Описание тендера: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВТЕПЛОЭНЕРГО" объявляет тендер: Поставка моющих, смывающих и обезвреживающих средств (с результатом) |
Сумма контракта: | 2 413 692,32 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 12.04.2023 |
Окончание: | 19.04.2023 10:00:00 |
Тендер №: | 243876215 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Южный ФО / Севастополь / Севастополь |
Регион поставки: | Южный ФО / Севастополь / Севастополь |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение контракта: | 120 684.62 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка моющих, смывающих и обезвреживающих средств
Цена контракта: 2 413 692,32 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств | - | - | 1903 | Штука |
2 | 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств | - | - | 477 | Штука |
3 | 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств | - | - | 767 | Штука |
4 | 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств | - | - | 6884 | Штука |
5 | 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств | - | - | 9216 | Штука |
6 | 20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ | - | - | 225 | Килограмм |
7 | 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств | - | - | 12634 | Штука |
8 | 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств | - | - | 48490 | Штука |
Итоговый протокол №32312284541-01 .html | 13 КБ | 21.04.23 11:37 | Действующая |
Моющие 43-1-2023-ЗП.pdf | 1,5 МБ | 21.04.23 11:37 | Действующая |
Док-ция ЗКмсп моющие.docx | 830 КБ | 12.04.23 16:17 | Действующая |
Извещение о закупке № 32312284541 (Версия №1) .html | 11 КБ | 12.04.23 16:17 | Действующая |
НМЦД Моющие.pdf | 218 КБ | 12.04.23 16:17 | Действующая |
Проект договора.docx | 87 КБ | 12.04.23 16:17 | Действующая |
Приложение № 2
к Документации о проведении запроса котировок в электронной форме
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _____
на поставку моющих, смывающих и обезвреживающих средств
г. Севастополь «___» _________ 2023 г.
Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» (сокращенно - ГУПС «Севтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании________________, с одной стороны, и _____________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующ___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности - «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» далее – Закон о закупках, Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения о закупках товаров работ, услуг Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго» (далее – Положение о закупках), иного действующего законодательства Российской Федерации, при способе определения Поставщика ___________________ (протокол ____________ № ______от _____________), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика моющие, смывающие и обезвреживающие средства (ОКПД2: 20.13.43.111; 20.41.31.119; 20.41.31.121; 20.42.15.141), (далее – Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар согласно условиям Договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок поставки Товара, и устанавливающим требования к качеству данного вида Товара; в соответствии с условиями Договора.
1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц и иных обременений, не состоящим под арестом или иным обременением.
1.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
1.6. Стороны подтверждают, что при заключении Договора либо после его заключения предоставили друг другу достоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу и т.п.).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ______________________ руб. (____________),
Вариант 1: В том числе, НДС рассчитывается по ставке, установленной ст.164 НК РФ (____%) (_______ процентов), что составляет ________руб. (__________ рублей ___копеек), далее – Цена Договора.
Вариант 2: НДС не применяется на основании ст. 346.11 Налогового кодекса РФ
2.2. Цена Договора является твердой, в сторону увеличения изменению не подлежит и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о закупках, Положением о закупках, Договором.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе но не исключительно: погрузочно-разгрузочные работы, занос на склад (доставка до объектов заказчика); в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, после поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ), товарной (товарно-транспортной) накладной или универсально-передаточного документа (далее - УПД), при отсутствии у Заказчика претензий по количеству, качеству, ассортименту поставленного Товара.
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
Цена Товара и валюта платежа по Договору устанавливаются в российских рублях.
2.4. В случае невыставления Поставщиком счета-фактуры или выставления счета-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ), не соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ, сумма НДС не считается предъявленной Заказчику и не подлежит уплате Поставщику до момента получения Заказчиком надлежаще оформленного счета-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ). В случае несоответствия выставленного Поставщиком счета-фактуры требованиям ст. 169 НК РФ, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Поставщику письменное уведомление о таком несоответствии. Поставщик, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, обязан привести счет-фактуру (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ) в соответствие с действующим законодательством и направить его в адрес Заказчика. Оплата осуществляется только после предоставления счета-фактуры или УПД. При этом такая задержка не будет являться просрочкой оплаты со стороны Заказчика и не повлечет его ответственности за просрочку оплаты поставленного по Договору Товара.
2.5. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
3. Порядок и сроки поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется в полном объёме в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора Сторонами силами и средствами Поставщика.
Поставка осуществляется собственными силами Поставщика путем отгрузки Заказчику Продукции по адресу: г. Севастополь, ул. Хрусталева, 74-В, Центральный склад ГУПС «Севтеплоэнерго».
Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 12.00, с 13.00 до 16:00 (время местное).
3.2. За 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки, Поставщик письменно (в бумажном или электронном виде) уведомляет Заказчика о конкретном времени осуществления поставки.
3.3. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
Товар должен иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода-изготовителя содержащую:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение (наименование) товара;
- клеймо/штамп технического контроля предприятия-изготовителя;
- год выпуска;
- иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара.
3.4. Требования к качеству поставляемого Товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным в отношении данного вида Товара, и должны соответствовать сертификатам (паспортам) качества, подтверждающим соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и техническим характеристикам, что должно быть подтверждено предоставленными копиями сертификатов (паспортов) качества, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации и заверенными мокрой печатью Поставщика, при наличии.
3.5. В день поставки Товара Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2. Договора, товарную (товарно-транспортную) накладную (или) универсально-передаточный документ (далее - УПД), счет (счет предоставляется в случае если Сторонами не согласован иной порядок подтверждения намерений Поставщика), счет-фактуру (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).
Порядок приемки Товара
4.1. Качество Товара должно соответствовать условиям Договора, требованиям стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП и т.п.), ТУ, технической документации, установленными действующим законодательством РФ и подтверждаться соответствующими документами установленной формы (сертификаты соответствия, качества, декларации и т.п.).
4.2. Товар должен быть новым (не ранее ноября 2022г. выпуска), не бывшим в эксплуатации, не использовавшимся в качестве выставочного образца, не прошедшим восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений, следов коррозии, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода-изготовителя, содержащую: наименование предприятия-изготовителя или товарный знак, условное обозначение, № партии и дату производства.
4.3. Поставщик поставляет Товар, упакованный в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждения или порчи, попадания внутрь капельно-жидкой влаги во время транспортировки и хранения, а также дать возможность определить количество содержащегося в ней товара. На упаковке должны отсутствовать внешние повреждения.
4.4. Сдача-приемка Товара осуществляется исключительно уполномоченными на то в соответствии с действующим законодательством РФ, представителями Сторон. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.
Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, указанных в п. 3.5. Договора, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отсутствия документов, указанных в п. 3.5. Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться непоставленным.
Если Товар передается Заказчику транспортной компанией, а Поставщик не обеспечил участие в приемке своего представителя, Заказчик вправе осуществить приемку Товара в одностороннем порядке, и результаты приемки Товара являются обязательными для Поставщика.
4.5. При Приемке Товара осуществляется проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений.
4.6. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в Приложении № 1 к Договору. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара, наличие логотипа.
4.7. При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, Заказчик имеет право результаты такой проверки распространить на всю поставку Товара (части Товара).
4.8. Отказ от приемки Товара, не соответствующего требованиям установленным Договором, оформляется двусторонним актом, составленным Сторонами в произвольной форме, с указанием перечня недостатков.
При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.
4.9. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1. Договора.
4.10. При выявлении несоответствия Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости устранения указанных в уведомлении недостатков Товара в порядке и сроки, предусмотренные данным уведомлением (претензией).
4.11. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара, выявленные Заказчиком в порядке и сроки, указанные в уведомлении (претензией).
4.12. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией по поставке Товара, то для безоговорочного принятия Заказчиком Товара Поставщик обязан самостоятельно подтвердить соответствие Товара, требованиям Договора, заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации, согласования предмета экспертизы, вопросов эксперту, квалификации эксперта осуществляется Поставщиком по согласованию с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
4.13. К проверке соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным в Договоре, Заказчик может привлекать экспертов, экспертные организации.
4.14. Вывоз Товара ненадлежащего качества, с места его приёмки, осуществляется Поставщиком за счет собственных средств, с фиксацией передачи Товара ненадлежащего качества Актом возврата некачественного товара (в произвольной форме). В Акте возврата некачественного товара указываются: дата, реквизиты Договора, наименование Сторон, реквизиты Товарной накладной (-ых) (или УПД), по которой (-ым) поставлен Товар, количество Товара. Акт возврата некачественного товара подписывается Сторонами после определения количества подлежащего возврату Товара. Стороны вправе осуществлять фотофиксацию результатов определения количества подлежащего возврату товара.
Все расходы, связанные с возвратом некачественных и/или фальсифицированных и/или бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.
4.15. Поставщик обязан своими силами и за свой счёт устранить недостатки Товара в сроки, установленные в письменном уведомлении (претензии) Заказчика, указанном в п. 4.10. Договора. При этом срок, в течение которого Поставщик устраняет претензии по поставке Товара, расценивается как просрочка сроков поставки Товара.
4.16. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
4.16.1. соразмерного уменьшения цены Товара;
4.16.2. безвозмездного устранения недостатков Товара в течение срока, указанного в претензии, направленной Заказчиком Поставщику;
4.16.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.17. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:
4.17.1. отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
4.17.2. потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям Договору.
4.18. В случае выявления несоответствия по количеству Товара, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
4.18.1. соразмерного уменьшения цены Товара на сумму выявленного несоответствия;
4.18.2. доукомплектования по количеству партии Товара в течение срока, указанного в уведомлении (претензии), направленной Заказчиком Поставщику.
4.19. В случае невыполнения Поставщиком требований п. 4.16.2. Договора, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
4.20. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик после приемки Товара, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную (или УПД). После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику. Товар должен быть поставлен полностью.
Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара, при соблюдении Поставщиком условий настоящего пункта Договора.
4.21. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, дефектов Товара.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.5 Договора.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков, выявленных во время приемки Товара и неустранения Поставщиком недостатков, выявленных во время приемки Товара, в срок, указанный Заказчиком.
5.1.7 Отказаться в любое время до момента осуществления поставки Товара от исполнения Договора, если Поставщик не приступает к исполнению обязательств по Договору более чем на 10 (десять) рабочих дней; в случае обнаружения Заказчиком неустранимых недостатков, выявленных во время приемки Товара; в случае неустранения Поставщиком устранимых недостатков, в срок, установленный Заказчиком.
В случаях, предусмотренных абз. 1 настоящего подпункта, Заказчик вправе удержать сумму обеспечения Договора в полном объеме, а также требовать возмещения убытков.
5.1.8. В случае обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Договором, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.10. Привлекать экспертов, экспертные организации к проверке соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором.
5.1.11. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.5. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товара. Решение о продолжении поставки Товара принимается Заказчиком.
5.1.12. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.
5.1.13. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.
5.2.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные условиями Договора, действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной, товарно-транспортной накладной по Договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п.3.5. Договора при условии качественного и в полном объеме выполнения Поставщиком обязательств по Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения обязательств по Договору.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.
5.3.6. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.
5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять свои обязательства в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Своевременно предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.
На протяжении срока действия Договора по запросу Заказчика предоставлять в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям, указанным в абз. 1 настоящего подпункта.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком при приемке Товара и в течение гарантийного срока за свой счет.
5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.
5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.
5.4.7. В случае изменения расчетного счета Поставщика, последний обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
5.4.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.9. Предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору.
5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара (в том числе, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и Договору.
Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений, старения, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода-изготовителя.
6.2. Соответствие качества и эксплуатационным характеристикам Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если наличие такого документа у Поставщика предусмотрено законодательством):
- счет-фактура (в случае отсутствия УПД);
- сертификат соответствия (или декларация),
- паспорт качества производителя,
- другие документы по качеству, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- технический паспорт (на товар, на который предусмотрено наличие данных документов);
- правильно заполненный гарантийный талон, оформленный на Заказчика (на товар, на который распространяется гарантия в соответствии с законодательством РФ);
- руководство по эксплуатации/ инструкция по применению;
- к изделиям, входящим в комплект поставки должен прилагаться перечень комплектации с указанием их количества, сертификат соответствия (или декларация),
паспорт качества производителя и другие документы по качеству, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- на все изделия, входящие в комплект поставки должен прилагаться перечень комплектации с указанием их количества, сертификат соответствия (или декларация), паспорт качества производителя и другие документы по качеству, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Все документы должны быть заверены надлежащим образом
6.3. Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар в объеме, не менее чем предусмотренном производителем Товара.
На Товар установлена гарантия производителя – 24 (двадцать четыре) месяца с даты изготовления Товара при условии соблюдения требований транспортировки и хранения Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
На Товар установлена гарантия Поставщика – не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента передачи товара Заказчику, но не менее гарантии производителя товара.
6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.
6.3.2. В период действия гарантийного срока замена Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если недостатки не являются результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.
6.3.3. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение срока, установленного Заказчиком в письменном уведомлении (претензии), направленном (-ой) в адрес Поставщика. В этом случае Товар также должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений, старения, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода-изготовителя.
6.3.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, на такой замененный Товар Поставщик предоставляет новую гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем Товара, но не менее срока, указанного в п. 6.3. Договора.
6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. Сторона, которая в нарушение условий Договора, до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере 5% от цены Договора за каждый факт предоставления недостоверных заверений.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату расчета Поставщиком пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных Договором, а так же сроков по устранению недостатков, дефектов, замене и доукомплектования Товара, а также передаче документации, и иных обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату расчета Заказчиком пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательств публично-правового характера (в частности, в сфере налогового законодательства, в случае, если эти обязательства предусмотрены действующим законодательством РФ), если это повлекло имущественные потери Заказчиком из-за допущенного Поставщиком нарушения (в частности отказ налоговых органов Заказчику в вычете/возмещении НДС, доначисления налога на прибыль), Поставщик обязуется возместить понесенные Заказчиком имущественные потери (в размере невозмещенного/непринятого к вычету НДС, доначисленного налога на прибыль).
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных, Договором Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.
7.8. В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование (претензию) об уплате неустойки (штрафов, пеней), убытков.
7.9. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования (претензии):
- производит оплату неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором;
- возмещает Заказчику все убытки, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.
7.10. При наличии мотивированных возражений по существу предъявленных Заказчиком требований (претензий) Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования предоставить Заказчику указанные мотивированные возражения в письменном виде с приложением документального подтверждения приводимых в возражениях доводов.
7.11. Поставщик обязан подтвердить факт оплаты неустойки и убытков, определенных п. 7.9. Договора, путем направления Заказчику соответствующего платежного поручения.
7.12. При невозмещении Поставщиком суммы неустойки, убытков в установленный срок и/или ненаправлении Заказчику мотивированных возражений и/или отклонением Заказчиком возражений Поставщика Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера убытков, неустойки, рассчитанной в порядке, определенном Договором либо удержать сумму неустойки, убытков из суммы обеспечения исполнения Договора.
7.13. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и убытков, определенных Договором, не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.
7.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.15. В части, непредусмотренной настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны Правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обстоятельств по настоящему Договору.
8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
8.4. Стороны договорились об условии неприменения штрафных санкций в случае нарушений Поставщиком обязательств из-за последствий, вызванных COVID-2019. Обязательным условием для неприменения штрафных санкций является своевременное письменное уведомление Поставщиком Заказчика о невозможности выполнения обязательств по причинам, вызванных COVID-2019 с указанием соответствующего обоснования, причин и сроков.
9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, а при заключении Договора по результатам проведения конкурентных закупок – в соответствии со ст. 3.2. Закона о закупках.
9.1.1. Договор действует по «30» июня 2023 года, а в части исполнения обязательств по Договору – до полного исполнения обязательств Сторонами.
Истечение срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств (в том числе гарантийных), возникших или вытекающих из Договора на протяжении срока его действия, не освобождает Стороны от необходимости надлежащего их исполнения и от ответственности за их ненадлежащее исполнение.
9.2. Изменение существенных условий Договора допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Законом о закупках, Положением о закупках, действующим законодательством Российской Федерации.
Не допускаются изменения существенных условий Договора при его заключении и исполнении, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества и качества поставляемого Товара;
- при изменении не более чем на 10% предусмотренных договором количества товара при изменении потребности в таких товарах. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
- при изменении по согласованию с исполнительным органом государственной власти города Севастополя, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, не более чем на 30%, предусмотренных договором количества товаров, при изменении потребности в таких товарах. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 30% цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
- предоставления приоритета в соответствии с пунктами 3, 3(1), 4, 4(1) Постановления №925 от 16.09.2016 г. «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением №925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;
- изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
- при поставке Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре;
9.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.4. Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров отдельным видам юридических лиц и др.), в том числе в следующих случаях:
9.5.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).
9.5.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).
9.5.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).
9.5.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).
9.5.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).
9.5.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).
9.5.7. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) рабочих дней.
9.5.8. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.
9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п.13.1 Договора. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения получения Поставщиком указанного решения либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.
9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств.
9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар, не соответствуют установленным в извещении и (или) документации об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.
9.10. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.11. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
10.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме с изложением своих требований, подписанную уполномоченным представителем Стороны.
10.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие требования заинтересованной Стороны (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
10.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
10.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 10.4. Договора, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд города Севастополя в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
11. Конфиденциальность
11.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов.
11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
11.3. Поставщик не вправе передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика любую документацию, и информацию, полученную от Заказчика.
11.4. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и подлежит полному возмещению виновной Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Вышеперечисленные обязательства действуют между Заказчиком и Поставщиком в течение всего времени исполнения обязательств по Договору и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
12. Обеспечение исполнения Договора
12.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение убытков.
12.2. Обеспечение исполнения Договора может быть оформлено в виде банковской гарантии, выданной банком, перечисления денежных средств на счет Заказчика или иной форме, предусмотренной гражданским законодательством Российской Федерации и документацией о закупке в размере 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,62 руб. (сто двадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля шестьдесят две копейки).
12.3. Банковские реквизиты для перечисления в качестве обеспечения исполнения Договора:
ГУПС «Севтеплоэнерго»
299011, г. Севастополь ул. Л. Павличенко, д. 2
ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9129
ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь
БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
к/ счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора на поставку моющих, смывающих и обезвреживающих средств. Извещение №___».
Плательщиком в платежном поручении может выступать только Поставщик по Договору.
12.4. Поставщик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.
12.5. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на срок исполнения обязательств по Договору.
Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, предусмотренных Договором не менее чем на 1 (один) месяц.
Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
12.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
12.7. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям действующего Законодательства Российской Федерации обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в п. 12.6. Договора, признается существенным нарушением Договора Поставщиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
12.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Поставщику Заказчиком по окончании срока обеспечения исполнения Договора и при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по договору в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Поставщиком в его письменном требовании.
12.9. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.
12.10. Независимая гарантия должна содержать следующие положения и соответствовать им, в том числе соответствовать типовой форме, предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2022 года №1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:
- независимая гарантия является безотзывной;
- условие о праве бенефициара предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных ею обязательств требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных Исполнителем обязательств, которые предусмотрены Договором и в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения Договора;
- условие о праве бенефициара направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара. Выбор формы направления такого требования осуществляется бенефициаром самостоятельно. Если при предъявлении требования копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара;
- условие об обязанности гаранта рассмотреть требование бенефициара об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов;
- условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
- срок действия обеспечения исполнения Договора в форме независимой гарантии должен превышать срок исполнения основного обязательства, предусмотренного Договором, не менее чем на 1 (один) месяц;
- максимальный исчерпывающий перечень документов, которые должны быть приложены к требованию по независимой гарантии: расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии; документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором; документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);
- условие о праве передать право требования по независимой гарантии в случае перемены Заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;
- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;
- условие о том, что исключение гаранта из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;
- условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.
- независимая гарантия не должна содержать условия, противоречащие требованиям, которые установлены настоящим пунктом Договора, путем несения дополнений, направленных на ущемления прав бенефициара, в том числе, не должна содержать следующие положения:
- требований к бенефициару, ущемляю о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией; о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления бенефициаром гаранту уведомления о нарушении Исполнителем условий договора или о расторжении договора; допускающие или влекущие взимание гарантом с бенефициара платы за представление бенефициаром гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования бенефициаром информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.
12.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.
12.12. Требование к обеспечению исполнения Договора не применяются, если Поставщик является казенным учреждением.
13. Прочие условия.
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме одним или несколькими из следующих способов:
1) по адресу электронной почты Стороны, указанному в Договоре, с получением уведомления о получении такого сообщения;
2) по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, либо нарочно с отметкой о получении корреспонденции, либо посредством факсимильной связи, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими получение отправителем подтверждения получения корреспонденции адресатом.
Датой надлежащего уведомления признается дата получения отправителем подтверждения получения адресатом указанного сообщения либо дата получения отправителем информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
13.2. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
13.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.6. При изменении места нахождения, почтового адреса, банковских счетов, порядка налогообложения или других реквизитов Стороны уведомляют друг друга об этом в течение 3 (трех) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п.п. 5.4.7 Договора.
13.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
14. Приложения.
14.1. Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение к Договору:
14.1.1. Приложение № 1 - «Спецификация».
15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
- Посмотреть таблицу с даннымиПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору №_____
от «___» _________ 20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
(заполняется Заказчиком в соответствии с техническими параметрами и характеристиками предмета закупки, предложенными участником-победителем в своей заявке)
- Посмотреть таблицу с даннымиНМЦД_МоющиеДок-ция_ЗКмсп_моющие
Содержание:
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 3
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 18
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 30
РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 38
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго».
Единая информационная система (ЕИС) - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru).
Документация о закупке – настоящий комплект документов, включающий изменения, поправки и разъяснения, утвержденный в установленном порядке, содержащий сведения о составе товаров, работ или услуг право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса котировок, об условиях участия и правилах проведения запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи заявки Участником закупки, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса котировок договора.
Комиссия по закупке товаров, работ и услуг – коллегиальный орган, создаваемый руководителем Заказчика. Задачей Комиссии при организации и проведении конкурентных закупок является создание равных условий для всех участников закупки на поставки товаров, работ, услуг, а также обеспечение добросовестной конкуренции для выявления наиболее выгодного для Предприятия ценового предложения по закупке необходимых товаров, работ, услуг.
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – Запрос котировок) – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. При проведении запроса котировок извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за четыре рабочих дней до дня проведения такого запроса.
Извещение о проведении запроса котировок (далее – Извещение) – информация о запросе котировок, размещенная на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке. Извещение составляется в электронной форме посредством функциональных возможностей ЕИС и электронной торговой площадки. Извещение является неотъемлемой частью документации о закупке.
Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение (оферту) Участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.
Победитель запроса котировок – Участник закупки, представивший предложение о цене, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика, и заявке на участие, в закупке которого было присвоено первое место согласно порядку оценки, установленному в документации о закупке.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком.
Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации о закупке, если не указано иное.
Аккредитация участников электронных запросов котировок осуществляется оператором электронной торговой площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентом и условиями функционирования электронных торговых площадок.
обязательство не изменять и не отзывать свою заявку на участие в запросе котировок в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе котировок;
обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе заявки на участие в запросе котировок;
обязательство заключить Договор в установленном настоящей документацией порядке.
- проведение отборочной стадии;
- проведение оценочной стадии.
В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:
- затребование от Участников закупки разъяснения положений заявок на участие в запросе котировок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий);
- исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме;
- проверка заявок на соблюдение требований документации о проведении запроса котировок к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен Участник, представивший данную заявку;
- проверка Участника закупки на соответствие требованиям запроса котировок;
- проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям запроса котировок;
- отклонение заявок на участие в запросе котировок, которые, по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям документации о проведении запроса котировок, по существу.
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие ценовые условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;
6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием решения комиссии по осуществлению закупок;
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.
- проведения ликвидации Участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления Участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных им документах, в том числе в заявке на участие в закупке;
- нахождения имущества Участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;
- наличия у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1 к документации о закупке: Техническое задание
Приложение №2 к документации о закупке: Проект договора
Приложение № 1
к Документации о проведении запроса котировок в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку моющих, смывающих и обезвреживающих средств
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2
к Документации о проведении запроса котировок в электронной форме
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _____
на поставку моющих, смывающих и обезвреживающих средств
(прилагается в виде отдельного файла)
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
Форма 1.1. Техническое предложение
- Посмотреть таблицу с даннымиХарактеристики товара
Ед. изм.
Количество
[указать наименование товара, торговая марка (при наличии), производитель, которые должны быть указаны в первичных учетных документах], страна происхождения
Инструкция по заполнению форм, предусмотренных Закупочной документацией, и общие правила о порядке толкования ее применения
(Руководитель организации /_______________(ФИО)
м.п. Дата _____/_____ /__________
Форма 1.2.Декларация соответствия Участника Запроса котировокДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
(может быть предоставлена с использованием функционала ЭТП)
Настоящим подтверждаем, что________ [указать наименование Участника закупки] соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи Заявки на участие в Запросе котировок:
1. Непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).
2. Неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято.
4. Отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
5. Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
(Руководитель организации / индивидуальный предприниматель /
_______________(ФИО)
м. п. Дата _____/_____ /__________
Форма 1.3. Анкета участника закупки
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
(обязательные сведения выделены знаком «*»)
- Посмотреть таблицу с данными(Руководитель организации / индивидуальный предприниматель _______________(ФИО)
м. п. Дата _____/_____ /__________
Форма 2. Ценовое предложение
Ценовое предложение
Наименование и адрес Участника закупки: [указать наименование Участника закупки] предлагает поставку [указать наименование закупки] по следующим ценам:
- Посмотреть таблицу с даннымиВНИМАНИЕ: Участник предоставляет в составе своей заявки Ценовое предложение в соответствии с требованиями настоящей Документации о закупке и действующего законодательства Российской Федерации.
Ценовое предложение формируется в соответствии с данной формой и подается на торговой площадке в специальном разделе (отдельно от заявки) в соответствии с Регламентом торговой площадки.
(Руководитель организации) /_______________(ФИО)
м. п. Дата _____/_____ /__________
РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (прилагается отдельным файлом)
В случае если Участник применяет упрощенную систему налогообложения, то в данной графе необходимо указать: «без НДС, руб. (УСНО).». ↑
В случае если Участник применяет упрощенную систему налогообложения, то в данной графе указывается цена без НДС, указанная в графе «Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. (УСНО)». ↑
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №279925970
на поставку средств дезинфицирующих
|
Запрос котировок
#279925970 |
14 208
|
2 дня
13.09.2024 23.09.2024 |
Тендер №279926072
на поставку средств дезинфицирующих
|
Запрос котировок
#279926072 |
14 208
|
2 дня
13.09.2024 23.09.2024 |
Электронный аукцион
#279929989 |
45 866
Обеспечение контракта:
5% |
4 дня
13.09.2024 25.09.2024 |
|
Тендер №279930169
на поставку дезинфицирующего средства
|
Электронный аукцион
#279930169 |
45 866
Обеспечение контракта:
5% |
4 дня
13.09.2024 25.09.2024 |
Электронный аукцион
#280187035 |
4 982 066
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
49 821 |
6 дней
18.09.2024 27.09.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Малая закупка
#243876201 |
1 880 070
|
срок истек
12.04.2023 12.04.2023 |
|
Единственный поставщик
#243876182 |
975 000
|
срок истек
12.04.2023 12.04.2023 |
|
Тендер №243876159
Поставка стирального порошка (автомат) (с результатом)
|
Запрос котировок
#243876159 |
21 701
|
срок истек
12.04.2023 19.04.2023 |
Запрос котировок
#243876113 |
43 333
|
срок истек
12.04.2023 20.04.2023 |
|
Тендер №243876083
Хозяйственные товары (с результатом)
|
Малая закупка
#243876083 |
10 000
Обеспечение заявки:
500 |
срок истек
12.04.2023 13.04.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №243875511
На поставку медицинского оборудования
|
Анализ цен
#243875511 |
срок истек
- 14.04.2023 |
|
Анализ цен
#243875380 |
срок истек
- 14.04.2023 |
||
Электронный аукцион
#243875141 |
255 972 753
Обеспечение заявки:
2 559 728 |
срок истек
12.04.2023 28.04.2023 |
|
Электронный аукцион
#243874918 |
255 972 753
Обеспечение заявки:
2 559 728 |
срок истек
- 28.04.2023 |
|
Электронный аукцион
#243874250 |
2 198 160
Обеспечение заявки:
21 982 |
срок истек
12.04.2023 20.04.2023 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |