Тендер - Поставка масла ВМГЗ и КС-19 №243549417

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 68_Приложение___1_Обоснование_НМЦД_Поставка_масла_ВМГЗ_и_КС-19.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть17 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с условиями договора
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.04.2023 по 24.04.2023Место предоставления документации:https://com.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:07.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):24.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с регламентом ЭТП
Подведение итоговМесто подведения итогов:в соответствии с регламентом ЭТПДата подведения итогов:24.04.2023Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией - Посмотреть таблицу с данными€γª_¤®ª_®αβ Άª _¬ α« _‚Œƒ‡_¨_Š‘-19

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Муниципального

предприятия городского округа Самара

«Трамвайно-троллейбусное управление»

_____________М.А. Ефремов

«___» __________ 2023г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку масла ВМГЗ и КС-19

Согласовано:

Главный инженер Д.И. Рябых

Главный бухгалтер А.К. Языкова

Начальник юридического отдела С.К. Гагаев

Руководитель контрактной службы О.А. Дуюн

Начальник ОМТС А.Н. Вахрамов

Начальник СПС И. И. Таковский

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В настоящей документации об аукционе в электронной форме используются следующие понятия и сокращения:

Электронный аукцион – аукцион в электронной форме, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором, победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену договора;

Заказчик – организация, указанная в пункте 1 Части II. «Информационная карта аукциона».

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

Заявка – заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, включающая в себя сведения и документы, предусмотренные документацией;

Документация – настоящая документация об электронном аукционе.

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, сформированный заказчиком для организации и проведения аукциона, в компетенции которого находится принятие решения о допуске претендентов к участию в конкурсе (аукционе), рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе (аукционе), определение победителя конкурса (аукциона), а также совершение иных действий, предусмотренных настоящей документацией (далее – Комиссия).

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети «Интернет», размещенная по адресу https://www.roseltorg.ru/

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которая владеет электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур закупки в электронной форме.

Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по адресу www.zakupki.gov.ru.

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП), информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.

Заявка на участие в аукционе – документальное подтверждение согласия претендента на участие в аукционе участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, поданное в форме электронного документа через электронную торговую площадку в порядке, установленном аукционной документацией и регламентом данной электронной торговой площадки.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в части II Информационная карта аукциона.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с даннымиЧасть I. Общие условия проведения аукциона 1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация разработана в соответствии Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №223-ФЗ, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Вопросы, не отраженные в документации, регулируются Федеральным законом №223-ФЗ.

2. Наименование и описание объекта закупки.

2.1. Объектом закупки электронного аукциона является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в части II Информационная карта аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации, в том числе в проекте договора.

2.2. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, связанные с определением соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика, определены в Техническом задании.

2.3. Поставляемый товар должен быть новым, (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не было осуществлено замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки в Техническом задании настоящей документации.

2.4. Перечень документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе, услуге, устанавливается в части II Информационная карта аукциона.

3. Источник финансирования закупки.

3.1. Источник финансирования закупки товаров, работ, услуг, определен в части II Информационная карта аукциона.

4. Место, сроки (периоды) поставки товара, требования к сроку и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

4.1. Форма, работ, услуг установлены в Техническом задании документации, проекте договора.

4.2. Место доставки товара, являющегося предметом договора, объем и место выполнения работ или оказания услуги, являющихся предметом договора, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг определены в Техническом задании документации.

4.3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются в Техническом задании документации.

5. Начальная (максимальная) цена договора, порядок ее формирования, обоснование начальной (максимальной) цены договора.

5.1. Начальная (максимальная) цена договора, порядок ее формирования установлена в части II Информационная карта аукциона.

5.2. Оплата поставленного товара осуществляется по цене за единицу товара исходя из объема фактически поставленного товара, поставка которого будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в части II Информационная карта аукциона.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора.

6.1. Цена договора должна быть выражена в валюте Российской Федерации – в российских рублях. В случае, если валютой, используемой для формирования цены договора является не российский рубль, курс применения такой валюты соответствует официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты заключенного договора.

7. Требования к участникам закупки.

7.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком, организатором закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями также понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

8. Требования к содержанию и составу заявки на участие
в аукционе и инструкция по ее заполнению.

8.1. Заявка на участие в аукционе состоит из одной части:

8.1.1. Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении договора на поставку товара:

а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если участник предлагает для поставки товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товара, который является эквивалентным товару, указанному в документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией;

б) техническое предложение с указанием конкретных показателей товара, соответствующим значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы,

2) - согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией, при проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

- техническое предложение участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией, с указанием конкретных показателей используемых участником материалов и их страну происхождения.

Заявка на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

8.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктами 7.1.1.-7.1.9 (при наличии таких требований в части II Информационная карта аукциона) документации, или копии этих документов (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.д.).

3) Копии учредительных документов (свидетельство ИНН, свидетельство ОГРН, устав, решение о создании);

4) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или её нотариально заверенная копия, полученная не ранее, чем за один месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении аукциона;

5) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности);

6) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

8.2. Инструкция по заполнению заявки.

8.2.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке;

8.2.2. Заявка должна быть составлена на русском языке. Исключение составляют фирменные наименования, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования производителей, которые могут указываться на иных языках.

8.2.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона;

8.3. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) не предоставления информации, предоставления недостоверной информации, предусмотренной настоящей документацией об электронном аукционе;

2) несоответствия информации, требованиям настоящей документации об электронном аукционе.

8.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией, в случае:

1) непредставления документов и информации, установленной документацией об аукционе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с установленным документацией об аукционе.

8.5. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договора, если уполномоченный орган или аукционная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 7.1.1-7.1.6 (при наличии таких требований) документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

9. Обеспечение заявки на участие в аукционе и обязательства участников.

9.1. По настоящему аукциону не устанавливается требование об обеспечении заявки.

10. Обеспечение исполнения договора.

10.1. По настоящему аукциону обеспечение исполнения договора не устанавливается.

11. Разъяснение положений документации.

11.1.Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации в отношении одного аукциона.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации установлены в части II Информационная карта аукциона.

11.2. Разъяснение положений документации об электронном аукционе размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса участника аукциона.

12. Срок заключения договора.

12.1. Договор должен быть заключен в срок, указанный в части II Информационная карта аукциона.

13. Возможность заказчика изменить условия договора.

13.1. Изменение условий договора по соглашению сторон при его исполнении в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

14. Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, что это предусмотрено договором.

15. Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами

15.1. Предоставление приоритета товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами осуществляется в порядке и на условиях, соответствующих постановлению Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) и Положением о закупке.

15.2. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цены договора.

15.2.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора.

15.3. В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

15.3.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона в случае если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора.

15.4. Условия предоставления приоритета:

15.4.1. Для предоставления приоритета участнику закупки требуется указать (декларировать) в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименование страны происхождения поставляемых товаров. Страна происхождения поставляемого товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

15.4.2. В извещении, документации должны быть указаны сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

15.5. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» п. 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

15.6. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам определяется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

15.7. При уклонении победителя закупки от заключения договора договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

15.8. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

15.9. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

15.9.1. Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки.

15.9.2. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.

15.9.3. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.

15.9.4. В заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Часть II. Информационная карта аукциона

Приведенные ниже конкретные условия проведения аукциона - информационная карта аукциона - являются неотъемлемой частью документации.

- Посмотреть таблицу с данными

16. Техническое задание

на поставку масла ВМГЗ и КС-19

- Посмотреть таблицу с данными

Масло должно поставляться в канистрах или металлических бочках. Количество масла в бочке не более 208 литров.

Начальник СПС И.И. Таковский

17. Проект договора поставки товара.

Договор поставки № ____

г. Самара «___» ____________ 2023г.

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ефремова Михаила Александровича действующего на основании Устава с одной стороны и «____________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление», на основании протокола подведения итогов № ___ от «___» ____________ 2023 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставлять Заказчику масла ВМГЗ и КС-19 (далее Товар), а Заказчик принять (обеспечить приемку) и оплатить товар на условиях, определенных настоящим договором, в согласованной сторонами спецификации.

1.2 Наименование (ассортимент, номенклатура), количество, срок (график, период) поставки, цена поставляемого по настоящему договору товара, согласовываются сторонами в спецификации, прилагаемой к настоящему договору, которая является его неотъемлемой частью.

2. Цена и общая сумма договора.

2.1. Общая сумма настоящего договора на поставку товара составляет ______________________________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% – ___________________ рубля. (В случае, если НДС не облагается, указать, на основании какой статьи (статей) Налогового Кодекса Российской Федерации), является твердой, определяется на весь срок исполнения договора.

2.2. Цена на поставляемый в соответствии с договором товар и условия оплаты, график поставки указываются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.

2.3. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Порядок поставки.

3.1. Поставка Товара осуществляется за счет и силами «Поставщика» на склад «Заказчика», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 8.

3.2. Срок поставки Товара: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора, одной партией.

3.3. При поставке товар должен иметь: универсальный передаточный документ, паспорт (сертификат), счет на оплату (оригинал).

3.4. Переход права собственности на товар от Поставщика к Заказчику происходит с момента передачи товара и подписания УПД между Заказчиком и Поставщиком на складе Заказчика.

4. Обязательства сторон.

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Соблюдать сроки поставки в соответствии с условиями договора.

4.1.2. В случае поставки товара с недостатками в т.ч. не соответствие размеров и (или) поставки товара из материалов ненадлежащего качества, Поставщик обязуется в течение 5 дней заменить его на качественный с компенсацией потерь, понесённых Заказчиком.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Своевременно оплачивать поставленный Поставщиком товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.2.2. Принимать поставляемый Поставщиком товар вместе с сертификатом соответствия, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98), утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98) утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 и условиями настоящего Договора. В случае несоответствия количества или ассортимента товара в универсальном передаточном документе должен быть составлен акт.

4.2.3. При необоснованном отказе в приёмке товара, нести ответственность в форме выплаты Поставщику убытков, понесённых последним вследствие такого отказа.

5. Гарантийный срок.

5.1. Гарантийный срок на поставляемый товар равен заявленному заводом изготовителем сроку и указывается в сопроводительных документах (паспорт Товара). Гарантийные обязательства на товар вступают в силу с момента передачи товара от Поставщика к Заказчику и подписания универсального передаточного документа.

6. Ответственность сторон.

6.1. Ответственность Заказчика:

6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.2. Ответственность Поставщика:

6.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пяти тысяч) рублей, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству) в т.ч. не соответствие размеров, предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара из материалов ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пяти тысяч) рублей, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

6.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пяти тысяч) рублей, за каждый день неисполнения обязательства.

6.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

6.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

6.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

6.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

6.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

6.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

7. Срок действия договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30 декабря 2023 года, а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон или в связи с признанием настоящего договора недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Сторона, принявшая решение о досрочном расторжении договора направляет письменное уведомление другой стороне за 30 календарных дней до расторжения договора.

8. Арбитраж.

8.1. При возникновении споров между Поставщиком и Заказчиком по вопросам исполнения условий настоящего Договора, стороны обязуются принимать все мер к их разрешению путём переговоров.

8.2. В случае если взаимоприемлемое решение не достигнуто, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

9. Прочие условия.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Все уведомления и сообщения сторон, направляемые после заключения настоящего договора и связанные с его исполнением, изменением или прекращением, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов и платёжных реквизитов, а также сообщать другую информацию, которая может прямо или косвенно повлиять на исполнение настоящего Договора.

9.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5. Все материалы, связанные с данным договором, не подлежат разглашению третьим лицам.

Приложения:

- спецификация на поставку товара.

10. Адреса и платежные реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к договору поставки масла ВМГЗ и КС-19

№___ от «___» ____________ 2023г.

г. Самара «___» ____________ 2023г.

ЗАКАЗЧИК: МП г.о. Самара «ТТУ»

443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д.8

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ПАО «СОВКОМБАНК»

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, К/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПОСТАВЩИК: ________________

1.Предмет поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате: _______________________________________________ рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% – ___________________ рублей.

2. Порядок поставки

- Посмотреть таблицу с данными

3. Настоящая спецификация является неотъемлемой частью договора поставки, оговоренного в ее наименовании (далее по тексту Договор поставки)

4. Во всем ином, что не оговорено в настоящей спецификации, стороны руководствуются действующим законодательством РФ и договором поставки.

5. Настоящая спецификация вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в рамках действия договора поставки до исполнения сторонами обязательств по ней.

Заказчик: Поставщик:

____________________ М.А. Ефремов _________________ ______________

м.п. м.п.

Часть III.

ОБРАЗЕЦ

Декларация соответствия участника закупки

требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме

На бланке организации

Настоящим ____________________________________________________________________________________ (наименование участника закупки) в лице, ______________________________________________________________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица или ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя),

декларирует свое соответствие следующим установленным требованиям:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (для юридических лиц);

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком, организатором закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями также понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

«__» __________20__ г.