Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №243614781

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Описание.docx
• ФОРМА ЗАЯВКИ.doc

УТВЕРЖДЕНО:

Главный врач ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ»

________________ Утенков В.Н.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной максимальной цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными%92%90%85%81%8e%82%80%8d%88%9f_%8a_%87%80%9f%82%8a%85_%8d%80_%93%97%80%91%92%88%85_%82_%87%80%8a%93%8f%8a%85 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Заявка на участие подается по форме, приведенной в файле

.

Заказчику требуется поставка товаров конкретных торговых наименований (торговых марок) с указанием страны происхождения товара, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики которых (при необходимости), а так же условия их поставки установлены в файле ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.

В случае если заявка не соответствует требуемой форме, содержит предложения о поставке иных товаров, в том числе аналогичных товаров другой марки, модели, артикула и т.д., или иных условиях контракта заявка может быть отклонена, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

%94%8e%90%8c%80_%87%80%9f%82%8a%88 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:

Анкета участника:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к заявке:

Приложение №1 – ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.

Приложение № 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

* сведения о стране происхождения должны быть указаны в отношении каждого товара.

Итого: ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС________ руб. (____)____ коп. (если НДС не облагается, указать основание. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта).

товар_прямой_2023

Договор №

на поставку ___________________

р.п. Сузун «_____» ______________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Сузунская центральная районная больница» (ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице главного врача Утенкова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________, именуем____ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующ_____ на основании ________________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения поставщика путём закупки у единственного поставщика (п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе) с идентификационным кодом закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьзаключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить для нужд Заказчика товар в соответствии с функциональными, техническими, качественными и иными характеристиками товара, установленными в Описании объекта закупки (приложение №1 к Договору), с наименованием, в количестве (объеме), указанными в Спецификации (приложением №2 к Договору) - (далее – Товар).

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ______________________ (_______) рублей, без НДС/с НДС (далее – цена Договора).

2.2. В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, предусмотренного Договором.

2.4. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины» при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 млн. 250 тыс. рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

3. Порядок, место и сроки поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется до места передачи Товара силами и средствами Поставщика по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Партизанская, д.214, склад.

3.2. Товар должен быть поставлен в сроки, установленные Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Договору).

3.3. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать дату и время доставки Товара по контактному телефону и эл. почте, указанными в разделе 12 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора.

4. Порядок и сроки приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком на предмет соответствия его количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре. Для приемки Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию в соответствии с Законом о контрактной системе. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки.

4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, подтверждающих качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотренных Описанием объекта закупки (приложение №1 к Договору). В случае отсутствия данных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

Заказчик осуществляет проверку целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений.

4.3. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в Договоре. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара.

При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

4.4. Для проверки поставленного Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам проведенной экспертизы Заказчик принимает решение о приемке или об отказе в такой приемке.

4.5. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.6. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.7. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Заказчиком документа о приемке.

4.8. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товара, счета, счета-фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству, комплектности, объему и качеству поставленного товара.

4.9. При выявлении несоответствий в поставленном товаре Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке Товара в случае выявления несоответствия исполнения условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

5. Порядок и сроки оплаты

5.1. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика, указанный в Договоре.

5.2. Оплата производится Заказчиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товара.

6. Права и обязанности

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Договором.

6.1.2. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

6.1.3. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

6.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Законом о контрактной системе на основании информации о неисполнении Договора Поставщиком, полученной от Заказчика.

6.1.5. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

6.1.6. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения Договора отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество Товара, или иные их недостатки, должен в течение 5 (пяти) рабочих дней заявить об этом Поставщику.

6.2.4. Требовать от Поставщика уплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнения Договора Поставщиком.

6.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки в добровольном порядке обратиться в суд за ее взысканием.

6.2.6. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

6.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товара в порядке, предусмотренном Договором.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты Заказчиком за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

6.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

6.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3.5. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить предусмотренные Договором документы по итогам его исполнения.

6.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

6.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока исполнения Договора представить по запросу Заказчика документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

6.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара за свой счет.

6.4.5. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

6.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

6.4.7. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

6.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1000 рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 10 процентов цены Договора.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Срок исполнения, порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Срок исполнения Договора обеими Сторонами в полном объеме с «____»____________20__ по «____»____________20__ /в течение ____ (__________) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта/с даты заключения Контракта по «___» __________ 20__).

8.3. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

8.4. В случаях, установленных Законом о контрактной системе, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

8.5.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

8.5.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

8.5.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

8.5.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

8.5.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

8.5.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

8.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящий Договор может быть изменен по основаниям и в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, необходимо стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области принимаются меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензии направляются в порядке, предусмотренном п. 10.1. Договора.

10. Прочие условия

10.1. Все уведомления, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу получателя, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала, если условиями Договора либо законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправителем подтверждения о вручении адресату указанного уведомления либо дата получения информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными адресатом в день их отправки.

10.2. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Приложения

11.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:

приложение № 1 «Описание объекта закупки»

приложение № 2 «Спецификация»

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору

от «___» _________ 20__ г. №_____

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Указывается обязательно:

- функциональные, технические, качественные и иные характеристики товара;

- требования к документам, подтверждающим соответствие товара требованиям законодательства;

- место поставки;

- срок поставки;

- порядок поставки товара (уведомление заказчика, подача заявки, дополнительные услуги от поставщика (подъем на этаж, сборка, монтаж, проверка подключения, обучение персонала, уборка мусора и т.п.);

- гарантия производителя, гарантия Поставщика.

- все расходы, связанные с поставкой товара

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору

от «___» _________ 20__ г. №_____

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

**

- Посмотреть таблицу с данными

* устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

** в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, стоимость товара соответствует колонке № ___ Таблицы

- Посмотреть таблицу с данными