Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Материалы для НИА 2 №243870718

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристики

Договор поставки № ____________

г. Москва « » 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЭНЕРА» (ООО «РЭНЕРА»), в лице Генерального директора Камашева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ___________________

___________________________________, в лице ________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», c другой стороны, далее именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Определения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор»  соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами, со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора»  денежные средства, которые должны быть выплачены Поставщику в рамках Договора;

в) «Продукция»  оборудование, указанное в п. 2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору) и ТЗ на поставку (приложение № 4 к настоящему договору), поставляемое в рамках настоящего Договора;

г) «Место поставки Продукции» - склад Покупателя, расположенный по адресу: Россия, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.

Предмет договора

2.1. Предметом настоящего договора является поставка продукции в обусловленные договором сроки в соответствии со спецификацией и Техническим заданием (далее – ТЗ) (приложения № 1,2 к настоящему договору). Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить переданную продукцию.

2.2. Наименование, ассортимент, номенклатура, количество, качество, цена, способ, срок и место поставки, а также порядок, условия оплаты и место доставки продукции определяются спецификацией и ТЗ, являющимися его неотъемлемой частью (приложения №1, 2 к настоящему договору).

2.3. Поставщик поставляет продукцию, свободную от прав, требований и претензий третьих лиц, гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не ранее 2022 года выпуска.

Цена договора

3.1. Цена договора составляет ________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) – _______ (_________) рублей ___ копеек. В цену договора включены стоимость продукции, стоимость тары, упаковки, транспортных расходов по доставке до места поставки, страхование груза в пути следования, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи при поставке продукции, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

3.3. Оплата за продукцию производится по следующему порядку: 100 % - оплата по факту поставки продукции надлежащего качества, доставки продукции до места поставки на основании подписанной товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

Права и обязанности сторон

Поставщик обязуется:

Передать своевременно продукцию Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем договоре и в Приложениях к нему.

Обеспечить наличие у себя всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.

За пять дней до предстоящей отгрузки направлять в адрес Покупателя следующую информацию:

- Перечень отгружаемой продукции;

- Стоимость отгружаемой продукции;

- Дата отгрузки продукции ± 2 дня.

4.1.4. В день поставки продукции, направлять Покупателю по каналу электронной связи товарную накладную по форме ТОРГ-12/УПД, а также копию паспорта на продукцию.

4.1.5. Производить поставку продукции не позднее срока, указанного в спецификации. Поставщик имеет право досрочной поставки продукции с предварительного письменного согласия Покупателя (ст.508 ГК РФ).

• Покупатель обязуется:
• Осуществить оплату поставленной продукции в размере, порядке и сроки, предусмотренном настоящим договором.
• Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора (обеспечить присутствие уполномоченного представителя Покупателя в согласованный Сторонами срок на складе готовой продукции Покупателя, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49).

4.3. Покупатель имеет право на проведение аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и процесса изготовления продукции организации-изготовителя по согласованной Сторонами программе.

Упаковка и маркировка

5.1. Продукция поставляется в специальной упаковке и таре, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и условиям на поставку продукции. Поставщик должен обеспечить упаковку продукции и затаривание, способные предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и ее длительного хранения. Упаковка продукции и консервация, затаривание, крепление должны полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции, не должны допускать нарушения ее целостности, сохранности и внешнего состояния, всякого рода поверждений и коррозии во время транспортировки и хранения, погрузке и разгрузке, перевозке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и тару, не обеспечивающую сохранность продукции при ее хранении и транспортировании до места доставки.

Поставка продукции и документация

6.1. Поставка продукции осуществляется Поставщиком с учетом сроков поставки, места доставки и количества поставляемой продукции в соответствии с спецификацией и ТЗ (приложения № 1,2 к настоящему договору)

6.2. Отгрузка продукции производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

6.3. Датой (моментом) поставки считается дата фактической передачи продукции Покупателю в месте поставки, и подписание Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ- 12/УПД. Приемка продукции по количеству, комплектности и качеству осуществляется в соответствии с разделом 7 настоящего договора.

6.4. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

6.5. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать условиям договора, требованиям нормативной документации (ГОСТ, ТУ и т.п.), действующей на момент выполнения договора, а также требованиям, указанным в согласованной сторонами спецификации к настоящему договору.

6.6. Продукция сопровождается этикетками с отметкой ОТК Поставщика о качестве. Продукция поставляется в комплекте со следующей документацией:

счет, счет-фактура, выставленные Покупателю;

товарную накладную по форме ТОРГ-12/УПД в двух экземплярах;

сертификат качества;

электронный вид документов на русском языке.

6.7. За 5 (пять) дней до поставки продукции Поставщик обязан уведомить Покупателя по электронной почте о готовности продукции согласно реквизитам, указанным в Разделе 18, сообщив ему следующие данные: наименование и количество продукции, наименование документа, подтверждающего качество продукции, номер договора и дату поставки.

6.7.1. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные п. 6.7. Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты ___________ Поставщика.

6.7.2. Документы, указанные в 6.8.1. Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6.8. В случае поставки продукции без документов, предусмотренных пунктом 6.7. настоящего договора, поставка продукции считается некомплектной. В таком случае Покупатель направляет Поставщику претензию с указанием срока передачи необходимых документов. Если в указанный срок документы переданы не будут, Покупатель вправе отказаться от продукции. В этом случае продукция не оплачивается.

6.9. Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика с учетом сроков, согласованных сторонами в Спецификации и/или указанных в уведомлении о доставке.

6.10. В случае доставки продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку продукции до Покупателя продукции, при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимой продукции, одновременнно Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей продукции.

7. Порядок приемки продукции

7.1. Приемка поставленной продукции осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставленной продукции в ходе передачи продукции Покупателю в месте поставки.

7.2. Приемка продукции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

7.3. Качественные и технические характеристики поставляемой продукции должны соответствовать ГОСТ, ТУ, чертежам и иным условиям, указанным в спецификации и ТЗ, и удостоверяться сертификатами и документами согласно пункту 6.7. настоящего договора, предоставляемыми Покупателю при поставке продукции.

7.4. В случае поставки продукции, не соответствующей по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, НД и условиям договора, и/или качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, Покупатель имеет право принять такую продукцию, но не позднее 3 рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 15 рабочих дней от даты получения претензии от Покупателя в срок, согласованный с Покупателем, но не более срока поставки продукции, указанного в спецификации, обязан за свой счет заменить продукцию ненадлежащего качества качественной, а также доукомлектовать некомплектную продукцию, либо заменить ее комплектной.

Расходы, связанные с принятием некачественной, либо некомплектной продукции на ответственное хранение, ее реализацией или возвратом Поставщику, заменой ее на продукцию надлежащего качества и комплектности, вывозом/ввозом с/на территории(ю) Покупателя продукции, включая транспортные расходы, несет Поставщик.

7.5. Восполнение недопоставки продукции или замена продукции не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке продукции.

7.6. В случае недопоставки продукции в течение срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части продукции надлежащего качества.

7.7. В случае возврата Поставщику некачественной продукции и продукции без соответствующих документов Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за такую продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.

7.8. При поставке продукции Поставщик передает Покупателю документы, указанные в пункте 6.7. настоящего договора.

7.9. По факту приемки продукции, соответствующей по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке, стандартам и условиям Договора, Покупатель подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12/УПД и заверяет ее печатью с указанием даты приемки продукции.

Гарантия

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (не бывшей в употреблении). Поставщик гарантирует, что продукция, поставленная по данному договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленной продукции в соответствии со спецификацией и руководством по эксплуатации.

8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию изготовителя продукции, оформленную соответствующим паспортом, или гарантийными талонами, или иными документами, подтверждающими гарантию на продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления продукции, надлежащее качество изготовления продукции и ее сборки;

- полное соответствие поставляемой продукции условиям настоящего договора.

8.4. Гарантия на поставленную продукцию составляет не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Покупателем ТОРГ-12/УПД.

8.5. Неисправная или дефектная продукция будет возвращена Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачивается Поставщиком. В случае замены или исправления дефектной продукции гарантийный срок на данную продукцию соответственно продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности продукции, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем модификаций или изменений продукции без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания продукции.

Порядок оплаты

9.1. Цена договора и валюта устанавливаются в рублях РФ.

Оплата за продукцию производится по следующему порядку: 100 % - оплата по факту поставки продукции надлежащего качества, доставки продукции до места поставки на основании подписанной товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

9.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.3. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель направит Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

9.4. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.

Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки продукции, предусмотренных в спецификации, и/или недопоставки продукции Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,01% от общей стоимости непоставленной, недопоставленной продукции за каждый день просрочки.

10.3. В случае поставки продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественной и/или некомплектной продукции.

10.4 Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего договора.

10.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.6. В случае несвоевременного исполнения обязательств cторон по проведению сверки расчетов и (или) нарушения сроков предоставления актов сверки расчетов по п. 9.4. договора любая из сторон имеет право потребовать от стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей РФ за каждый день нарушения обязательства.

10.7. В случае нарушения сроков замены продукции, не соответствующей требованиям спецификации по качеству и комплектности (п.7.4 договора), Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественной и/или некомплектной продукции.

10.8. В случае несвоевременного выполнения обязанности по предоставлению Покупателю счета-фактуры, включая предоставление счета-фактуры, оформленного не в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от полной суммы, на которую должен быть оформлен счет-фактура согласно условиям договора, за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днем, когда Поставщик был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой, когда счет-фактура фактически был предоставлен Покупателю.

10.9. В случае нарушения сроков оплаты продукции, предусмотренных в спецификации и/или недоплаты продукции, Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% от общей стоимости неоплаченной и/или недоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

10.10. Право стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано стороной в зависимости от ее воли.

Срок действия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

11.2. Настоящий договор может быть расторгнут:

• • По взаимному согласию сторон путем подписания дополнительного соглашения;
  • В одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим договором.
  • Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, определенных действующим законодательством и настоящим договором, при условии направления письменного уведомления о данном намерении другой стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения договора.

Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях

12.1. Стороны гарантируют друг другу, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты Поставщика ___________ на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. Стороны представляют друг другу следующие документы, подтверждающие о себе сведения:

- Устав юридического лица (последняя редакция со всеми дополнениями и изменениями).

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование.

- Выписка (справка) из списка участников общества с ограниченной ответственностью или выписка (справка) из реестра акционеров акционерного общества, выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица.

- Документы, подтверждающие избрание/назначение единоличного исполнительного органа.

12.3. При изменении Сведений сторона, у которой такие изменения произошли, обязана не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить другой стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

12.4. Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением одной из сторон претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора и предъявления другой стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения одной из сторон соответствующего письменного уведомления от другой стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.7. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия пункта 12.7 признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основание для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

Противодействие коррупции

13.1. При исполнении настоящего договора стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из сторон в связи с настоящим договором, не будут прямо или косвенно в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

Уведомления

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороне, с подтверждением о получении.

Порядок разрешения споров

16.1. Правом, регулирующим вопросы заключения, исполнения, прекращения действия настоящего договора, а также любые иные связанные с настоящим договором вопросы, в т.ч. вопросы по вытекающим из настоящего договора спорам между Сторонами, является право Российской Федерации.

16.2. Обращение стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой стороне.

Заинтересованная сторона направляет другой стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручена другой стороне под расписку по адресу, указанному в договоре.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной стороной требования (в случае их отсутствия у другой стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

16.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления либо вручен другой стороне под расписку.

16.4. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель (ООО «РЭНЕРА») - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Поставщик (______________) - ______________.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

16.5. Стороны признают, что подписанный акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной стороны и не требует дальнейшего подтверждения при разрешении спора в суде.

Прочие положения

17.1. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в договоре. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую сторону и заключить впоследствии дополнительное соглашение к договору. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в договоре, несет виновная сторона.

17.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне.

17.4. Заверения об обстоятельствах.

Каждая сторона гарантирует другой стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять договор;

- заключение и (или) исполнение стороной договора не противоречит и прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

17.5. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора находится у Поставщика, второй экземпляр договора находится у Покупателя.

17.6. Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

17.7. Поставщик обязуется предоставить по акту приема-передачи или направить с адреса электронной почты Поставщика ___________ на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности Поставщика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Поставщиком дополнительно представляются:

- Копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. Для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

17.8. Отказ Поставщика от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление документов, подтверждающих отсутствие у Поставщика налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а также выявление по представленным подтверждающим документам задолженности Поставщика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

17.9. Внесение сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

17.10 Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующие приложения:

- Приложение № 1: Спецификация;

- Приложение № 2: Информация о контрагенте (форма);

- Приложение № 3: Акт сверки взаиморасчетов (форма).

- Приложение № 4: Техническое задание

Юридические адреса и иные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору_________ от ________2023 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору № _________ от ________2023 г.

Поставщик: _______________________________________________________

Покупатель: ООО «РЭНЕРА» г. Москва, ул. Каширское шоссе, 49

- Посмотреть таблицу с данными

Итого к оплате: ____ рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) – ____ рублей __ копеек. В цену договора включены стоимость продукции, стоимость тары, упаковки, транспортных расходов по доставке, страхованию груза в пути следования, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи при поставке продукции, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

Оплата за продукцию производится следующим порядком: 100 % - оплата по факту поставки продукции надлежащего качества, доставки продукции до места поставки на основании подписанной товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

Датой поставки считается дата двустороннего подписания товарной накладной формы ТОРГ–12 лицами, уполномоченными Поставщиком и Покупателем.

Год выпуска продукции – не ранее 2022 г.

Продукция сопровождается этикетками с отметкой ОТК Поставщика о качестве. Продукция поставляется в комплекте со следующей документацией:

счет, счет-фактура, выставленные Покупателю;

товарную накладную по форме ТОРГ-12/УПД в двух экземплярах;

сертификат качества;

электронный вид документов на русском языке.

Доставка продукции производится за счет Поставщика. Место доставки продукции: склад Покупателя, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.

Поставщик производит доставку продукции в адрес Покупателя в срок не более 30 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору №__________________от__________

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между ООО «РЭНЕРА» и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору №_____________от ________

Техническое задание на поставку материалов

Предмет закупки: 1. Твердый углерод (сферический) TOB-

Na-HC02 D 50 = 1,5 мкм

2. Гексацианоферрат(II) натрия, чда

3. Натрия гексафторфосфат, 98.5+%, ч

4. Этиленкарбoнат, ч, 99+%

5. Пропиленкарбонат ч, 99%

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 6.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 6.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И

СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель центра разработки

химических источников тока Е.А. Чудинов

Начальник лаборатории по

разработке материалов для ХИТ С.А. Резвов

Поставщик: Покупатель:

- Посмотреть таблицу с даннымиТехнические_характеристики

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

Общество с ограниченной

ответственностью

«РЭНЕРА»

(ООО «РЭНЕРА»)

ул. Каширское шоссе, д. 49, г.Москва,

115409

Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3698

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального

директора по НТД ООО «РЭНЕРА»

_______________ А.Ю. Беданоков

«___» ______________2023 г.

№ _____________

Техническое задание на поставку материалов

Предмет закупки: 1. Твердый углерод (сферический) TOBNa-HC02 D50 = 1,5 мкм

2. Гексацианоферрат(II) натрия, чда

3. Натрия гексафторфосфат, 98.5+%, ч

4. Этиленкарбoнат, ч, 99+%

5. Пропиленкарбонат ч, 99%

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 6.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 6.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Твердый углерод (сферический) TOB-Na-HC02 D50 = 1,5 мкм

2. Гексацианоферрат(II) натрия, чда

3. Натрия гексафторфосфат, 98.5+%, ч

4. Этилен карбoнат, ч, 99+%

5. Пропиленкарбонат ч, 99%

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не

восстановленными), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц,

не ранее 2022 года выпуска.

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

1. Твердый углерод (сферический) TOB-Na-HC02 D50 = 1,5 мкм – 20.13.21.150

2. Гексацианоферрат(II) натрия, чда – 20.13.62

3. Натрия гексафторфосфат, 98.5+%, ч – 27.20.24

4. Этилен карбoнат, ч, 99+% - 27.20.24

5. Пропиленкарбонат ч, 99% - 27.20.24

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в металл-ионных аккумуляторах

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для использования в лабораторных помещениях

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1. Твердый углерод (сферический) TOB-Na-HC02

Содержание углерода, %

Диаметр частиц D50, мкм

Разрядная емкость, мАч/г

2. Гексацианоферрат (II) натрия, чда

Содержание гексацианоферрата (II) натрия

Плотность, г/мл

Температура плавления (×10Н2О), °С

Содержание примесей, %:

нерастворимые в воде вещества

сульфаты

хлориды

вода

3. Натрия гексафторфосфат, 98.5+%, ч

Массовая доля основного вещества, %

Растворимость в воде, %

Температура плавления, °С

Плотность, г/мл

Плотность материала, г/мл

не менее 99,9

не более 1,5

не менее 300

не менее 99,0

не менее 1,458

не более 82

не более 0,01

не более 0,1

не более 0,2

не более 0,5

не менее 98,5

не менее 5

более 200

не менее 2,369

не менее 3,375

рН, единицы рН

Содержание примесей, %:

тяжелые металлы, %

сульфаты, %

хлориды, %

аммоний, %

фториды, %

4. Этилен карбoнат, ч

Массовая доля основного вещества, %

Растворимость в воде, %

Температура плавления, °С

Температура возгорания, °С

Температура кипения, °С

Содержание примесей, %:

влажность, %

этиленоксид, %

этиленгликоль, %

5. Пропиленкарбонат ч, 99%

Массовая доля основного вещества, %

Растворимость в воде (20°С), г/л

Температура плавления, °С

Температура самовоспламенения, °С

Температура кипения, °С

Плотность, г/мл

Коэффициент преломления

рН, единицы рН

Содержание примесей, %:

влага, %

пропиленоксид, %

пропиленгликоль, %

от 2,0 до 4,0

не более 0,001

не более 0,005

не более 0,01

не более 0,3

не более 0,08

не менее 98,5

не менее 5

от 34 до 37

не менее 150

не менее 246,7

не более 0,05

не более 0,05

не более 0,05

не менее 98,5

не менее 240

не более -49

не менее 455

от 240 до 243

от 1,20 до 1,21

от 1,420 до 1,422

от 6,8 до 7,2

не более 0,02

не более 0,01

не более 0,02

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна быть целой, без следов вскрытия и восстановления. Упаковка должна

обеспечить полную сохранность компонентов входящих в поставку, от повреждений во

время транспортировки и хранения.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 6.1 Порядок сдачи и приемки

При поставке материалов Заказчик проверяет целостность упаковки, комплектность (в

соответствии с паспортом изготовителя).

Подраздел 6.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов

Качество Товара должно подтверждаться техническими документами. Техническая

документация передается Заказчику.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Адрес поставки: склад Покупателя г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.

Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок,

действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление товара в

транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение и не допускать

перемещения во время транспортировки. При транспортировке должна быть обеспечена

защита транспортной тары с упакованным оборудованием от непосредственного

воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Гарантия на поставленную продукцию составляет не менее 12 месяцев с даты поставки.

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания УПД или ТОРГ-12.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И

СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество:

1. Твердый углерод (сферический) TOB-Na-HC02 D50 = 1,5 мкм – 0,5 кг.

2. Гексацианоферрат(II) натрия, ч.д.а – 1 кг.

3. Натрия гексафторфосфат, 98.5+%, ч – 1 кг.

4. Этилен карбoнат, ч, 99+% – 1 кг.

5. Пропиленкарбонат ч, 99% – 1 кг.

Срок поставки – не более 30 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью

досрочной поставки

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

На русском языке, на бумажном носителе, 1 экз.

Руководитель центра разработки

химических источников тока

Е.А. Чудинов

Начальник лаборатории по

разработке материалов для ХИТ

С.А. Резвов

Поставщик:

Покупатель:

Генеральный директор

ООО «РЭНЕРА»

_____________/_______________ /

___________________ / А.С. Камашев /