Тендер - Поставка хозяйственных товаров №243440842

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ª¯_ - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Соин Андрей Викторович (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть204) проект_новый ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №

на поставку хозяйственных товаров

р.п. Ровное Саратовской области «___» _____________ 2023 год

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» р.п. Ровное Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рындиной О.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет Договора

Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар, перечисленный в приложении 1 к Договору «Сведения об объекте закупки» (далее - товар), в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

Закупка осуществляется для достижения целей и реализации мероприятия(ий): направленных на развитие и укрепление материально-технической базы учреждения.

Комплектность, технические, функциональные и качественные характеристики, количество, ассортимент и другие характеристики товара определяются Договором, в том числе приложением 4 к Договору.

Цена Договора, порядок и сроки оплаты товара

Цена Договора составляет ________________, ________________ 1 (далее – Цена Договора).

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: средства бюджетного учреждения (иные субсидии).

Цена Договора включает в себя стоимость товара, все расходы по доставке, разгрузке, заносу на склад Заказчика, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора. Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в Цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

Порядок и сроки оплаты товара установлены в разделе «Сведения о порядке оплаты» приложения 2 к Договору.

Заказчик оплачивает поставленный товар в соответствии с условиями Договора путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, реквизиты которого приведены в Договоре, за вычетом суммы выплаченного аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса).

Обязательства Заказчика по оплате товаров считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, реквизиты которого приведены в Договоре.

В случае начисления Поставщику неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и при неудовлетворении Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Договором требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик производит оплату товара за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) (если в разделе «Сведения о порядке оплаты» приложения 2 к Договору предусмотрен порядок оплаты за вычетом неустоек (штрафов, пеней)).

Сроки, порядок и место поставки товара

Поставка товара должна осуществляться в сроки, указанные в разделе «Обязательства по поставке товара» приложения 2 к Договору.

Место поставки товара указано в приложении 2 к Договору.

Поставщик поставляет товар в порядке согласно разделу «Обязательства по поставке товара» приложения 2 к Договору, а также в соответствии с иными условиями, предусмотренными Договором.

В день поставки товара Поставщик направляет Заказчику документы, указанные в разделе «Оформление при исполнении обязательств» приложения 3 к Договору.
Датой передачи товара является дата, указанная Заказчиком в подписанном им документе, подтверждающем факт передачи товара (указано в разделе «Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара» приложения 3 к Договору).

Поставщик доставляет товар по адресу поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, а также занос товара на склад Заказчика, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), если иное не предусмотрено Договором (для новых инструментов).

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Уборка и вывоз упаковки производятся силами и за счет Поставщика.

Порядок и сроки осуществления приемки поставленного товара и оформления ее результатов

Поставщик направляет Заказчику документы, перечень, порядок и сроки направления которых указаны в разделе «Оформление при исполнении обязательств» приложения 3 к Договору.

Заказчик осуществляет приемку поставленного товара после получения от Поставщика документов, указанных в разделе «Оформление при исполнении обязательств» приложения 3 к Договору. Порядок и сроки осуществления приемки поставленного товара, а также порядок и сроки оформления ее результатов установлены разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 3 к Договору.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу.

Порядок и сроки проведения экспертизы установлены разделом «Порядок и сроки проведения экспертизы» приложения 3 к Договору.

Заказчик в порядке и сроки, установленные разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 3 к Договору, осуществляет приемку поставленных товаров и подписывает или утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке, либо в те же сроки направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их устранения (далее - Мотивированный отказ).
В случае, если Договором предусмотрено предоставление Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Договора) поставленного товара осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены в разделе «Оформление при исполнении обязательств» приложения 3 к Договору.

В случае получения Мотивированного отказа Поставщик обязан в сроки, установленные в таком отказе, устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику документы, указанные в разделе «Оформление при исполнении обязательств» приложения 3 к Договору.
Со дня получения от Поставщика указанных в настоящем пункте документов Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Договора, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Договора, исчисляется со дня получения таких документов.

В случае, если выявленные недостатки, указанные в Мотивированном отказе, не устранены Поставщиком в установленные в Мотивированном отказе сроки, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с условиями Договора.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

Провести экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) нарушением установленных сроков исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

Заказчик обязан:

Осуществлять приемку поставленного товара и производить оплату принятого поставленного товара в порядке и сроки, установленные Договором.

Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.

Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Договора.

Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представлять Поставщику информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика информации об изменении реквизитов Поставщика, указанных в Договоре, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Договору.

Представлять Поставщику разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Договора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» приложения 2 к Договору (при наличии).

Поставщик вправе:

Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.

Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Договором. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Договора.

Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

Поставщик обязан:

В соответствии с условиями Договора поставить товар в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

Своевременно направлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора, в том числе перечисленные в приложении 3 к Договору.

Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору.

Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Поставщиком таких обстоятельств.

Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Поставщика, указанных в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Договоре, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Договору.

Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» приложения 2 к Договору (при наличии).

Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие товара требованиям Договора.
6.2. Гарантийный срок: устанавливается в соответствии с разделом «Сведения о гарантии качества товара» приложения 1 к Договору.
6.3. Требования к гарантийному обслуживанию: гарантия качества товара должна распространяться и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Поставщик обязан в течение гарантийного срока:
- обеспечивать восстановление исправности и работоспособности товара при его использовании по назначению;
- устранять за свой счет дефекты, скрытые производственные дефекты товара;
- производить за свой счет необходимый ремонт товара в срок, согласованный с Заказчиком;
- обеспечить за свой счет надлежащую транспортировку товара до места его гарантийного ремонта и обратно;
- продлить гарантийный срок на весь период ремонтных работ;
- произвести замену неисправного товара на новый идентичный товар надлежащего качества или товар с лучшими техническими и (или) эксплуатационными характеристиками в срок, согласованный с Заказчиком в случае, если проведение гарантийного ремонта невозможно или устранение неисправности (дефекта) потребует значительных затрат времени, а также в случае возникновения неисправности три и более раз.
Требования к объему предоставления гарантий качества на поставленный товар: 100%.
6.4. При поломке товара, находящегося на гарантии, фиксируется дата сдачи в ремонт и обратного получения. Из гарантийного срока вычитается время, которым покупатель не пользовался товаром по причине нахождения его в ремонте.
6.5. Гарантийное обязательство распространяется на весь гарантийный срок и регулируются Гражданским Кодексом РФ.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
Размеры штрафов определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, штраф устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

Ответственность Поставщика:

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, штраф устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 5.4.6 пункта 5.4 Договора, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 7.3.2 пункта 7.3 Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по договору.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе при осуществлении окончательных расчетов по настоящему Договору произвести удержание суммы штрафа и/или пени. В этом случае Заказчик направляет Поставщику соответствующее уведомление с указанием суммы штрафа и/или пени, подлежащей удержанию из цены Договора при осуществлении оплаты по настоящему Договору.

Порядок расторжения Договора

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Сроки и порядок принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Заказчик обязан принять решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается количество товара, поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Поставщику за поставленный товар.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения.

Поставщик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в Договоре, аванс, выданный в соответствии с Договором, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора (если Договором предусмотрена выплата аванса).

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, ограничений перевозок, массовых заболеваний и действий органов государственной власти и управления, в том числе, если нарушение произошло в связи с мерами, принятыми в Российской Федерации для предотвращения распространения инфекции, вызванной, в частности, 2019-nCoV, запретом торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение Поставщиком или его контрагентами требований действующего законодательства Российской Федерации, нарушение обязанностей со Стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для поставки товаров (материалов), отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.

Порядок урегулирования споров

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Саратовской области Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Если иное не предусмотрено Договором, то Претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде.
Претензия должна содержать срок, направления письменного ответа, по существу, Стороной ее получившей, не превышающий 10 (десять) рабочих дней, а также сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если претензионные требования подлежат денежной оценке).
Оставление претензии без ответа в установленный в ней срок означает признание Стороной ее получившей признание требований претензии.

В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области.

Срок действия, порядок изменения Договора

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 30.12.2023 г. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон.

Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Также изменение существенных условий Договора допускается в следующих случаях:
при снижении Цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;
если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.

Прочие условия

Если иное не предусмотрено Договором, то все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки.
В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным, сообщения считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или отметкой получателя на копиях сообщений. В случае отправления сообщений посредством факсимильной связи и электронной почты, сообщения считаются полученными Стороной в день их отправки.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Договор составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения: приложение 1 «Сведения об объектах закупки», приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты», приложение 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении Договора», приложение 4 «Техническое задание».

Адреса, реквизиты и подписи Сторон - Посмотреть таблицу с данными
Приложение 1 к договору
от«____» ___________ 20___г. № ___________

Сведения об объектах закупки (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
Таблица 1 - Посмотреть таблицу с данными
* Значение заполняется на этапе заключения договора.

Сведения о гарантии качества товара.

Гарантийный срок, установленный производителем товара, начинает действовать с даты подписания товарных накладных. - Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к договору

от«____» ___________ 20___г. № ___________

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты

Обязательства по поставке товара
Таблица 2.1. - Посмотреть таблицу с данными

Сведения о порядке оплаты
Таблица 2.2. - Посмотреть таблицу с данными
* Значение заполняется на этапе заключения договора.

Место доставки товара.

Таблица 2.3.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3 к договору

от«____» ___________ 20___г. № ___________

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора

Оформление при исполнении обязательств.
Таблица 3.1. - Посмотреть таблицу с данными

Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 3.2. - Посмотреть таблицу с данными

Порядок проведения и сроки проведения экспертизы.
Таблица 3.3 - Посмотреть таблицу с данными

Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара.

Таблица 3.4

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к договору

от«____» ___________ 20___г. № ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Общие требования к поставляемому товару

1.1. Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место, условия и сроки поставки Товара

2.1. Место поставки Товара: Российская Федерация, Саратовская область, р.п. Ровное, ул. Ленина, д. 21.

2.2. Срок поставки Товара: в течение 5 дней с даты заключения договора.

Поставка осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (с понедельника по пятницу). Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за один рабочий день до даты поставки Товара) обязан уведомить Заказчика о точной дате и времени поставки Товара.

Товар поставляется одной партией в полном объеме поставляемого Товара.

Качество товара может подтверждаться сертификатом о соответствии, сертификатом качества.

3. Требования к качеству и безопасности Товара

3.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не находившимся в эксплуатации, без внесённых конструктивных изменений, без повреждений, промышленного производства, не восстановленным и не собранными из восстановленных компонентов, выпущенным серийно и находящимся в свободном обороте в Российской Федерации (не контрафактными), а также должен соответствовать требованиям безопасности и указанным характеристикам. Гарантия качества не может быть меньше сроков, устанавливаемых производителем.

3.2. Поставляемый Товар должен быть изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара. Товар должен иметь нормативные документы или иные документы в соответствие с действующим законодательством, подтверждающие соответствие качеству, оформленные надлежащим порядком. Не допускается несоответствие товара по размерам, материалам, комплектации, цветовым решениям, фурнитуре, согласованным Поставщиком с Заказчиком. Все крепежи к поставляемому товару должны быть в комплекте. Поставщик должен осуществить поставку, подъем/спуск на этажи, занос в помещение своими силами и за свой счет.

3.3. Поставщик подтверждает качество товара представлением сертификатов качества или декларацией о соответствии.

3.4. Поставляемый Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц и не являющимся предметом залога, ареста или иного обременения.

3.5. Если качество поставленного товара не соответствует вышеуказанным требованиям, Заказчик имеет право требовать замены некачественной продукции.

4. Требования к упаковке Товара

4.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

Некачественный или некомплектный Товар считается не поставленным и соответственно к Поставщику применяются штрафные санкции, указанные в Договоре.

При поставке товара первичные учётные документы должны содержать наименование товара согласно таблице 1.

Каждая единица Товара должна быть поставлена в одноразовой (невозвратной) упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность Товара при транспортировке, фасовка Товара должна соответствовать установленным требованиям. На упаковке должна быть защитная наклейка.

Информация о Товаре (техническая документация о Товаре), в том числе маркировка на упаковке и на изделии (где требуется) должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о Товаре, его наименование, параметры, технические характеристики, дату производства, номер партии, срок годности (гарантийный срок), правила использования и меры безопасности при эксплуатации данного Товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями.

Упаковка Товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара. Товар должен быть в оригинальной не поврежденной упаковке производителя.

Причиной отказа в приемке поставленного Товара может быть:

- несоответствие товара требованиям, указанным в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему договору;

- наличие следов эксплуатации на товаре;

- брак (полное или частичное повреждение товара, препятствующее надлежащей эксплуатации в целях закупки).

5.Качество товара и особые характеристики Товара:

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к товарам соответствующего вида.

6. Гарантийный срок.

6.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что является собственником Товара, Товар является свободным от любых прав третьих лиц, под запретом и арестом не состоит, предметом спора не является, разрешено для свободного обращения и применения на территории Российской Федерации.

На весь поставленный товар Поставщик предоставляет гарантию качества не менее сроков, установленных производителем. Гарантийный срок на поставленный товар начинает действовать с момента подписания Документа о приемке товара.

Под гарантийным обслуживанием подразумевается 100% качества поставляемого товара. Замена некачественного товара, устранение недостатков товара за свой счет в сроки, установленные заказчиком в предписании (требовании, претензии и т.д.).

- Посмотреть таблицу с данными

^ Указывается «в том числе НДС», а также сумма НДС в рублях; в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах поставка товара не облагается НДС, Поставщик использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, Поставщик не признается налогоплательщиком НДС указывается - «НДС не облагается».