Описание тендера: | Поставка моющих средств для нужд МКУ "ЦОФМУ" (с результатом) |
Сумма контракта: | 18 600,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 12.04.2023 |
Окончание: | 17.04.2023 10:00:00 |
Тендер №: | 243866998 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Северо-западный ФО / Ленинградская область / Всеволожск |
Регион поставки: | Северо-западный ФО / Ленинградская область / Всеволожск |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка моющих средств для нужд МКУ "ЦОФМУ"
Цена контракта: 18 600,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Автошампунь Grass для бесконтактной мойки Active Foam Prime 18 л | 18600 | 4650 | 4 | ШТ |
Договор на поставку.doc | 41 КБ | 12.04.23 00:00 | Действующая |
Договор № __________
Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Всеволожск « » __________2023 года
Муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» (МКУ «ЦОФМУ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Алексеева Вячеслава Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________ (_______________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании Устава (вместе далее - Стороны), на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года 44-ФЗ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить скобяные товары (далее – Товар) для нужд МКУ «ЦОФМУ» в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями Договора.
1.3. Поставщик обязуется передать Покупателю товар свободным от прав третьих лиц, а также не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.
2. Цены, сроки и порядок поставки
2.1. Цена договора составляет – _________ рублей 00 копеек (___________________________ рублей 00 копеек), НДС ___________________________________.
2.2 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон) и пунктом 2.8. Договора.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость всех изготавливаемых и поставляемых по Договору товаров, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Договору, Поставщик несет за свой счет.
2.4. Товары, поставляемые по Договору, оплачиваются за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
2.5. Покупатель производит оплату по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Покупателем товара, полностью соответствующего условиям Договора, и подписания сторонами товарной накладной, на основании счета, представленных Поставщиком Покупателю.
Днем платежа по Договору считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.
В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты поставленных товаров и выполненных услуг отодвигается до момента предоставления Покупателю надлежаще оформленных документов. При этом Покупатель не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленных товаров. Покупатель осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств.
2.6. Авансирование по Договору не предусмотрено.
2.7. Товары, поставленные Поставщиком с нарушением условий Договора, не подлежат оплате Покупателем до устранения Поставщиком соответствующих нарушений.
2.8. Изменение цены Договора допускается в соответствии с Законом по соглашению сторон в следующих случаях:
а) При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора.
б) Если по предложению Покупателя увеличиваются предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора.
- При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, объема работы или услуги или цена единицы товара, объема работы или услуги при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара, объема работы или услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара, объема работы или услуги.
Обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора в полном объеме и с надлежащим качеством.
3.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю полный пакет надлежащим
образом оформленных сопроводительных документов: счет, счет-фактура, товарная накладная.
3.1.3. Нести ответственность перед Покупателем за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителями в случае привлечения к исполнению своих обязательств иных лиц (соисполнителей).
3.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до передачи его Покупателю.
3.1.5. Устранить недостатки (явные и скрытые), выявленные в результате осуществленной поставки Товара.
3.1.6. Осуществить замену некачественного Товара, в случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Покупателя.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Осуществить приемку товара.
3.2.2. Осмотреть и принять Товар в сроки и в порядке, предусмотренном Договором, с участием Поставщика, а при обнаружении отступлений от Договора по качеству, количеству, комплектности или иным параметрам, предусмотренным Договором, немедленно заявить об этом Поставщику.
3.2.3. Известить Поставщика об обнаружении недостатков после приемки Товара, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.
3.2.4. Произвести оплату поставленных товаров в порядке, предусмотренном Договором.
4.Сроки и место поставки товара
4.1. Сроки поставки товара: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Договора.
4.2. Обязательства Поставщика по Договору в целом считаются выполненными с момента получения Покупателем общего количества поставляемого Товара, предусмотренного Спецификацией № 1 и подписания товарной накладной.
4.3. Адрес доставки: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 10.
5.Требования к товару, качество товара, гарантия
5.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
5.2. Если товары поставлены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к товарам, если соблюдение Поставщиком таких документов предусмотрено прямо Договором, такие товары не считаются соответствующими условиям Договора по качеству.
5.3. Покупатель не вправе обосновывать не качественность поставленных товаров их несоответствием требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых не является обязательным в соответствии с законодательством РФ, если в Договоре отсутствует условие о необходимости соблюдения Поставщиком таких актов и (или) документов, и товары поставлены в соответствии с условиями Договора.
5.4. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого Товара необходимым требованиям.
5.5. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими условиями. В подтверждении этого Поставщиком предоставляется Покупателю сертификат качества изготовителя, гигиенический сертификат, сертификат пожарной безопасности, если это требуется для Товара данного вида. Если Товар не подлежит обязательной сертификации, Поставщик предоставляет письмо государственного комитета по стандартизации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.
6.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента прекращения указанных обстоятельств.
6.3. При наступлении Форс-мажора Стороны определяют возможность и условия возобновления приостановленных обязательств.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.
7.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе направить Поставщику требование об уплате штрафа и (или) пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщик обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.
7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.7. Уплата неустойки, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Поставщика от выполнения этих обязательств в натуре.
7.8. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они подлежат разрешению в судебных органах по месту нахождения Истца за исключением случаев, установленных процессуальным законодательством Российской Федерации.
8. Расторжение Договора
8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.3. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем, допускается Выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Договоров, заключенных Заказчиком.
8.5. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9. Срок действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2023 года.
9.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.
10. Прочие условия
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Исполнителя и Заказчика.
10.3. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.
10.4. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров.
Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии.
При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.5. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом, любая корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.
Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
10. Реквизиты и подписи сторон
Приложение №1
к Договору № ________
от « » ____________ 2023 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Генеральный директор: Директор:
_________________ ________________ В.В. Алексеев
М.П. М.П.
^ Размер штрафа устанавливается заказчиком в Договоре в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Постановление №1042).
^ Размер штрафа устанавливается заказчиком в контракте в соответствии с Постановлением №1042 в следующем порядке: в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. Размер штрафа подлежит указанию в проекте контракта после установления цены контракта по итогам закупки.
^ Размер штрафа устанавливается заказчиком в контракте в соответствии с Постановлением №1042 в следующем порядке:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей. Размер штрафа подлежит указанию в проекте контракта после установления цены контракта по итогам закупки.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#274425546 |
1
|
12 часов
10.06.2024 21.06.2024 |
|
Тендер №274694680
Поставка средств чистящих
|
Не определен
#274694680 |
3 дня
14.06.2024 24.06.2024 |
|
Тендер №274694684
Поставка средств моющих
|
Не определен
#274694684 |
3 дня
14.06.2024 24.06.2024 |
|
Электронный аукцион
#274697049 |
110 761
Обеспечение контракта:
10% |
3 дня
14.06.2024 24.06.2024 |
|
Электронный аукцион
#274697156 |
39 860
Обеспечение контракта:
10% |
3 дня
14.06.2024 24.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №243866956
Поставка моющих средств
|
Малая закупка
#243866956 |
10 000
Обеспечение заявки:
500 |
срок истек
- 13.04.2023 |
Тендер №243866943
ООО "Камэнергостройпром" объявляет тендер: Средство от сорняков
|
Запрос предложений
#243866943 |
срок истек
- 14.04.2023 |
|
Тендер №243866930
покупка хоз. товаров (с результатом)
|
Малая закупка
#243866930 |
3 592
|
срок истек
12.04.2023 13.04.2023 |
Тендер №243866849
покупка хоз. товаров
|
Малая закупка
#243866849 |
3 592
Обеспечение заявки:
180 |
срок истек
- 13.04.2023 |
Тендер №243866544
Поставка моющих средств 1
|
Малая закупка
#243866544 |
13 645
|
срок истек
- 15.04.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#243859254 |
28 700
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
12.04.2023 20.04.2023 |
|
Электронный аукцион
#243857390 |
5 077 657
Обеспечение заявки:
253 375 |
срок истек
- 20.04.2023 |
|
Электронный аукцион
#243856021 |
3 491 526
Обеспечение заявки:
174 576 |
срок истек
- 20.04.2023 |
|
Электронный аукцион
#243853094 |
727 200
|
срок истек
12.04.2023 23.05.2023 |
|
Единственный поставщик
#243849377 |
165 000
|
срок истек
12.04.2023 12.04.2023 |
![]() |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |