Тендер - на поставку хозяйственных товаров №243534900

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требования_к_заявке

Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию:

1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в техническом задании, и указание на товарный знак (при наличии).

Описание_объекта_закупки_чистящие_дез. - Посмотреть таблицу с данными

Технической задание

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Проект_контракт_на_поставку_товара_2022

Контракт №____/2023

на поставку хозяйственных товаров

г. Калининград «__» __________ 2023 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Задоркиной Татьяны Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Основание заключения Контракта

Основанием для заключения Контракта является пункт 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является поставка хозяйственных товаров (далее – Товар), в количестве и ассортименте, указанным в техническом задании (приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. В рамках Контракта под одной партией Товара Стороны принимают Товар, поставленный по одной накладной.

1.3. Заказчик обязуется принять Товар, относящиеся к нему документы при условии соответствия их требованиям, изложенным в техническом задании (приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и оплатить поставку Товара в порядке, размере и в срок, предусмотренные Контрактом.

1.4. В течение срока действия Контракта Стороны не вправе вносить изменения в условия Контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Контрактом.

Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (средства обязательного медицинского страхования и средства областного бюджета).

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок, условия и сроки поставки Товара, срок действия Контракта

2.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, 6 в рабочие дни с 9-00 до 15-00.

Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

2.2. Поставщик производит доставку Товара, а также его выгрузку по адресу, указанному в п. 2.1. Контракта. Доставка Товара и все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются силами и средствами Поставщика.

2.3. Датой поставки Товара считается дата подписания накладной на поставленный Товар.

2.4. Переход рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Товара с Поставщика на Заказчика происходит с даты подписания Сторонами накладных на поставленный Товар.

2.5. При поставке Товара, соответствующего условиям Контракта, уполномоченное лицо Заказчика ставит в товарной накладной подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, а также печать.

2.6. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта и технического задания (приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) по ассортименту и количеству Товара несет Поставщик.

2.7. Поставщик при поставке Товара представляет Заказчику товарно-сопроводительные документы, которые должны находиться отдельно от Товара и не находиться в коробках с Товаром: счет, накладную.

Стороны в товарно-сопроводительных документах именуются в соответствии с Контрактом.

2.8. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Окончание срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Контракту, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения в ходе его исполнения.

Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта по поставке Товара составляет 00000,00 (________) рублей 00 коп. (НДС не предусмотрен).

Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку, все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей РФ.

Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена Контракта, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

При этом Стороны определили, что твердой ценой Контракта является сумма фактически поставленного Товара с учетом всех предусмотренных Контрактом затрат, подтвержденная накладной.

3.2. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме.

3.3. Заказчик оплачивает твердую цену Контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком и Поставщиком накладных на поставленную партию Товара и представления Поставщиком Заказчику счета на оплату.

3.4. При нарушении Поставщиком сроков исполнения обязательств по Контракту, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит окончательный расчет с Поставщиком на основании итогового акта сверки расчетов подписанного Сторонами Контракта, который включает в себя рассчитанную неустойку (штраф, пени), подлежащую взысканию с Поставщика и служит основанием для вычета, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

В случае, если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщиком в соответствии с условиями Контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму имущественных санкций.

3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения количества поставляемого Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

3.6. По предложению Заказчика по согласованию Сторон может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика передачи Товара, предусмотренного Контрактом.

4.1.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего требованиям, предусмотренным Контрактом и техническим заданием (приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), в т.ч. по ассортименту, количеству, комплектности и качеству.

4.1.3. Требовать расторжения Контракта, если Товар заложен, арестован, не свободен от любых требований третьих лиц, а также в случаях нарушения обязательств по Контракту.

4.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Направлять Поставщику заявку на поставку Товара за 3 (три) рабочих дня. Допускается передача заявки по телефону, факсом, электронной почтой. Изменения заявки возможны в срок не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки.

4.2.2. Проверить количество, комплектность и качество поставляемого Товара и, при условии соответствия условиям Контракта и технического задания (приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), принять поставленный Товар. Приемка Товара осуществляется на соответствие его количества, комплектности и качества, установленным в Контракте в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». О выявленных недостатках Товара письменно уведомить Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты выявления. Допускается извещение Поставщика по электронной почте, посредством факсимильной связи. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику в течение 48 часов с момента получения извещения для осмотра Товара и составления двухстороннего акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Данный акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу.

4.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты фактической поставки партии Товара подписать накладные на поставленный Товар, при отсутствии недостатков и несоответствий требованиям, предусмотренным Контрактом, техническим заданием (приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

4.2.4. Оплатить твердую цену Контракта в сроки и на условиях, предусмотренных в п. 3.3 Контракта, при условии соответствия поставленного Товара требованиям Контракта и технического задания (приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

4.2.5. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по Контракту осуществить сверку расчетов. По результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.2.6. В течение 3 (трех) календарных дней информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс оплаты и/или поставки Товара по настоящему Контракту.

4.2.7. Проводить экспертизу поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1.Требовать оплаты при условии поставки Товара в соответствии с требованиями Контракта и технического задания (приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

4.3.2. При необходимости привлекать соисполнителей по Контракту, соответствующих требованиям действующего законодательства.

4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставить Товар в соответствии с требованиями Контракта и технического задания (приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), по адресу, указанному в п. 2.1 настоящего Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика.

4.4.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: надлежащим образом заверенные копии сертификатов и/или деклараций о соответствии (по товарам, подлежащим сертификации и/или декларированию).

4.4.3. Передать Заказчику Товар не заложенный, не арестованный, свободный от любых требований третьих лиц.

4.4.4. Передать Товар, пригодный для использования в целях, предусмотренных Контрактом и техническим заданием (приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), на условиях, обеспечивающих качество.

4.4.5. Поставить Товар в сроки, указанные в Контракте.

4.4.6. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по Контракту по предложению Заказчика осуществить сверку расчетов. По результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.4.7. Гарантировать качество поставляемого Товара требованиям ГОСТов, условиям Контракта, технического задания (приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

4.4.8. Осуществить поставку Товара Заказчику транспортом Поставщика.

4.4.9. При выявлении недопоставки Товара восполнить недопоставленное количество Товара в течение 1 (одного) календарного дня с момента обнаружения недопоставки или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в пределах срока действия настоящего Контракта.

4.4.10. При обнаружении некачественного Товара при его приемке, заменить такой Товар Товаром надлежащего качества в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 2 (двух) календарных дней, с даты уведомления Заказчиком Поставщика.

4.4.11. Своими силами и за свой счет вывезти Товар ненадлежащего качества в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

4.4.12. Предоставлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию.

4.4.13. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Поставка Товара производится в таре Поставщика. Тара возвращается транспортом Поставщика обратным рейсом.

5. Качество, комплектность и ассортимент Товара

Порядок приемки Товара. Возврат и сроки возврата Товара. Упаковка и маркировка

5.1 Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, иностранного производителя - международным стандартам упаковки. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок хранения.

5.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах.

5.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с ГОСТами, действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, деклараций о соответствии обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами.

5.5. После поставки партии Товара, предусмотренной Контрактом, Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты фактической поставки партии Товара проверить и принять поставленную партию Товара по количеству, комплектности и качеству, при условии соответствия Товара условиям Контракта и технического задания (приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью). Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Порядок возврата Товара: в случае поставки некачественного, не соответствующего требованиям технического задания Товара (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления от Заказчика уведомления или акта, обеспечить за свой счет, согласно п. 2.6. обратную транспортировку такого Товара (вывезти Товар со склада Заказчика).

5.7. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

5.8. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым.

Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление Правительства № 1042) пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает сумму штрафа, рассчитанную в порядке предусмотренном Постановлением Правительства № 1042, в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов от цены Контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает сумму штрафа, рассчитанную в порядке предусмотренном Постановлением Правительства № 1042, в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 рублей.

6.6. Заказчик при окончательном расчете с Поставщиком вычитает сумму штрафа и пеней, предусмотренных пунктами 6.3-6.5 настоящего Контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму штрафных санкций в соответствии с указанными пунктами.

Основанием для вычета является итоговый акт сверки расчетов с указанием суммы вычета, подписанный Сторонами настоящего Контракта.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает сумму штрафа, рассчитанную в порядке предусмотренном Постановлением Правительства № 1042, в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 рублей.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Уплата пени и возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от выполнения принятых обязательств

6.13. Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара, указанного в заявке на участие в аукционе.

6.14. В ходе исполнения Контракта Стороны обязаны соблюдать действующее законодательство и другие нормативные акты, регулирующие вопросы, связанные с поставкой Товара, а также соблюдать оговорки, предусмотренные в приложении № 2 к Контракту, являющемся его неотъемлемой частью.

Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по Контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия Контракта, либо Контракт может быть расторгнут в установленном порядке.

Рассмотрение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае возникновения разногласий по качеству Товара, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения некачественного Товара направить Поставщику письменную претензию о качестве Товара.

8.3. Поставщик в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Заказчика письменной претензии о качестве Товара обязан довести до сведения Заказчика информацию о результатах проверки качества Товара.

В случае, если в установленном законодательством порядке будет доказан факт передачи Заказчику Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе требовать от Поставщика:

- возмещения стоимости некачественного Товара;

- возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара.

8.4. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

8.5. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

8.6. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в настоящем Контракте, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Условия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в техническом задании (приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.7. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.5. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.10. Поставщик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству и законным интересам Сторон, имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительными соглашениями в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Дополнительные условия

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 12 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Ответственными за исполнение Контракта являются:

- со стороны Заказчика: главная медсестра Цыбулько Татьяна Михайловна, тел. 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- со стороны Поставщика: _________________.

10.3. Во всем, что не было предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:

Приложение № 1 - Техническое задание на 1 л.;

Приложение № 2 – Антикоррупционная оговорка на 1 л.;

Приложение № 3 - Декларация о соответствии участника закупки на 1 л.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ЭП ЭП

Приложение № 1

к Контракту №___ /2023

от «__» _________ 2023 года

Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: 00000,00 руб.

Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2022 года.

В цену должна быть включена доставка, сборка, разгрузка.

Подписи сторон:

Заказчик: Поставщик:

Главный врач ____________Т.Г. Задоркина Генеральный директор _____________

ЭП ЭП

- Посмотреть таблицу с данными

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, указанных в пунктах 1, 2 настоящего приложения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, указанных в пунктах 1,2 настоящего приложения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 1-4 настоящего приложения действий и/или неполучения другой Стороной в установленный пунктом 3 настоящего приложения срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Подписи сторон:

Заказчик: Поставщик:

Главный врач ____________Т.Г. Задоркина Генеральный директор _____________

ЭП ЭП

Приложение №3

к Контракту №___ /2023

от «__» _________ 2023 года

Декларация о соответствии участника закупки

наименование организации

единым требованиям части 1 статьи 31 Федерального Закона от 05 апреля 2013года №44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

(п. 10 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

_____________________(_______________)

эп

обоснование_НМЦК_чист.дез. - Посмотреть таблицу с данными