Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №243773828

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть28 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):ул. Бардина, д. 4, склад
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.04.2023 по 17.04.2023Место предоставления документации:в сети Интернет Порядок предоставления документации:документация предоставляется Заказчиком в электронной форме Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокМесто подачи заявок:г. Москва, Малый Харитоньевский переулок, д. 4Дата начала срока подачи заявок:12.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):17.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:согласно документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:г. Москва, Малый Харитоньевский переулок, д. 4Дата подведения итогов:18.04.2023Порядок подведения итогов:согласно документации

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора по общим вопросам ИМАШ РАН

____________________И.Д. Киреев

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ

Информация о заказчике

- Посмотреть таблицу с данными

Информационная карта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Проект договора №__________

на поставку лакокрасочных материалов

г. Москва «___» ____ 2023 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора по общим вопросам Киреева Ивана Дмитриевича, действующего на основании Доверенности от 19.10.2020г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/30-258, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам конкурентного отбора на поставку лакокрасочных материалов в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим Договором лакокрасочные материалы (далее-товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу товара определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора. Условия и порядок оплаты

2.1.Цена Договора составляет ____ (_______) рублей ___ копеек, в том числе НДС (__%) – ___ (______) рублей ___ копеек.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата поставленного Поставщиком товара производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о приемке, по счету, счету-фактуре и товарной накладной, предоставленных Поставщиком Заказчику.

2.4. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

2.5. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого товара, и иных условий Договора.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Источник финансирования: средства от приносящий доход деятельности.

2.8. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Качество и упаковка товара

3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям Договора, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3.3. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3.6. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки должен составлять не менее 90 % от срока годности, установленного производителем товара.

4. Порядок и срок поставки, приемка товара

4.1. Поставка товара и передача документов осуществляются в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Договора.

Поставщик своими силами и средствами осуществляет поставку и выгрузку товара, согласно спецификации, на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Москва, улица Бардина, д. 4 в рабочие дни с 09.00 до 14.30 часов.

4.2. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной, акта о приемке в 2-х экземплярах, счета, счета-фактуры в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер Договора, а также экземпляр копии спецификации к Договору, документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Приемка товара и оформление результатов приемки осуществляется в течение трёх рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с порядком, установленным Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления №№ П-6, П-7 со всеми изменениями и дополнениями на день осуществления поставки.

4.4. При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в Договоре.

Для проверки соответствия поставленного товара условиям Договора Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения.

4.5. По итогам приемки товара представленный Поставщиком акт о приемке подписывается Заказчиком и в день окончания приемки один экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке направляется Поставщику либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки товара с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора.

4.6. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от приемки товара, Заказчик осуществляет приемку товара и подписывает акт о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.7. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

4.8. Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата подписания Заказчиком акта о приемке.

4.9. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

5.1.5. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.

5.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.4. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

5.4.5. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.6. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

5.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку (пеню). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации «ключевой ставки» от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Заказчиком.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Поставщику штраф (неустойку). Размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одну тысячу рублей) 00 копеек.

6.3. Ответственность Поставщика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации «ключевой ставки» от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф (неустойку). Размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 и составляет ____ (______) рублей __ копеек (10% от цены Договора).

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одну тысячу) рублей 00 копеек.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

6.6. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе с обязательным соблюдением претензионного порядка.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцать) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд города Москвы.

9. Прочие условия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30.06.2023 г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.3. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Договору.

9.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

9.7. Спецификация Приложение №1 к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика От Поставщика

Заместитель директора по общим вопросам

________________ /Киреев И.Д./ ______________ / /

М.П. М.П.

Приложение № 1 к Договору

№ _______ от «___» ________ 2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика От Поставщика

Заместитель директора по общим вопросам

________________ /Киреев И.Д./ ______________ / /

М.П. М.П.

На бланке организации (при наличии)

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОМ ОТБОРЕ

на _______________ (извещение №________ от «___» _____ 20__г.

«___» __________ 20___ года №______

Заявка на участие в конкурентном отборе

Изучив извещение о проведении конкурентного отбора на право заключения договора ______________________ и документацию по закупке, и принимая установленные в них требования,_____________________________________________________________,

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу_____________________________________________________________,

(место нахождения участника)

предлагает заключить договор на _____________________________________ на условиях и в соответствии с документацией по закупке и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на сумму ________________ (____________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС ___ %, ________ (_______________________) руб. __ коп. (при условии наличия у участника обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если участник в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость в настоящем пункте указывается: «НДС не предусмотрен»).

Данная заявка подается с пониманием того, что:

• Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;
• Вы оставляете за собой право:
• допустить или отклонить заявку в соответствии с условиями документации о закупке;

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника на участие в закупке) не проводится процедура ликвидации, не принято Арбитражным судом решение о признании ____________________ (наименование участника на участие в закупке) банкротом, деятельность ___________________________(наименование участника на участие в закупке) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды не превышает 25% ____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование участника на участие в закупке) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящая Заявка на участие в конкурентном отборе имеет правовой статус оферты и действует до «_____» ______________ 201_ года (но не менее 40 дней).

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг ____________________________.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурентном отборе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

В случае признания нас Победителем в конкурентного отбора мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки после получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчика.

________________ _______________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)

МП.

конец формы

Инструкция по заполнению

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником на участие в закупке

Заявку следует оформить на официальном бланке участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения.

Участник должен указать итоговую стоимость товаров, работ, услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии с итоговой стоимостью. Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

Заявка должна быть подписана и скреплена печатью.

Приложение №1 к заявке на участие в конкурентном отборе

АНКЕТА УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОМ ОТБОРЕ

- Посмотреть таблицу с данными

_________________ _______________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.

конец формы

Инструкция по заполнению.

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Участник на участие в процедуре закупки приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которой является данная форма.

3. Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. Заявка должна быть подписана и скреплена печатью.

Приложение №2 к заявке на участие в конкурентном отборе

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Конкурентный отбор на право заключения договора на ___________________________________________________________

Наименование и адрес участника: _________________________________

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ______________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

конец формы

Инструкция по заполнению.

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату Заявки о подаче предложения, приложением к которой является данная форма.

3. Выше приведена форма титульного листа Технико-коммерческого предложения - описание всех предлагаемых технических (коммерческих и пр.) решений.

Участник в данной форме должен представить таблицу соответствия своего технико-коммерческого предложения (с указанием конкретных наименований и характеристик товара), указать итоговую стоимость товаров, работ, услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии с итоговой стоимостью. Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

4. Участнику в своей Заявке на участие в закупке на каждую единицу товара, являющуюся отдельно производимым товаром, для которых установлены Заказчиком требования к их характеристикам, необходимо предоставить конкретное предложение (т.е. не допускающее двусмысленного толкования и сослагательного наклонения, в отсутствии слов «должен», «типа», «эквивалент», «аналог», «допускается») о товарах и указать товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. При указании конкретных характеристик участник обязан руководствоваться настоящей инструкцией и учесть, что указание единиц измерения всех параметров является обязательным. Участник в Заявке в обязательном порядке указывает как конкретные значения параметров, так и единицы измерения. В случае если диапазон значений показателя сопровождается словами «от», «до», «не менее», «не более», «менее», «более», «уже», «шире», «не уже», «не шире», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», «свыше», «превышать», «максимальная», «минимальная», «min», «max», «как минимум», символом «-» участник должен указать одно точное значение параметра товара, без использования указанных терминов/символов, если иное не указано в данной инструкции. Исключением является показатели, измеряющиеся в единицах времени. Они являются неконкретными и неизменяемыми. В случае если Заказчиком указано несколько взаимоисключающих наименований, товарных знаков или характеристик товара, участник обязан выбрать и указать один товар и его конкретную характеристику. В случае, если символ «;» применяется между неоднородными характеристиками, участник должен указать все характеристики из перечисленных. В случае, если характеристики указаны в словесной конструкции «Х и У» считать, что обе характеристики являются требуемыми Заказчиком. Термины «не более», «не менее», «минимальное значение», «максимальное значение», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже», «не превышать», «как минимум» подразумевают, что значение, указанное Заказчиком, включено в предел допустимых значений, термин «от», «до», «менее», «более», «свыше», «превышать», «выше», «ниже», «уже», «шире» значит, что характеристика, указываемая Претендентом, должна быть более (менее) указанной Заказчиком. Аналогичные требования применяются к неконкретным показателям, имеющим диапазонное значение. Символ «±», применяемый при указании размеров товаров означает пределы допуска по размерам и должен трактоваться как указание на значение, подлежащее конкретизации. Данный символ, сопровождающий любой параметр кроме размера, должен трактоваться как установленный Заказчиком предел допуска по показателю и изменению не подлежит Показатель «предельное отклонение» является конкретным и должен быть указан участник ом в числовом выражении с использованием единиц измерения, характерных для параметра, к которому относятся эти предельные отклонения. Показатели эквивалентности товара(-ов), являющиеся однородными по применению и определяющие многообразие вариантов исполнения товара(-ов), разделенные между собой запятой и имеющие в описании параметров эквивалентности, обобщающее слово или фразу, после которого (-ой) стоит знак «:» - участник в своей Заявке должен указать конкретный показатель эквивалентности, предлагаемого к поставке товара, при этом исключается возможность Претендента размещения заказа указывать одновременно несколько показателей. Показатель значения крайний (поздний) срок отгрузки от даты производства является конкретным, изменяемым, при этом в Заявке указывается числовое значение показателя меньше чем крайний срок отгрузки, установленный Заказчиком в описании объекта закупки). При указании в требованиях к материалам характеристик с использованием соединительного союза «и» участник должен предложить материал, сочетающий в себе обе характеристики одновременно. При указании характеристик с использованием разделительного союза «или», участник должен указать конкретный показатель эквивалентности, предлагаемого к использованию материала, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.

5. Заявка должна быть подписана и скреплена печатью.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

при указании в описание объекта закупки товарных знаков (фирменных наименований) следует считать или эквивалент (аналог).

1. Требования к качеству и безопасности товара

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, техническим условиям завода - изготовителя, техническим регламентам и требованиям ГОСТ, действующим на момент поставки.

2. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар (если поставляемый товар подлежит сертификации), разрешающих использование товара на территории Российской Федерации.

3. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования.

4. Товар должен соответствовать требованиям санитарных норм по допустимым уровням физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях МСанПиН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. Товар не должен содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ (концентрации вредных веществ не должны превышать нормы, установленные ГН 2.1.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

6. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

2. Требования к таре и упаковке товара

1. Поставщик обязан поставить товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке.

2. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя.

3. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

3. Требования к отгрузке и доставке товара

1. Требования к отгрузке и доставке товара определяются в соответствии со ст. 509, 510 Гражданского кодекса РФ.

2. Дата доставки товара должна быть предварительно согласована с Заказчиком. Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за один календарный день до отгрузки.

3. Поставка товара осуществляется в рабочие дни по адресу: г. Москва, ул. Бардина, д. 4, с 09:00 – 14:30 часов.

4. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

Приемка товара производится в соответствии с требованиями, установленными ст. 513 Гражданского кодекса РФ.

При приемке товара Заказчик проверяет товар по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При приемке товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к товару документы, оригиналы или заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик представляет Заказчику товарную накладную и следующие отчетные документы: счет, счет - фактуру (или счет, если Поставщик не является плательщиком НДС).

В случае обнаружения при проверке несоответствия объемов фактически поставленного товара, объемам, указанным в техническом задании, не полный комплект или неправильное оформление исполнительной документации, Заказчик направляет Поставщику в тот же день мотивированный отказ в подписании товарной накладной. Поставщик обязан исправить замечания в кратчайший срок и повторно представить комплект документов на проверку.

5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.