Тендер - Поставка типографских элементов, в том числе клея №243429154

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть54 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):Краснодарский край, ст-ца Каневская, ул Черноморская, д 21
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 06.04.2023 по 07.04.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:06.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):07.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:в соответствии с регламентом площадки %88%87%82%85%99%85%8d%88%85_%8e_%8f%90%8e%82%85%84%85%8d%88%88_%87%80%8a%93%8f%8a%88

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

для ООО «Редакция газеты «Каневские зори»

1.Способ закупки: Запрос ценовых предложений в электронной форме, участниками которых могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства;

(Конкурс, Аукцион, Запрос котировок, Закупка у Единственного Поставщика)

2.Наименование Заказчика: ООО «Редакция газеты «Каневские зори»

3. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край,

ст. Каневская, ул. Черноморская, 21

4. Адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактный телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ФИО контактного лица: М.А. Колесникова

5.Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: Поставка типографских элементов, в том числе клея

6.Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Черноморская, 21

7. Сведения о начальной (максимальной) цене контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто пятьдесят две тысячи двести девяносто пять) рублей 00 копеек

8. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: документация по закупке не предоставляется;

9. Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с проектом договора

10. Срок и условия оплаты: В соответствии с условиями проекта договора.

11. Код ОКДП 2

20.52 18.13.2

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

3

Мастер пленка для Ricoh А3 HQ40 (ОАТ-JAP) или эквивалент

- Посмотреть таблицу с данными

4

Краска для DUPLO DP-S▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(черная) (1000мл) или эквивалент

- Посмотреть таблицу с данными

5

Мастер пленка DUPLO DP-S550 А3 (ОАТ-JAP) или эквивалент

- Посмотреть таблицу с данными

6

Пластины офсетные 370*450*0,15 NextPose-LIGHT-UV или эквивалент

Тип пластины

позитивная

Цвет слоя

cине-зеленый, после экспонирования - зеленый

Светочувствительность

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьmJ/см2

Толщина

0,30мм

Основа

электрохимически зерненный анодированный литографический алюминий

Спектральная чувствительность

350 – 420 нм

Разрешение

2-98% при 200 lpi

Температура проявления

20-25C

Тиражестойкость

свыше▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоттисков

Неактиничный свет

УФ-фильтр или желтый

Условия хранения

при температуре от +5С до + 28С, влажности от 30 до 70%

Гарантийный срок

18 мес.

Количество шт в коробке

100 шт.

7

Пластины офсетные 685*760*0,3 NextPose-UVPH или эквивалент

- Посмотреть таблицу с данными

8

Коленкор «Модерн» кремовый (0,86*100м) или эквивалент

соответствует ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Коленкор "Модерн" поставляют в рулонах по 200 и 100 погонных метров.
Ширина рулона 86 сантиметров.
Диаметр втулки 76 мм.
Длина рулона: 200 или 100 пм (цена указана за 1 рулон 100 м, за рулон 200 м цена в два раза выше)
Плотность: 195 г/кв.м
Рулоны упакованы в плотную полиэтиленовую пленку.

9

Бумввинил (0,83-150м) или эквивалент

Масса 1 м² , г

230±20

Разрушающее усилие (рабочий участок 15 х 100 мм) даН, не менее

7,0

Жесткость в продольном направлении, сН

10 – 25

Жесткость в поперечном направлении, сН

6 – 15

Число двойных перегибов до обрыва, не менее

2000

Слипание, кПа, не более

40

Прочность окраски покрытия к сухому трению, баллы

4 - 5

Ширина, см.

83

Длина рулона, пог.м.

150

Длина рулона, м²

124

10

Краска офсетная листовая NEXTPOSE-BLACK,PLATINUM-B (2,5 кг) или эквивалент

• Высокой вязкости
• Малотекучая краска
• Высокая интенсивность цвета
• Хорошая стойкость к истиранию
• Меньше налипания при печати на улучшенной бумаге на машинах планетарного типа
• Использовать при температуре:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть°C
• Рекомендуемая температура хранения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть°C
• Плотность (20 °C): примерно 1.0 g/cmі
• Упругость пара (20 °C):

11

Очиститель-активатор офсетных пластин PLATE CLEANER GRIZZLI (1л) или эквивалент

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Не содержит абразивных компонентов
• Высокая вязкость способствует экономичному расходу
• Разлагается биологически

Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и/или иной нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству Товара.

Фактическое качество поставленного Товара подтверждается паспортом качества/сертификатом/или иным документом, определяющим качество Товара, выданных заводом-изготовителем (далее по тексту – «Производитель»).

Товар должен удовлетворять общим требованиям безопасности. Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

2Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе в ремонте, а также не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей и не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях, Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы и прочие наклейки и надписи, размещенные на Товаре, должны быть устойчивы к случайным повреждениям. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

Товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке Производителя, не имеющей повреждений с сохранением всех защитных знаков Производителя.

Упаковка Товара должна обеспечивать: его сохранность, сводить к минимуму риск загрязнения; защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

3. Требования к безопасности: в ходе поставки должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства

Проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

ст. Каневская « » ________ 2023 г

ООО «Редакция газеты «Каневские зори», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Заславской Светланы Валерьевны, действующего на основании доверенности Устава, с одной стороны, и ______________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны» на условиях, указанных в извещении о запросе цен, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1.В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение к настоящему Договору), в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2.Наименование Товара (ассортимент), его технические характеристики (функциональные характеристики), количество и цена Товара, гарантийный срок и иные условия указываются в Приложении к настоящему Договору.

1.3.Досрочная поставка Товара допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

2.Качество Товара. Гарантийные обязательства.

2.1.Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и/или иной нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству Товара.

2.2.Фактическое качество поставленного Товара подтверждается паспортом качества/сертификатом/или иным документом, определяющим качество Товара, выданных заводом-изготовителем (далее по тексту – «Производитель»).

2.3.Товар должен удовлетворять общим требованиям безопасности. Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

2.4.Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе в ремонте, а также не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей и не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях, Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы и прочие наклейки и надписи, размещенные на Товаре, должны быть устойчивы к случайным повреждениям. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

2.5.Товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке Производителя, не имеющей повреждений с сохранением всех защитных знаков Производителя.

Упаковка Товара должна обеспечивать: его сохранность, сводить к минимуму риск загрязнения; защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.

3.Сроки и порядок поставки.

3.1.Поставка осуществляется по предварительной заявке Заказчика. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 12 часов с момента предоставления Заказчиком заявки.

3.2.Поставщик обязуется доставить Товар по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край,

ст. Каневская, ул. Черноморская, 21

3.3.Услуги и расходы, связанные с доставкой Товара от пункта отправления до пункта назначения оплачиваются Поставщиком.

3.4.Датой (моментом) исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также датой перехода права собственности на Товар является дата подписания Заказчиком товарной накладной.

4.Порядок приемки Товара.

4.1.Поставщик одновременно с передачей Товара обязан представить Заказчику:

-счет-фактуру (в случае, если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость) и счет на оплату (в одном экземпляре), товарную накладную (в двух экземплярах) или УПД (в двух экземплярах), оформленные надлежащим образом (наличие в них обязательных реквизитов, а также номера и даты Договора). Указанные документы, оформленные Поставщиком ненадлежащим образом отсутствуют и (или) неверно указаны обязательные реквизиты, а также номер и дата Договора), считаются непредставленными.

4.2.В момент передачи Товара Заказчик обязан:

-осмотреть Товар на наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки и внешних повреждений Товара;

-проверить его по количеству и ассортименту (в случае возможности визуально это проверить в момент передачи Товара).

4.2.1.Если в процессе передачи Товара будут обнаружены внешние повреждения оригинальной упаковки и внешние повреждения Товара, несоответствие количества и ассортимента поставленного Товара, установленного Договором, Заказчик делает отметку об этом в товарной накладной, подписанной, уполномоченными представителями обеих Сторон. В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней Поставщик обязан произвести замену или допоставку Товара.

4.3.Приемка Товара (по качеству, комплектности, ассортименту и количеству и т.д.) осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Товара в полном объеме.

4.4.В случае обнаружения при приемке несоответствия поставленных Товаров:

4.4.1.При поставке Товара в количестве меньшем, чем определено Договором либо не соответствующего установленным Договором ассортимента, Заказчик вправе потребовать до поставить недостающее количество и ассортимент Товара в течение 5 (Пяти) календарных дней.

4.4.2.При поставке некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней либо заменить данный Товар в аналогичный срок.

4.4.3.При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента обнаружения недостатков качества письменно уведомляет об этом Поставщика по электронной почте [1] ___________. В сроки, указанные в уведомлении Поставщик направляет к Заказчику своего представителя, для совместной приемки Товара и составления совместного акта в отношении некачественного Товара.

4.4.3.1.До продолжения приемки Заказчик обеспечивает хранение Товаров ненадлежащего качества в условиях, предотвращающих ухудшение их качества и смешение с другими однородными товарам.

4.4.3.2.По результатам приемки Товаров по качеству с участием представителей Сторон составляется двусторонний акт об установленном расхождении по качеству при приемке товарно-материальных ценностей (далее – «Акт»).

Обнаруженные недостатки Товара фиксируются в Акте и подписываются всеми лицами, участвовавшими в приемке. Они обязаны удостоверить своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. Лицо, не согласное с содержанием Акта, обязано подписать его с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.

4.4.3.3.В случае, если представитель Поставщика в указанный срок не явился для приемки Товара и составления совместного Акта, либо с письменного согласия Поставщика, Акт составляется в одностороннем порядке Заказчиком.

4.4.3.4.Составленный по результатам приемки Товаров Акт является документом, подтверждающим невыполнение Поставщиком условий Договора, поэтому Акт служит основанием для предъявления Поставщику претензионного письма.

4.4.4.Если Поставщик, после проведения приемки Товара и составления Акта, в течение 5 (Пяти) календарных дней не заменит поставленный Товар товаром надлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

-соразмерного уменьшения покупной цены;

-безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;

-возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

4.4.5.В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

-отказаться от исполнения Договора;

-потребовать замены Товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.

4.4.6.После устранения Поставщиком выявленных нарушений Заказчиком проводится повторная приемка поставленного Товара в соответствии с положениями настоящего раздела Договора.

5.Цена Договора и порядок расчетов.

5.1.Цена Договора составляет ________________. (_____________________) руб. _____________ коп., в том числе НДС [2] ____________________________.

5.2.Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной и предоставленных Поставщиком счет-фактуры и счета или УПД.

5.3.В цену Договора входит: стоимость Товара, упаковки, маркировки, страхования; расходы, связанные с доставкой/организацией доставки Товара от пункта отправления до пункта назначения; таможенные расходы; иные обязательные платежи, налоги и сборы.

5.4.Цена Договора не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке. Не являются основанием для изменения цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или действием
обстоятельств непреодолимой силы.

5.5.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе удержать суммы неустойки из обеспечения исполнения Договора и (или) суммы окончательного расчета.

6.Права и обязанности сторон.

6.1.Поставщик обязан:

6.1.1.передать Заказчику Товар надлежащего качества, в ассортименте, количестве, по цене и в сроки согласованные в Договоре и Приложении к нему;

6.1.2.немедленно известить Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара;

6.1.3.одновременно с поставкой Товара передать Заказчику документацию, указанную в пункте 4.2. Договора.

6.2.Поставщик имеет право на оплату цены Товара, поставленного Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1.осмотреть Товар и осуществить все необходимые действия по принятию Товара, поставленного по Договору;

6.3.2.оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях, оговоренных настоящим Договором.

6.4.Заказчик вправе:

6.4.1.требовать от Поставщика передачи Товара надлежащего качества, в ассортименте, количестве, по цене и в сроки согласованные в Договоре и Приложении к нему;

6.4.2.требовать от Поставщика передачи документации, указанных в пункте 4.2. настоящего Договора в момент передачи Товара;

6.4.3.предъявить Поставщику претензии по качеству поставленного Товара в течение гарантийного срока.

7.Срок действия Договора.

7.1.Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания его обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2023 года.

8.Порядок изменения и расторжения Договора.

8.1.Настоящий Договор может быть расторгнут:

8.1.1.При достижении Сторонами соответствующего соглашения;

8.1.2.По решению суда при существенном нарушении Договора другой Стороной;

8.1.3.В иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»).

8.2.Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, является основанием для его изменения или расторжения.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

8.2.1.Если Стороны не достигли соглашения о приведении Договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, Договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 451 ГК РФ, изменен судом по требованию заинтересованной Стороны при наличии одновременно условий, указанных в части 2 статьи 451 ГК РФ.

8.3.В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения Сторон об изменении или о расторжении Договора, а при изменении или расторжении Договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении Договора. Соответствующие соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.4.Если основанием для изменения или расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением Договора.

9. Гарантии. Ответственность Сторон.

9.1.Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц. Поставщик гарантирует законность происхождения Товара, правомерность использования на Товаре товарного знака.

9.2.Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого Товара и гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не после капитального ремонта.

9.3.За просрочку поставки или недопоставку Товаров Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства, начиная со дня, следующего после истечения срока поставки.

9.4.За нарушения сроков оплаты по настоящему Договору, Поставщик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма неустойки не может превышать подлежащую оплате стоимость Товара.

9.5.За нарушение сроков замены Товара/допоставки Товара/устранения (ремонт) недостатков в нем/доукомплектования Товара, Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства, начиная со дня, следующего после истечения срока замены/допоставки Товара/устранения (ремонт) недостатков/доукомплектования Товара.

9.6.Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки и обеспечивает замену поврежденного Товара самостоятельно и за свой счет.

9.7.В случае просрочки поставки Товара более 5 (Пяти) календарных дней, Заказчик по своему выбору имеет право:

-либо в соответствии со статьей 520 ГК РФ приобрести не поставленный по Спецификации Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение и, уведомив Поставщика, руководствуясь статьей 511 ГК РФ, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. Данный абзац применяется и в том случае, если Поставщик не выполнил требования Заказчика о замене Товаров ненадлежащего качества или о доукомплектовании Товаров в установленный срок;

-либо в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового срока поставки в соответствии с положениями статьи 523 ГК РФ будет являться основанием для расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика. Определение нового срока поставки Товара Заказчиком не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных настоящим Договором.

9.8.Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Поставщиком своих обязательств, обусловленных настоящим Договором, возмещается Поставщиком за свой счет.

9.9.Установленные в настоящей статье Договора штрафные санкции, а также другие виды ответственности, предусмотренные Договором, подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

9.10.Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.Порядок разрешения споров.

10.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке.

10.2.Сторона, право которой нарушено, до обращения в судебный орган обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований.

Претензия направляется по электронной почте [3] Заказчика ______, Поставщика _______ _____ и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется курьером. Датой получения претензии считается день ее получения по электронной почте. Срок для ответа на претензию устанавливается 10 (Десять) календарных дней со дня ее получения.

Ответ на претензию направляется по электронной почте [4] Заказчика ______, Поставщика _______ и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется курьером. В случае если в указанный в претензии срок претензионные требования не будут удовлетворены (полностью или частично), Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в судебный орган.

10.3. При неурегулировании в претензионном порядке спорных вопросов споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края.

11.Действие обстоятельств непреодолимой силы.

11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: гражданские волнения, войны, военные действия любого характера, массовые беспорядки, эпидемии, пандемии, блокады, забастовки, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора.

11.2.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей Стороне исполнить обязательства надлежащим образом, такая Сторона обязана в письменной форме уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (Трёх) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

Доказательством указанных в уведомлении (извещении) фактов должны служить документы (справка, заключение, сертификат и др.), выдаваемые компетентными государственными органами или торгово-промышленной палатой, расположенной по месту расположения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору.

11.3.В случае неисполнения обязанности по уведомлению, предусмотренной пунктом 11.2. Договора, Сторона не вправе ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора.

11.4.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

11.5.Если указанные в пункте 11.1. Договора обстоятельства продлятся более 30 (Тридцати) календарных дней, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 5 (Пять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной.

12.Антикоррупционная оговорка.

12.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

12.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.4.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Антикоррупционной оговорки контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.5.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Антикоррупционной оговорке действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Антикоррупционной оговорке срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями Антикоррупционной оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13.Заключительные положения.

13.1.Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.2.Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

13.3.В случае перемены Заказчика по Договору его права и обязанности по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4.Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме, в том числе посредством использования сервисов телекоммуникационной сети «Интернет».

Для оперативного уведомления Стороны признают допустимым обмен документами посредством сервисов электронной почты с обязательным направлением (передачей) подлинного документа (на бумажном носителе) на адреса, указанные в разделе 15 Договора, в течение 5 (Пяти) дней с момента их направления.

-Адресом электронной почты Заказчика для направления документов является __________.

-Адресом электронной почты Поставщика для направления документов является ______________.

13.5.В случае изменения данных (указанных в разделе 14 настоящего Договора), Сторона, данные которой изменились, обязана направить не позднее 3 (Трёх) календарных дней со дня их изменения, в адрес другой Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом. С момента получения такого уведомления для исполнения настоящего Договора принимаются новые данные. В данном случае не требуется внесения изменений в настоящий Договор путем составления двустороннего документа.

13.6.Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Договору на поставку товаров

№___________ «______» ____________2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

Заказчик: Поставщик:

_____________________________ _________________________________

(должность) (должность)

_______________/______________ _______________/_________________

указать е-mail Поставщика ↑

в том числе НДС ____% ___ (при условии наличия у Поставщика обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации). В случае если у Поставщика в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации обязанность по уплате НДС отсутствует, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрен. ↑

указать e-mail Сторон ↑

указать e-mail Сторон ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть54 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):Краснодарский край, ст-ца Каневская, ул Черноморская, д 21
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 06.04.2023 по 10.04.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:06.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):10.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:в соответствии с регламентом площадки