Тендер - Поставка реактивов №243742454

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть54 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Амурская облМесто поставки (адрес):г Благовещенск, ул Горького, д 1
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.04.2023 по 12.04.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:11.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):12.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, содержащей наименьшую цену за поставляемый товар, оказываемую услугу, выполняемую работу. В случае, если несколько заявок на участие в закупке содержат одинаковую цену за единицу товара, работы, услуги меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, поданной участником закупки, разместившим предварительное предложение о поставке товара ранее других участников закупки. Приложение_№2_Требования_к_участникамxx

Требования к участникам

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к заявкам участников:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_Проект_договораxx

ДОГОВОР № _____________

г. Благовещенск «__» ___________ 2023 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Амурский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. директора Шульга Елены Александровны, действующей на основании Приказа № 60-о от 28.03.2023г., с одной стороны, и ____________________________, именуем______ в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора», в соответствии с протоколом подведения итогов № _______________ от ______________________ г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим договором, _________________________ (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в спецификации (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена договора, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена договора составляет _________________________ (_________________________) руб. ____ коп. в том числе НДС ___________(_________) руб. ______ коп

2.2. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь период исполнения договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

2.4. В ходе исполнения договора заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), вправе увеличить или уменьшить предусмотренные договором количество товара (работ, услуг) не более чем на десять процентов. При этом цена договора изменяется пропорционально дополнительному количеству товара (работы, услуги) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги), но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара (работы, услуги) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы такого товара (работы, услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара (выполненной работы, оказанной услуги) или цена единицы товара (работы, услуги) при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара (работы, услуги) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара (работы, услуги)

2.5. Поставляемый товар оплачивается по ценам, установленным в рублях Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования - Средства от приносящей доход деятельности.

2.7. Оплата поставленного Поставщиком товара осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7 рабочих дней с момента подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа при предоставлении счета-фактуры, счета.

2.8. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.9. По соглашению Сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества, качества поставляемого товара и иных условий договора.

3. Качество и упаковка товара

3.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товара.

3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3.3. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации (Приложение № 1). Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3.6 Гарантийный срок Поставщика исчисляется с момента подписания акта приема – передачи товара и составляет не менее 9 месяцев.

Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного производителем данного Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.

Гарантийный срок производителя Товара исчисляется с момента подписания товарной накладной (или универсального передаточного документа).

Гарантийные обязательства включают 100% безвозмездную замену некачественного Товара на новый. Транспортные расходы, связанные с заменой Товара, полностью ложатся на Поставщика.

3.7. При исполнении договора (в случае предоставления приоритета, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №925 от 16 сентября 2016 года), не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

4. Порядок и срок поставки

4.1. Поставка товара и передача документов, осуществляются до 31 мая 2023г.

Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку и выгрузку товара, согласно спецификации, на склад заказчика. О конкретной дате и времени доставки товара Поставщик сообщает Заказчику телефонограммой по указанным телефонам.

В случае если дата поставки совпадает с праздничным или выходным днём, то срок поставки переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

4.2. Поставщик за свой счет осуществляет поставку, выгрузку и подъем на этаж товара в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 часов по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 1. Телефон –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97.

В случае оформления транспортной накладной (обязательно указание в поле наименование груза номера и даты договора поставки и наименование товара).

4.3. Одновременно с товаром (партией товара) Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной или универсального передаточного документа в 2-х экземплярах, счета, счета-фактуры в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер договора, а также экземпляр копии спецификации к договору (Приложение № 1 к договору), документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные настоящим договором.

4.4. Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим договором.

4.5. При приемке товара (партии товара) Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в договоре.

В день разгрузки товара Заказчиком проверяется соответствие товара по количеству. По итогам приемки по количеству Сторонами подписывается товарная накладная.

4.6. По итогам приемки товара (партии товара), не позднее чем в срок, указанный в п. 4.4 договора, представленный Поставщиком акт о приемке подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) и один экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке направляется Поставщику либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемки с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего договора.

4.7. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания акта о приемке, Заказчик осуществляет приемку товара и подписывает акт о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.

4.8. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

4.9. Основанием для оплаты за поставленный товар является подписанный Заказчиком акт о приемке.

4.10. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

5.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором.

5.1.5. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2.2. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями договора.

5.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и договором.

6. Права и обязанности Поставщика

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями договора.

6.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего договора.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора.

6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные дефекты (недостатки) товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.2.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

6.2.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора.

6.2.5. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

6.2.6. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

6.2.7. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

6.2.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и договором.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.2.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, ненадлежащего качества, за каждый день, с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара (замены либо устранения дефектов (недостатков).

7.2.3. В случае невыполнения (отказа от исполнения) обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от цены договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате штрафа.

7.2.4. Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате неустойки. В случае неоплаты Поставщиком в указанный пятидневный срок неустойки, Заказчик вправе произвести зачет встречного требования из суммы оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки.

7.2.5. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности, за исключением случая, предусмотренного п. 7.2.3. договора, не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

10. Прочие условия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2023 г.

10.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору.

10.4 Стороны по взаимному соглашению имеют право в любое время расторгнуть Договор. Сторона, выразившая желание расторгнуть договор, должна направить другой Стороне уведомление о расторжении не менее чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление должно быть направлено посредством факсимильной и (или) электронной связи и одновременно с этим заказным письмом с уведомлением о вручении или с курьером под расписку в получении. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления о расторжении Договора, указанной в уведомлении о вручении или в расписке о получении, если иное не установлено соглашением Сторон.

10.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае необоснованного отказа Поставщика в поставке товара, либо нарушения срока поставки товара.

10.6. Любые сообщения, касающиеся содержания и условий настоящего Договора, направленные Сторонами посредством электронной почты, адреса которой указаны в разделе 11 настоящего Договора, признаются юридически значимыми, при этом последующее представление оригиналов документов является для Сторон обязательным.

При намерении Сторон изменить адрес электронной почты, намеревающаяся Сторона извещает об этом другую Сторону заблаговременно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения адреса электронной почты.

10.7. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.8. В части, неурегулированной настоящим договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

10.9. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон. Договор может быть оформлен на бумажном носителе с подписями Сторон по запросу одной из Сторон.

11. Приложения к Договору

11.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.2. Перечень приложений к настоящему Договору:

11.2.1. Приложение № 1 – «Спецификация».

11.2.3. Приложение № 2 – «Соглашение об электронном документообороте».

12.Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик

____________________ /_______________

подпись фамилия

Приложение № 1

к Договору

№ ______ от «__» _________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору

№ ______ от «__» _________ 2023 г.

Соглашение об электронном документообороте

1. Стороны пришли к соглашению об осуществлении электронного документооборота в рамках настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему (далее – «договоры»), равно как и любых документов, оборот которых совершается при заключении, исполнении или прекращении договоров, включая, но не ограничиваясь счетами, счетами-фактуры, универсальным передаточными документами, товарными накладными, актами сверки расчетов (задолженности), протоколами, спецификациями, актами, уведомлениями, требованиями (далее – «документы») в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи (далее – «ЭП»).

2. Обмен документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляется через организации, обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО между поставщиком и заказчиком (далее – «Оператор ЭДО»).

3. Электронные документы, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанными собственноручной подписью уполномоченных представителей Сторон, при условии, что электронные документы заверены усиленной квалифицированной ЭП уполномоченных лиц Сторон.

4. Обмен документами в электронном виде производится в соответствии с п.1 статьи 169 Налогового кодекса РФ, Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной ЭП, утверждённым приказом Минфина России от 10 ноября 2015г. № 174н и форматами представления документов в электронном виде, утвержденными ФНС России.

5. Документы должны быть отправлены в любой день после заключения настоящего Договора в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Отправленные документы должны быть подписаны принимающей Стороной в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки товара после их получения в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

6. Датой отправки документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа Оператору ЭД. Датой получения документов в электронном виде принимающей Стороной считается следующий рабочий день после даты поступления файлов документов Оператору ЭД.

7. Стороны принимают на себя следующие обязанности:

7.1. Обеспечивать конфиденциальность ключей ЭП. В случае компрометации ключей шифрования и ЭП Стороны обязаны в течение одного рабочего дня уведомить другую Сторону об этом и прекратить использование скомпрометированного ключа шифрования и ЭП.

7.2. Под компрометацией ключа понимается утрата доверия к тому, что используемые ключи шифрования или ЭП обеспечивают безопасность информации, защищаемой с их использованием. К событиям, связанным с компрометацией, относятся следующие события:

- потеря ключевых носителей, в том числе с их последующим обнаружением;

- увольнение по любой причине сотрудников, имеющих доступ к ключевым носителям или к ключевой информации на данных носителях (возможность такого доступа определяется в зависимости от конкретной реализации системы криптографической защиты информации и от технологии обработки информации данной системой);

- возникновение подозрений на утечку информации или на ее искажение в системе;

- нарушение целостности печати на сейфе с ключевыми носителями или утрата контроля за ключом от такого сейфа;

- утрата пользователем контроля за ограничением доступа к ключевому носителю в процессе эксплуатации им системы;

- случаи, когда невозможно достоверно установить, что произошло с ключевым носителем (например, его разрушение и невозможность опровергнуть подозрение на то, что разрушение носителя произошло не в результате попытки доступа к нему злоумышленника);

- другие виды разглашения ключевой информации, в результате которых закрытые ключи могут стать доступными несанкционированным лицам и (или) процессам.

7.3. При получении от другой Стороны сообщения о компрометации его ключей шифрования и ЭП незамедлительно приостановить обмен электронными документами с ней.

7.4. Обеспечить функционирование оборудования и иных средств, необходимых для работы системы ЭДО, не допускать появления в компьютерной среде, где функционирует система ЭДО, компьютерных вирусов и программ, направленных на ее разрушение.

7.5. Осуществлять передачу электронных документов с конфиденциальной информацией только в зашифрованном виде.

7.6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих использованию ЭДО (отсутствие технической возможности, компрометация ключей шифрования и т.д.), Стороны в течение одного рабочего дня уведомляют друг друга об этом. Обмен электронными документами в этом случае приостанавливается на время действия указанных обстоятельств, Стороны осуществляют обмен документами на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями заключенного между ними договора.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами в составе настоящего Договора.

9. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_Описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Общие требования к поставляемому товару
1.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.
1.2. Требования к техническим, функциональным, качественным и количественным характеристикам Товара указаны в разделе 4 настоящего Технического задания.
1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику, должно соответствовать законодательству Российской Федерации.
1.5. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
1.6. Весь поставляемый товар должен передаваться Заказчику с принадлежностями и документами, относящимися к нему (сертификаты, инструкция по эксплуатации и прочее).
1.7. В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.

Требования к таре, маркировке

Поставляемый товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую полную его сохранность при транспортировке с учетом возможных перегрузок в пути, погрузочно-разгрузочных работах и длительного хранения. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) или транспортировке повреждения вследствие использования поставщиком ненадежной тары (упаковки) и (или) маркировки, считается не поставленным.

Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, серийный номер, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

Поставщик несет ответственность за все потери и / или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой поставляемого Товара.

Порядок поставки товара
3.1. Поставка товара и передача документов, осуществляются в течение 20 календарных дней с даты заключения договора.
Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку и выгрузку товара, согласно спецификации, на склад заказчика. О конкретной дате и времени доставки товара Поставщик сообщает Заказчику телефонограммой по указанным телефонам.
В случае если дата поставки совпадает с праздничным или выходным днём, то срок поставки переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
3.2. Поставщик за свой счет осуществляет поставку, выгрузку и подъем на этаж товара в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 часов по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 1 (1 этаж).

Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), количество и комплектность товара

- Посмотреть таблицу с данными

* * Поставщик в своей заявке должен указать конкретную марку, модель товара, конкретные показатели, отвечающие техническим требованиям, предъявляемым Заказчиком.

Приложение_№4_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными