Тендер - Поставка расходного материала для ХТЛ (газ гелий, азот газообразный) №243619740

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Курганская облМесто поставки (адрес):- Курганская область, город Курган, ул. Советская, дом 44
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.04.2023 по 18.04.2023Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:11.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):18.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с извещением о закупке в электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:город Курган улица Кирова дом 78 кабинет 5Дата подведения итогов:18.04.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с извещением и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГБУ "КОНД" Приложение_3_Обоснование_НМЦ_договора+ - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_4_Форма_котировочной_заявки_ЭЛ_ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.Кому: Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной наркологический диспансер».

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме №________________________, настоящим мы

_________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

выражаем согласие на _________________________________________, а также согласны исполнить условия договора, и условия, указанные в извещении.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки, получившим аккредитацию на электронной торговой площадке, в форме электронного документа в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

При подаче заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участник выражает свое согласие со всеми условиями закупки и не может отказаться от заключения договора после завершения процедуры закупки.

2. Предложение участника запроса котировок в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене договора: _______________(_____________________ ) рублей ___ копеек. Цена Договора формируется с учетом всех расходов участника закупки (с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

3. Участник закупки подтверждает, что соответствует требованиям:

Участник закупки обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствует следующим единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки:

1) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

11) отсутствии аффилированности между участником закупки и Заказчиком;

12) требование к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

4. К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

1) сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

2) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП) (для индивидуального предпринимателя), либо выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа в формате PDF, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность участника такой закупки для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если такие требования установлены в документации о проведении закупки;

5) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

7) конкретные показатели товара (в том числе поставляемого или используемого в процессе выполнения работ, оказания услуг), его функциональные, технические и качественные характеристики, соответствующие значениям, установленным извещением, включающие в том числе указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), промышленные образцы (при наличии) и наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

8) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, если законодательством Российской Федерации установлены требования к ним и если предоставление указанных документов предусмотрено извещением о проведении закупки. А также обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть предоставлены только вместе с товаром.

Должность

_____________________________________________________________________

уполномоченного лица руководителя участника размещения заказа

_____________________________ /_____________________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Печать (при наличии)

Приложение_2_Проект_договора_ЭЛ_ФОРМА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________-ЗК

г. Курган « ____ » ___________ 2023 года

Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной наркологический диспансер», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Федотовой А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании извещения о проведении закупки № в ЕИС _____________________ от "___" ___________ 2023 года (протокол подведения итогов от "___"_____2023 года), руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного бюджетного учреждения "Курганский областной наркологический диспансер", заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику ________________ (далее по тексту – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Договора.

1.2. Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение - при наличии), конкретные характеристики товара, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара, наименование страны происхождения Товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет __________ (_______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20%, что составляет_____________, и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе:

- стоимость Товара;

- стоимость сертификации/декларирования соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);

- стоимость санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его необходимости в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;

- стоимость упаковки (тары);

- расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.

Поставщик несет все риски, связанные с повышением цены на Товар.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Оплата по договору осуществляется за счет средств бюджетного учреждения (платные услуги).

2.2. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки Товара не позднее 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры (для плательщиков НДС). Авансирование не предусмотрено.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в п.2.1. Договора, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты товаросопроводительных документов осуществляется Поставщиком.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Договора.

3.3. Поставщик передает Заказчику Товар, а также осуществляет его доставку до места поставки, указанного в заявке Заказчика. Доставка и разгрузка включена в стоимость Товара.

3.4. Срок поставки Товара: со дня подписания Договора обеими сторонами в период действия Договора по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Поставка и выгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на место поставки Товара в рабочее время с 09:00 ч. До 15:00 ч. местного времени.

Заявка на поставку Товара направляется Заказчиком посредством электронной почты или по телефону.

3.5. Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой доставке по телефону, сообщив дату и планируемое время доставки Товара в место доставки, а также номер и дату настоящего Договора.

3.6. Поставщик обязан при поставке Товара передать Заказчику товарные (товарно-транспортные) накладные, счета-фактуры, акт приема-передачи Товара, а также оригиналы или надлежаще заверенные копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия Товара, свидетельств о государственной регистрации (при наличии).

В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара считается неисполненным, и Поставщик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором.

3.7. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Заказчику Товара, документов, указанных в п. 3.6. настоящего Договора, и подписания Заказчиком товарной накладной.

4. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

4.1. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение №1), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

4.2. Товар должен быть новым, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге или другим обременением.

4.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, мерные емкости, информационные наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара.

По завершении поставки Товара Поставщик осуществляет уборку от упаковочных материалов и мусора.

4.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.5. Остаточный срок годности поставляемого Товара составляет 12 месяцев с даты приемки товара Закаазчиком.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение одного рабочего дня (при больших партиях товара срок по согласованию Сторон может быть продлен). После приемки Товара, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней подписывает товарную накладную, либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора товарная накладная не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

5.2. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

- проверка Товара на соответствие условиям Договора и Спецификации (Приложение № 1 к Договору);

- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии настоящим Договором;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Товара и упаковки (тары), в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре).

5.3. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству, некомплектности и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Поставщику под расписку, либо направляется по электронной почте, либо по факсу.

Поставщик может направить своего представителя по месту поставки товара. При неявке представителя Поставщика в течение 5 (пяти) дней с момента направления претензии, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

5.4. Поставщик в установленный в извещении (претензии) срок обязан устранить все недостатки. Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара.

5.6. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

6.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре.

6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

6.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной, по результатам приемки поставленного Товара.

6.3.5. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

6.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

6.3.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Договору.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар, в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

6.4.2. Представить документы, указанные в п. 3.6. Договора.

6.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в настоящем Договоре.

6.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет свыше 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 50 млн. рублей.

7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.4. За каждый факт просрочки исполнения обязательства, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в том числе, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей , если цена Договора не превышает 1 млн.рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 1 млн.рублей до 3 млн. рублей;

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет свыше 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 10 млн. рублей

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

8.3. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка Товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашение к Договору и внесены заказчиком в реестр Договоров, заключенных заказчиком.

8.4. Заказчик по соглашению с участником закупки при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

1) предусмотренный Договором объем закупаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ;

2) сроки исполнения обязательств по Договору;

3) цену Договора.

8.5. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и/или Договора.

9.2. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из Сторон. Нарушение договора поставки Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Нарушение договора поставки Заказчиком предполагается существенным в случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

- неоднократной невыборки товаров.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара, выполненной работы, оказанной услуги собственными силами или с привлечением экспертов (экспертных организаций) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта (экспертной организации) будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанного подтверждения датой надлежащего уведомления признается дата по истечении двадцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в ЕИС.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае:

- если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Курганской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Курганской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.4. Претензия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, поставщика.

10.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Договора и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Курганской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

11.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие 30 июня 2023 года, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

12. ДОКУМЕНТООБОРОТ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 5 (пяти) рабочих дней. Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.

12.2. При изменении у Поставщика реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

12.3. Стороны обязаны представить сведения об изменении своего адреса телефонов, факсов, адреса электронной почты в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Стороны будет считаться адрес, указанный в Договоре.

12.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор составлен в форме электронного документа подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.5. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Спецификация.

13. АДРЕСА И РЕВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №______-ЗК

от «____» _____ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными%88%87%82%85%99%85%8d%88%85_%9d%8b._%94%8e%90%8c%80

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_1_Техническое_задание+

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40-addi-.zip ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . - Посмотреть таблицу с данными