиям при их использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектных товаров, выявленных Заказчиком во время приемки.

2.1.3. Предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, накладные и т.п.).

2.1.4. Поставляемый товар должен соответствовать технологическому заданию и спецификации (Приложение №1)

2.1.5. Поставщик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления, при этом Поставщик несет все связанные с этим расходы.

2.1.6. Передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц.

2.1.7.По требованию Заказчика заменить некачественный товар на товар ,соответствующий по качеству условиям настоящего договора.

• Заказчик обязуется:
• Принять и оплатить качественный товар в соответствии с условиями настоящего договора.
• Осуществить приемку и оприходование поставляемых товаров, с оформлением документов согласно товарной накладной либо иного аналогичного документа;
• В течение 7 дней до начала отгрузки предоставить Поставщику полные реквизиты грузополучателя.
• В случае отказа от принятия некачественного товара обеспечить его сохранность и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
• Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Сумма настоящего договора составляет ______________ руб. ( ) 00 коп. Включая НДС/без НДС.

3.2. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента осуществления поставки на основании счет-фактуры, счета, или иных документов, подтверждающих выполнение поставки, подписания товарной накладной и т.д.

3.3. Цена товара на период действия договора является фиксированной и пересмотру не подлежит. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость товара по настоящему Договору.

3.4. Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, включая все расходы Поставщика, в том числе стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

4. Условия и сроки поставки

4.1. Поставка товара производится в соответствии с товарной накладной (Спецификацией), в течение 5 календарных дней с момента заключения договора по адресу г. Копейск, ул. Красная Горнячка, 4. Погрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4.2. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка должна содержать информацию о наименовании продукции, адресе изготовителя, дате выработке, сорте на русском языке.

4.3. Результаты поставки подтверждаются товарной накладной, которая от имени Заказчика подписывается представителем, уполномоченным на получение продукции. Датой поставки продукции считается дата подписания товарной накладной.

4.4. Качество продукции должно соответствовать требованиям ГОСТа и подтверждаться сертификатом соответствия. Поставщик передает сертификаты
соответствия (их заверенные копии) Заказчику в составе товаросопроводительной документации.

4.5.Товар,поставленный Поставщиком Заказчику, должен соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1).

4.6. Поставщику предоставляется право досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.

4.7. Передача (приемка-сдача товара) осуществляется в пункте поставки, указанном Заказчиком.

5. Порядок приемки товара

5.1. Приемка поставляемого товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7 (с последующими изменениями и дополнениями).

5.2. При приемке товара Заказчик проверяет ее соответствие сведениям, указанным
в транспортной накладной и сопроводительных документах по наименованию, количеству, качеству.

5.3. В случае обнаружения недостачи или некачественного товара вызов
представителя Поставщика обязателен, в случае неявки представителя составляется акт с участием представителя общественности.

5.4. Некачественный товар считается не поставленным.

6.Гарантия качества товара и гарантийные обязательства

6.1. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования «Заказчик» письменно уведомляет «Поставщика» о выявленных недостатках. По данному факту Стороны составляют и подписывают акт.

6.2 Гарантийный срок на весь товар 12 месяца с момента подписания документа о приемке товара

6.3. Товар, поставляемый в рамках данного контракта новый, т. е. не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных деталей, собранным заводским способом и имеет гарантию от производителя.

6.4 Товар поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту оборудования от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка оборудования имеет специальную маркировку (наклейки, ярлыки) или иные отличительные признаки, позволяющие однозначно определить содержащийся в ней товар (наименование оборудования в соответствии с настоящим техническим заданием).

6.5 Все необходимые руководства пользователя на русском языке.

6.6 Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется в сервисном центре.

6.7.Срок гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком

7. Ответственность сторон

7.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъекта Федерации — Челябинской области.

7.2. За несвоевременное исполнение обязательства по настоящему договору Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

7.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему договору Заказчиком, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

7.4. Стороны договора освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 6.2, 6.3, договора, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны договора.

7.5. Заказчик вправе предъявить Поставщику штраф за поставку некачественного товара в размере 10 % от стоимости товара.

7.6. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как - то: стихийные бедствия природного или техногенного характера, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ и Челябинской области, препятствующие исполнению обязательств по договору не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по договору и срок исполнения обязательств.

8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока. Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей договоренности.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнения договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

10. Порядок изменения и расторжения договора

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п. 7.4, настоящего договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Сторона решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 10 дней до предлагаемого дня расторжения настоящего договора.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.

11.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой стороне в течение 10-ти дневного срока в письменном виде.

11.4. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются действующим федеральным законодательством РФ.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение №1 – Спецификация на поставку товара.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств, но не позднее 31.12.2023 г.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к проекту Договора № 49

от « __» апреля 2023года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: СУММА:_______рублей __________ копеек

- Посмотреть таблицу с данными